城市扩张项目购房合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME城市扩张项目购房合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.房屋基本信息3.1房屋位置3.2房屋面积3.3房屋结构3.4房屋用途4.购房价格及支付方式4.1购房价格4.2付款方式4.3付款时间4.4首付款比例5.房屋交付及验收5.1交付时间5.2验收标准5.3验收程序5.4交付条件6.产权转移及登记6.1产权转移方式6.2登记时间6.3登记费用6.4产权证书7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1附件一：房屋买卖合同11.2附件二：房屋交付及验收标准11.3附件三：产权转移及登记协议12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同变更12.3合同解除12.4合同终止13.合同签署及生效13.1合同签署时间13.2合同生效时间13.3合同备案14.合同附件清单14.1附件一：房屋买卖合同14.2附件二：房屋交付及验收标准14.3附件三：产权转移及登记协议第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方（出卖人）：[甲方全称]乙方（买受人）：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系电话]第二条项目概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地理位置]2.3项目规模[项目占地面积、总建筑面积等]2.4项目性质[项目性质描述，如住宅、商业等]第三条房屋基本信息3.1房屋位置[具体楼栋、单元、房号]3.2房屋面积[房屋建筑面积、套内面积等]3.3房屋结构[房屋建筑结构类型，如框架结构、砖混结构等]3.4房屋用途[房屋用途描述，如住宅、办公等]第四条购房价格及支付方式4.1购房价格[房屋总价款]4.2付款方式[付款方式描述，如分期付款、一次性付款等]4.3付款时间[各期付款的具体时间节点]4.4首付款比例[首付款占总款比例]第五条房屋交付及验收5.1交付时间[房屋交付的具体日期]5.2验收标准[房屋验收的具体标准，如质量、面积、配套设施等]5.3验收程序[房屋验收的具体程序，如通知、验收、确认等]5.4交付条件[房屋交付的具体条件，如配套设施完善、房屋质量合格等]第六条产权转移及登记6.1产权转移方式[产权转移的具体方式，如买卖、赠与等]6.2登记时间[产权登记的具体时间]6.3登记费用[产权登记所需支付的费用]6.4产权证书[产权证书的类型，如房产证、土地使用权证等]第七条违约责任7.1违约情形[列举可能导致违约的情形，如未按时付款、未按时交付房屋等]7.2违约责任承担[违约责任的具体承担方式，如支付违约金、赔偿损失等]7.3违约金[违约金的具体数额及计算方式][此处省略至2000字内的限制，剩余条款请按照相同格式继续编写]第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。8.2争议解决机构[争议解决机构名称及地址]8.3争议解决程序[仲裁的具体程序，包括仲裁申请、仲裁庭组成、仲裁审理、仲裁裁决等]第九条合同解除9.1合同解除条件1.一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施；2.不可抗力事件导致合同无法履行；3.双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序合同解除应当书面通知对方，并采取必要的措施以减少损失。9.3合同解除后果合同解除后，双方应按照约定各自承担相应的责任，并办理相关手续。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同因履行完毕、解除、终止等原因终止。10.3合同终止程序合同终止后，双方应进行清算，结清各自的权利和义务。第十一条合同附件11.1附件一：房屋买卖合同[房屋买卖合同的具体内容]11.2附件二：房屋交付及验收标准[房屋交付及验收的具体标准]11.3附件三：产权转移及登记协议[产权转移及登记的具体协议内容]第十二条其他约定事项12.1不可抗力如发生不可抗力事件，导致本合同无法履行或履行困难，双方应协商解决，并按照法律规定承担相应的责任。12.2合同变更本合同如有变更，应双方书面同意，并签订补充协议作为本合同的组成部分。12.3合同解除如因任何原因导致本合同解除，双方应按照本合同约定的方式处理。12.4合同终止本合同终止后，双方应立即停止履行本合同项下的权利和义务。第十三条合同签署及生效13.1合同签署时间本合同自双方签字（或盖章）之日起[具体生效日期]生效。13.2合同生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.3合同备案本合同自生效之日起[具体备案时间]向[备案机构名称]备案。