废气工程施工合同范例

废气工程施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同签订日期：____年____月____日

合同履行期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于甲方需对废气进行治理，乙方具备相关施工资质，双方经友好协商，就废气工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程投资：人民币____元整（大写：____________________）

二、施工责任与义务

1.乙方负责本工程的施工，确保工程质量、安全、进度符合国家有关标准和规定。

2.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和工程要求进行施工。

3.乙方应保证施工过程中的环境保护，不得造成环境污染和生态破坏。

4.乙方应按约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

5.乙方应承担施工过程中因自身原因造成的损失，包括但不限于人身伤亡、财产损失等。

三、工程款支付

1.甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和方式如下：

（1）开工前支付合同总额的____%；

（2）工程进度达到____%时支付合同总额的____%；

（3）工程进度达到____%时支付合同总额的____%；

（4）工程竣工并验收合格后支付合同总额的____%；

（5）保修期满后支付合同总额的____%。

2.乙方在收到甲方支付的工程款后，应及时提供相应的发票和结算单据。

四、工程验收与保修

1.乙方在工程完工后，应按照甲方的要求进行自检，并向甲方提交验收申请。

2.甲方在收到乙方验收申请后，应组织相关人员对工程进行验收。

3.工程验收合格后，双方应签署验收合格证书。

4.保修期限为自工程验收合格之日起____年。

五、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金。

2.乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付____%的违约金。

3.乙方在施工过程中违反环境保护规定的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

附件：

1.施工图纸及技术资料

2.环保验收报告

3.验收合格证书

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

年月日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年____月____日

合同履行期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于甲方需对废气进行治理，乙方具备相关施工资质，丙方作为技术监督及质量保证方，为保障工程质量和进度，双方经友好协商，就废气工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程投资：人民币____元整（大写：____________________）

二、甲方的责权利

1.甲方负责提供工程所需的图纸、技术资料和施工场地，确保乙方按约定进行施工。

2.甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量符合国家标准。

3.甲方有权要求乙方进行工程进度报告，并对进度进行审核。

4.甲方有权要求乙方对施工过程中发现的问题进行整改。

三、乙方的责权利

1.乙方负责按照甲方要求，按照施工图纸和技术资料进行施工。

2.乙方应保证施工过程中的环境保护，不得造成环境污染和生态破坏。

3.乙方应按照合同约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.乙方应承担施工过程中因自身原因造成的损失，包括但不限于人身伤亡、财产损失等。

四、丙方的责权利

1.丙方负责对施工过程进行技术监督和质量保证，确保工程质量符合国家标准。

2.丙方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和记录。

3.丙方有权对乙方进行定期或不定期的现场检查，确保施工质量。

4.丙方有权要求乙方对检查中发现的问题进行整改。

五、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付____%的违约金。

2.乙方在施工过程中违反环境保护规定的，应承担相应的法律责任。

3.乙方因自身原因导致工程质量不符合国家标准的，应承担相应的修复责任和赔偿责任。

4.乙方在施工过程中因违反合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、甲方的权利条款及利益条款

1.甲方有权要求乙方在施工过程中保持与丙方的沟通，确保工程质量和进度。

2.甲方有权要求乙方在施工过程中提供工程进度报告，并有权要求乙方对进度进行解释。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中对工程进度进行自我监督，并及时向甲方报告。

4.甲方有权要求乙方在施工过程中对工程质量进行自我检查，并及时向甲方报告。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙丙三方另行签订补充协议。

附件：

1.施工图纸及技术资料

2.环保验收报告

3.验收合格证书

4.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在通过技术监督和质量保证，确保工程质量和环境保护得到有效执行，从而保障甲方的投资安全，提升工程的整体效益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，通过明确自身的权利和利益，确保工程顺利进行，同时通过丙方的监督，提高工程质量和环保标准，实现可持续发展。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年____月____日

合同履行期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方（以下简称“甲方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下简称“丙方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鉴于甲方拟建设一座新能源发电站，乙方具备相关施工能力，丙方作为项目咨询及监理方，为保障工程质量和项目效益，双方经友好协商，就新能源发电站工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新能源发电站建设项目

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程投资：人民币____元整（大写：____________________）

二、乙方的责权利

1.乙方负责按照甲方提供的工程设计文件和施工要求，进行新能源发电站的建设施工。

2.乙方有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料和施工场地。

3.乙方有权对施工过程中的材料、设备进行检验，确保其符合工程要求。

4.乙方有权根据工程进度和实际情况，调整施工计划。

三、丙方的责权利

1.丙方负责对整个项目的施工过程进行咨询和监理，确保工程质量、进度和投资效益。

2.丙方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和记录。

3.丙方有权对乙方进行定期或不定期的现场检查，确保施工质量符合合同要求。

4.丙方有权要求乙方对检查中发现的问题进行整改。

四、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按约定提供施工图纸和技术资料的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付乙方合理的停工损失。

2.甲方未按约定提供施工场地的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因场地延误造成的损失。

3.甲方违反合同约定，导致工程进度延误的，应向乙方支付____%的违约金。

4.甲方违反合同约定，导致工程质量下降的，应承担相应的修复责任和赔偿责任。

五、乙方的权利条款及利益条款

1.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助，包括但不限于协调相关部门的审批手续。

2.乙方有权要求甲方在工程进度款支付中，预留一定比例的质量保证金。

3.乙方有权要求甲方在工程验收合格后，支付剩余的工程进度款。

4.乙方有权要求甲方在工程保修期内，承担因甲方原因造成的设备损坏或故障的维修责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。