第十四条合同附件清单14.1附件一：房屋买卖合同[房屋买卖合同的具体内容]14.2附件二：房屋交付及验收标准[房屋交付及验收的具体标准]14.3附件三：产权转移及登记协议[产权转移及登记的具体协议内容]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1定义本合同中所指的第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所、会计师事务所等，以及任何为履行本合同目的而介入的第三方主体。1.2职责第三方应在其专业领域内，为甲乙双方提供专业服务，协助双方履行合同义务。第二条第三方介入条件2.1中介方介入1.双方约定需要第三方中介服务的；2.任何一方要求引入中介方以协助合同履行的。2.2其他第三方介入1.合同履行过程中需要第三方提供专业服务的；2.法律法规或政策要求必须引入第三方服务的。第三条第三方责任限额3.1责任界定第三方在履行其职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2限额规定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。第四条第三方权利义务4.1第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；2.第三方有权根据合同约定和实际需要，提出合理的建议和意见；3.第三方有权在合同约定的范围内，独立履行其职责。4.2第三方义务1.第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责；2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私；3.第三方应确保其提供的服务符合专业标准。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分第三方在履行其职责过程中，对甲乙双方造成损失的，由第三方承担相应责任。甲乙双方对第三方的行为不承担责任。5.2权利划分第三方在履行其职责过程中，享有合同约定的权利。甲乙双方对第三方的权利不享有任何权益。第六条第三方介入协议6.1协议签订甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务、责任限额等。6.2协议内容1.第三方的名称、地址、联系方式；2.第三方的职责和权利；3.第三方的责任限额；4.第三方介入的时间和范围；5.第三方的报酬及支付方式；6.第三方介入协议的生效和终止条件。第七条第三方介入的监督与管理7.1监督机构甲乙双方可设立监督机构，对第三方介入过程进行监督。7.2监督内容监督机构应监督第三方是否按照合同约定和法律法规的要求履行其职责，以及是否遵守职业道德和行业标准。7.3监督结果监督机构有权对第三方的行为提出意见和建议，并将监督结果通报甲乙双方。第八条第三方介入的变更与解除8.1变更甲乙双方可协商一致，对第三方介入协议进行变更。8.2解除1.第三方无法履行其职责；2.第三方违反合同约定；3.第三方违反职业道德和行业标准。8.3解除程序甲乙双方应书面通知第三方解除协议，并采取必要的措施以减少损失。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式第三方介入协议履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。9.2争议解决机构[争议解决机构名称及地址]9.3争议解决程序[仲裁的具体程序，包括仲裁申请、仲裁庭组成、仲裁审理、仲裁裁决等]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋买卖合同要求：详细列明房屋的具体信息，包括位置、面积、结构、用途等。明确购房价格、支付方式、交付时间等条款。明确双方的权利和义务。签字盖章，作为合同附件。2.附件二：房屋交付及验收标准要求：列明房屋交付的条件和标准。明确验收的程序和责任。包含房屋质量、配套设施、环境等方面的验收标准。签字盖章，作为合同附件。3.附件三：产权转移及登记协议要求：明确产权转移的方式、时间、费用等。明确产权登记的具体流程和所需材料。包含产权证书的领取、保管等事宜。签字盖章，作为合同附件。4.附件四：第三方介入协议要求：明确第三方的名称、职责、权利和义务。约定第三方的责任限额和赔偿方式。包含第三方介入的时间和范围。签字盖章，作为合同附件。5.附件五：争议解决协议要求：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁等。明确争议解决机构的名称和地址。约定争议解决的具体程序和规则。签字盖章，作为合同附件。6.附件六：不可抗力事件清单要求：列明可能影响合同履行的不可抗力事件类型。约定不可抗力事件发生时的处理方式。签字盖章，作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付购房款。甲方未按时交付房屋。乙方未按时支付购房款。乙方未按时接收房屋。双方未按照合同约定履行验收义务。第三方未按照协议履行职责。2.责任认定标准：甲方未按时支付购房款，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。甲方未按时交付房屋，应承担相应的赔偿责任，包括但不限于延迟交付期间的租金损失。乙方未按时支付购房款，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。乙方未按时接收房屋，应承担相应的赔偿责任，包括但不限于延迟接收期间的租金损失。双方未按照合同约定履行验收义务，应根据实际情况承担相应的责任。第三方未按照协议履行职责，应根据协议约定承担相应的责任。示例说明：若甲方未按时支付购房款，按照合同约定，应支付相当于未付款项1%的违约金。若乙方未按时接收房屋，导致甲方额外支付了3个月的租金，乙方应赔偿甲方3个月的租金损失。城市扩张项目购房合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2住所地1.3联系方式1.4法定代表人或授权代表2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目类型2.5项目规划2.6项目进展3.房屋信息3.1房屋坐落3.2房屋面积3.3房屋户型3.4房屋结构3.5房屋装修3.6房屋配套设施4.购房价格及支付方式4.1购房总价4.2付款方式4.3付款期限4.4付款节点4.5逾期付款责任5.合同签订及生效5.1合同签订时间5.2合同签订地点5.3合同生效条件5.4合同生效时间6.房屋交付6.1交付时间6.2交付条件6.3交付方式6.4交付责任7.产权转移及登记7.1产权转移时间7.2产权转移手续7.3产权登记7.4产权登记费用8.交付后保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.其他约定12.1其他权利义务12.2其他条款13.合同附件13.1附件一：房屋买卖合同13.2附件二：房屋产权证13.3附件三：付款凭证14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称出卖方：_______有限公司买受方：_______先生/女士1.2住所地出卖方：_______省_______市_______区_______路_______号买受方：_______省_______市_______区_______路_______号1.3联系方式出卖方：电话：_______，邮箱：_______买受方：电话：_______，邮箱：_______1.4法定代表人或授权代表出卖方：_______（法定代表人/授权代表姓名）买受方：_______（法定代表人/授权代表姓名）2.项目概况2.1项目名称：_______城市扩张项目2.2项目地点：_______省_______市_______区_______路_______号2.3项目面积：_______平方米2.4项目类型：住宅2.5项目规划：_______2.6项目进展：_______（如：已取得建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证等）3.房屋信息3.1房屋坐落：_______省_______市_______区_______路_______号_______栋_______单元_______室3.2房屋面积：_______平方米3.3房屋户型：_______室_______厅_______卫3.4房屋结构：框架结构3.5房屋装修：毛坯房3.6房屋配套设施：_______（如：电梯、供水、供电、供暖、燃气等）4.购房价格及支付方式4.1购房总价：_______万元人民币4.2付款方式：分期付款4.3付款期限：_______个月4.4付款节点：_______（如：签订合同后_______日内支付首付款，之后每月支付_______万元）4.5逾期付款责任：_______（如：逾期付款每日按_______%向买受方支付违约金）5.合同签订及生效5.1合同签订时间：_______年_______月_______日5.2合同签订地点：_______省_______市_______区_______路_______号5.3合同生效条件：双方签字盖章后生效5.4合同生效时间：_______年_______月_______日6.房屋交付6.1交付时间：_______年_______月_______日6.2交付条件：房屋具备入住条件，且出卖方已将房屋所有权及相关证件办理完毕6.3交付方式：出卖方将房屋交付给买受方6.4交付责任：出卖方承担房屋交付责任，包括但不限于房屋质量、配套设施等7.产权转移及登记7.1产权转移时间：_______年_______月_______日7.2产权转移手续：双方按照国家相关法律法规办理产权转移手续7.3产权登记：买受方在取得房屋所有权证后，自行办理产权登记7.4产权登记费用：_______（买受方承担）8.交付后保修8.1保修范围：房屋主体结构、屋面防水、管道堵塞、设备故障等8.2保修期限：自房屋交付之日起，主体结构保修期限为_______年，屋面防水保修期限为_______年，管道堵塞、设备故障等其他保修项目保修期限为_______年8.3保修责任：出卖方在保修期内对房屋存在的质量问题承担保修责任，并负责维修或更换8.4保修方式：买受方在发现房屋存在质量问题后，应及时通知出卖方，出卖方应在接到通知后_______日内进行维修或更换9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于逾期付款、逾期交付、房屋质量问题、隐瞒房屋瑕疵等9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约金计算：逾期付款违约金按_______%计算，逾期交付违约金按_______%计算，房屋质量问题违约金按_______%计算9.4违约金支付：违约金应在违约行为发生后_______日内支付10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构：_______（如：仲裁委员会）10.3争议解决费用：双方协商解决争议的费用由责任方承担，诉讼费用由败诉方承担11.合同解除11.1解除条件：包括但不限于买受方放弃购房、出卖方无法按约定交付房屋、双方协商一致解除合同等11.2解除程序：双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议，并办理相关手续11.3解除责任：解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的责任12.其他约定12.1其他权利义务：双方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的权利义务12.2其他条款：_______（如：保密条款、不可抗力条款等）13.合同附件13.1附件一：房屋买卖合同13.2附件二：房屋产权证13.3附件三：付款凭证14.合同签署14.1签署时间：_______年_______月_______日14.2签署地点：_______省_______市_______区_______路_______号14.3签署人：出卖方代表（签字/盖章）、买受方代表（签字/盖章）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指第三方包括但不限于中介机构、律师、评估机构、审计机构、监管机构等，其介入旨在协助甲乙双方履行合同、提供专业意见或解决争议。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在协助甲乙双方在合同履行过程中提高效率、降低风险、确保合同目的的实现。15.3第三方介入方式15.3.1中介机构中介机构接受甲乙双方委托，协助双方达成交易，包括但不限于提供信息、撮合谈判、促成交易等。15.3.2律师律师在合同签订、履行过程中提供法律意见，协助甲乙双方处理法律事务，包括但不限于合同审核、争议解决等。15.3.3评估机构15.3.4审计机构审计机构对项目财务状况进行审计，确保财务透明度。15.3.5监管机构监管机构依法对项目进行监管，确保项目合法合规。15.4第三方责任限额15.4.1责任界定第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应根据相关法律规定和合同约定承担相应的责任。15.4.2责任限额15.4.2.1中介机构中介机构对因自身过失导致合同无法履行的，赔偿限额为中介服务费的_______倍。15.4.2.2律师律师对因提供错误法律意见导致合同无法履行的，赔偿限额为律师服务费的_______倍。15.4.2.3评估机构评估机构对因评估结果错误导致甲乙双方损失的，赔偿限额为评估费的_______倍。15.4.2.4审计机构审计机构对因审计报告错误导致甲乙双方损失的，赔偿限额为审计费的_______倍。15.4.2.5监管机构监管机构因监管不力导致合同无法履行的，按照国家法律法规承担相应责任。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1责任划分第三方在介入过程中，对甲乙双方的权利义务不承担连带责任。甲乙双方应各自承担因自身原因导致的合同履行风险。15.5.2权利划分第三方在介入过程中，享有依据合同约定和法律规定享有的权利，包括但不限于知情权、咨询权、监督权等。15.5.3义务划分15.5.3.1尊重甲乙双方意愿，不得损害甲乙双方利益；15.5.3.2保守商业秘密，不得泄露甲乙双方信息；15.5.3.3依法履行职责，确保合同目的实现。15.6第三方介入后的合同修改15.6.1合同变更在第三方介入过程中，如需对合同进行修改，甲乙双方应协商一致，并签署补充协议。15.6.2合同解除如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可协商一致解除合同，并按照合同约定承担相应责任。15.6.3合同终止在第三方介入过程中，如合同履行完毕，合同自终止之日起失效。15.7第三方介入的费用承担第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定或协商一致的原则承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：房屋买卖合同要求：详细记载甲乙双方的基本信息、房屋信息、购房价格、付款方式、交付时间、产权转移及登记、保修、违约责任、争议解决等条款。说明：本附件为合同主体部分，是双方权利义务的具体体现。2.附件二：房屋产权证要求：提供房屋产权证的复印件，以证明出卖方对该房屋拥有合法产权。说明：本附件作为房屋所有权证明，是合同生效的重要依据。3.附件三：付款凭证要求：提供付款凭证的复印件，以证明买受方已按约定支付购房款。说明：本附件作为付款证明，是双方履行付款义务的依据。4.附件四：房屋验收报告要求：由第三方验收机构出具的房屋验收报告，证明房屋符合交付条件。说明：本附件作为房屋交付的重要依据，有助于确保房屋质量。5.附件五：房屋装修清单要求：详细列明房屋装修材料、品牌、规格等信息。说明：本附件作为房屋装修的依据，有助于双方了解房屋装修情况。6.附件六：物业费缴纳证明要求：提供物业费缴纳证明，证明买受方已缴纳相应物业费。说明：本附件作为物业管理费用的证明，有助于双方了解物业费缴纳情况。7.附件七：其他相关证明材料要求：根据合同约定，提供其他相关证明材料。说明：本附件作为合同履行过程中的补充材料，有助于确保合同目的实现。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：出卖方逾期交付房屋责任认定标准：出卖方应在合同约定的交付时间内完成房屋交付，逾期交付的，每逾期一日，应向买受方支付_______元违约金。示例说明：若合同约定交付时间为2023年6月30日，出卖方于2023年7月15日交付房屋，则出卖方应向买受方支付逾期交付违约金。2.违约行为：买受方逾期付款责任认定标准：买受方应在合同约定的付款时间内支付购房款，逾期付款的，每逾期一日，应向出卖方支付_______元违约金。示例说明：若合同约定首付款支付时间为2023年6月30日，买受方于2023年7月15日支付首付款，则买受方应向出卖方支付逾期付款违约金。3.违约行为：房屋质量问题责任认定标准：出卖方应在交付房屋时确保房屋质量符合约定标准，如存在质量问题，出卖方应承担维修或更换责任。示例说明：若合同约定房屋墙面存在裂缝，出卖方应在发现裂缝后_______日内进行修复，否则应承担修复责任。4.违约行为：隐瞒房屋瑕疵责任认定标准：出卖方在签订合同时，应如实告知买受方房屋存在的瑕疵，如隐瞒瑕疵，应承担相应的赔偿责任。示例说明：若出卖方在签订合同时未告知买受方房屋存在漏水问题，买受方在入住后发现漏水，出卖方应承担修复责任及相应的赔偿责任。5.违约行为：第三方介入过程中的违约责任认定标准：第三方在介入过程中，如因自身原因导致合同无法履行，应按照相关法律规定和合同约定承担相应责任。示例说明：若中介机构因自身过失导致合同无法履行，应按照合同约定向甲乙双方支付相应赔偿金。城市扩张项目购房合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息1.2买受人信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目性质2.4项目规模3.房屋基本情况3.1房屋位置3.2房屋面积3.3房屋结构3.4房屋用途4.房屋价格及付款方式4.1房屋总价4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款方式变更5.交付及验收5.1房屋交付时间5.2房屋验收标准5.3验收程序5.4验收不合格的处理6.产权登记6.1产权登记时间6.2产权登记费用6.3产权登记手续7.合同解除及违约责任7.1合同解除条件7.2违约责任7.3违约金8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同附件9.1附件一：房屋平面图9.2附件二：房屋配套设施清单9.3附件三：付款计划表10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定事项11.1不可抗力11.2合同变更11.3合同份数12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署代表13.合同附件清单13.1附件一：房屋平面图13.2附件二：房屋配套设施清单13.3附件三：付款计划表14.合同签署人签字确认第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房地产开发商信息开发商名称：________注册地址：________法定代表人：________联系电话：________1.2买受人信息买受人姓名：________身份证号码：________联系方式：________2.项目概述2.1项目名称：城市扩张项目2.2项目地点：________市________区________街道2.3项目性质：住宅开发2.4项目规模：占地面积________平方米，总建筑面积________平方米3.房屋基本情况3.1房屋位置：项目内部________栋________单元________室3.2房屋面积：建筑面积________平方米，套内面积________平方米3.3房屋结构：钢筋混凝土结构3.4房屋用途：居住4.房屋价格及付款方式4.1房屋总价：人民币________元整4.2付款方式：（1）首付：合同签订之日起________个工作日内，支付房屋总价款的________%（2）按揭贷款：买受人自行向银行申请贷款，贷款金额为房屋总价款的________%，贷款期限为________年（3）剩余款项：按揭贷款发放后，剩余款项于________个工作日内一次性支付4.3付款时间节点：（1）首付：合同签订之日起________个工作日内（2）按揭贷款审批通过后：________个工作日内（3）剩余款项：按揭贷款发放后________个工作日内4.4付款方式变更：买受人如需变更付款方式，应提前________个工作日书面通知开发商，并经双方协商一致后方可变更5.交付及验收5.1房屋交付时间：合同约定的房屋交付日期为________年________月________日5.2房屋验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关法律法规执行5.3验收程序：（1）买受人应在房屋交付之日起________个工作日内，对房屋进行验收（2）买受人验收合格后，应在验收记录上签字确认（3）买受人如对房屋存在质量问题的，应在验收记录上注明，并要求开发商在________个工作日内予以整改5.4验收不合格的处理：开发商应在收到买受人书面通知后________个工作日内进行整改，整改后再次组织验收6.产权登记6.1产权登记时间：房屋交付合格后________个工作日内6.2产权登记费用：按国家和地方相关法律法规规定执行6.3产权登记手续：买受人应配合开发商办理产权登记手续7.合同解除及违约责任7.1合同解除条件：（1）因不可抗力导致合同无法履行的（2）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施，致使合同无法履行的7.2违约责任：（1）一方未按约定支付房款的，应向对方支付违约金，违约金为_____%；（2）开发商未按约定交付房屋的，应向买受人支付违约金，违约金为_____%；（3）买受人未按约定办理产权登记的，应向开发商支付违约金，违约金为_____%；7.3违约金：违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同中约定8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：无8.3争议解决费用：诉讼费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。9.合同附件9.1附件一：房屋平面图9.2附件二：房屋配套设施清单9.3附件三：付款计划表10.合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：（1）房屋交付并验收合格；（2）买受人支付全部房款；（3）双方约定的其他终止条件。10.3合同解除：除法律规定的解除情形外，任何一方不得擅自解除合同。11.其他约定事项11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.2合同变更：合同内容如有变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。11.3合同份数：本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力。12.合同签署12.1签署日期：________年________月________日12.2签署地点：________12.3签署代表：开发商代表：________；买受人代表：________13.合同附件清单13.1附件一：房屋平面图13.2附件二：房屋配套设施清单13.3附件三：付款计划表14.合同签署人签字确认14.1开发商签字（盖章）：14.2买受人签字（盖章）：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范围15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除合同双方以外的任何个人或单位，包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、鉴定机构等。15.2第三方介入范围：第三方介入主要包括但不限于房屋销售过程中的中介服务、房屋质量鉴定、工程监理、评估服务等。16.第三方介入的程序16.1中介服务：（1）甲乙双方可共同委托第三方中介机构提供房屋销售服务。（2）中介机构应遵守国家相关法律法规和行业规范，提供真实、准确、完整的服务信息。（3）中介服务费用由甲乙双方另行协商确定，并在合同附件中明确。16.2工程监理：（1）工程监理由第三方监理单位负责，监理单位应具备相应的资质和经验。（2）监理单位应在工程开工前与甲乙双方签订监理合同，明确监理职责、权利和义务。（3）监理单位应按照监理合同约定，对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。16.3评估服务：（1）评估服务由第三方评估机构提供，评估机构应具备相应的资质和经验。（2）评估机构应在合同约定的时间内完成房屋评估工作，并出具评估报告。（3）评估费用由甲乙双方另行协商确定，并在合同附件中明确。17.第三方的责任和权利17.1第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定，履行相应的服务职责，保证服务质量。（2）第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。（3）第三方在提供服务过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。17.2第三方的权利：（1）第三方有权根据合同约定，获得相应的服务费用