版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环保架子工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.劳务分包内容3.1工程范围3.2工程量3.3工程质量要求3.4工程进度要求4.工程款项4.1预付款4.2进度款4.3结算款4.4验收款4.5保证金5.劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训5.3劳务人员工资及福利5.4劳务人员安全6.材料及设备6.1材料采购及验收6.2设备租赁及维护6.3材料及设备费用7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收费用8.保修与维护8.1保修范围8.2保修期限8.3维护责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.其他约定13.1合同附件13.2合同变更13.3合同解释14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同生效第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方注册地址:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行:____________________1.1.6分包方银行账号:____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方注册地址:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行:____________________1.2.6总包方银行账号:____________________1.3监理方信息1.3.1监理方名称:____________________1.3.2监理方法定代表人:____________________1.3.3监理方注册地址:____________________1.3.4监理方联系电话:____________________1.3.5监理方开户银行:____________________1.3.6监理方银行账号:____________________第二条项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目周期:自合同生效之日起至____________________第三条劳务分包内容3.1工程范围:____________________3.2工程量:____________________3.3工程质量要求:____________________3.4工程进度要求:____________________第四条工程款项4.1预付款:合同总价的____________________%4.2进度款:按实际完成工程量及进度支付4.3结算款:工程完工后,经双方验收合格后支付4.4验收款:验收合格后支付4.5保证金:合同总价的____________________%第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备:____________________5.2劳务人员培训:____________________5.3劳务人员工资及福利:____________________5.4劳务人员安全:____________________第六条材料及设备6.1材料采购及验收:____________________6.2设备租赁及维护:____________________6.3材料及设备费用:____________________第七条工程验收7.1验收标准:____________________7.2验收程序:____________________7.3验收时间:____________________7.4验收费用:____________________第八条保修与维护8.1保修范围:本合同项下分包工程,自验收合格之日起,在____________________个月内提供免费保修服务。8.2保修期限:具体保修期限如下:8.2.1结构工程:____________________年8.2.2电气工程:____________________年8.2.3水暖工程:____________________年8.2.4防腐工程:____________________年8.2.5其他工程:____________________年8.3维护责任:在保修期内,如因分包方原因导致工程出现质量问题,分包方应承担修复责任,并承担因此产生的费用。第九条违约责任9.1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程;9.1.2分包方未按合同约定支付劳务人员工资;9.1.3分包方未按合同约定进行材料采购和设备租赁;9.1.4分包方未按合同约定进行工程验收;9.1.5总包方或监理方提出合理要求,分包方未在合理期限内予以响应或解决。9.2.1按合同约定支付违约金;9.2.2承担因违约行为造成的损失;9.2.3采取补救措施,消除违约后果;9.2.4协商解决或提交仲裁机构仲裁。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序:争议发生后,双方应在接到对方书面通知之日起____________________日内协商解决;协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除与终止11.1.1双方协商一致;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3一方违约导致合同无法履行;11.1.4法律法规规定或合同约定的其他情形。11.2合同终止条件:合同期限届满或双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止程序:合同解除或终止前,双方应进行必要的结算,并办理相关手续。第十二条合同生效与期限12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限:本合同期限为____________________年,自合同生效之日起计算。第十三条其他约定13.1.1分包工程量清单;13.1.2劳务人员名单;13.1.3材料设备清单;13.1.4保修期限表。13.2合同变更:任何合同变更需经双方书面同意,并作为合同附件。13.3合同解释:本合同的解释以中文为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。第十四条合同签署与备案14.1合同签署:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案:本合同需报送相关部门备案,具体备案事宜由双方协商确定。14.3合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、协调或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。第二条第三方介入的适用范围2.1.1甲方或乙方认为需要第三方提供专业服务或协助以保障合同履行;2.1.2甲方或乙方与第三方之间存在合同关系,且该合同关系与本合同履行相关;2.1.3合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁。第三条第三方职责3.1.1提供专业服务或咨询;3.1.2对合同履行过程进行监督;3.1.3协调合同履行中的相关事宜;3.1.4在必要时提供调解或仲裁服务。第四条第三方权利4.1.1收取约定的服务费用;4.1.2依据委托合同或服务协议获得必要的工作条件和信息;4.1.3在履行职责过程中,对甲方或乙方提出合理建议。第五条第三方义务5.1.1按照委托合同或服务协议的约定,履行相关职责;5.1.2保守合同履行过程中的商业秘密;5.1.3对其提供的服务或咨询负责。第六条第三方责任限额6.1第三方在本合同履行过程中的责任限额,由其与甲方或乙方签订的委托合同或服务协议约定。6.2如第三方责任限额低于本合同约定的责任限额,则第三方责任限额应不低于本合同约定的责任限额。第七条第三方与其他各方的划分7.1第三方在本合同履行过程中的责任,仅限于其与甲方或乙方签订的委托合同或服务协议约定的范围。7.2第三方对甲方或乙方以外的其他方的责任,由其自行承担。7.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失,应按照委托合同或服务协议的约定承担相应责任。第八条第三方介入的程序8.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前向对方通知,并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。8.2双方应共同确定第三方的选择标准和程序。8.3第三方介入后,甲方、乙方和第三方应共同协商确定工作计划和职责分工。第九条第三方介入的费用9.1第三方介入的费用,由甲方或乙方按照委托合同或服务协议的约定承担。9.2如第三方介入的费用超出约定,超出部分由甲方、乙方和第三方协商解决。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入的终止,应按照委托合同或服务协议的约定执行。10.2如第三方介入的终止导致合同履行受到影响,甲方、乙方和第三方应共同协商解决方案。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中出现的争议,应由甲方、乙方和第三方协商解决。11.2协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条本合同其他条款的适用12.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力。12.2本合同其他条款与本条款存在冲突的,以本条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.分包工程量清单详细要求:包含工程名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明:用于明确工程量,作为结算依据。2.劳务人员名单详细要求:包含人员姓名、工种、技能等级、工资标准等信息。说明:用于明确劳务人员配置,确保工程顺利进行。3.材料设备清单详细要求:包含材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。说明:用于明确材料设备采购和使用情况。4.保修期限表详细要求:包含工程部位、保修期限、保修责任等信息。说明:用于明确保修范围和期限,保障工程后期使用。5.第三方委托合同或服务协议详细要求:包含第三方名称、服务内容、费用、责任等内容。说明:用于明确第三方介入的细节,保障合同履行。6.工程验收报告详细要求:包含验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明:用于证明工程已按约定完成,并符合质量要求。7.工程变更单详细要求:包含变更原因、变更内容、变更费用等信息。说明:用于记录工程变更情况,作为结算依据。8.工程进度报告详细要求:包含工程进度、存在问题、下一步计划等信息。说明:用于汇报工程进展情况,便于双方沟通。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程;1.2分包方未按合同约定支付劳务人员工资;1.3分包方未按合同约定进行材料采购和设备租赁;1.4分包方未按合同约定进行工程验收;1.5总包方或监理方提出合理要求,分包方未在合理期限内予以响应或解决;1.6第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失。2.责任认定标准:2.1违约行为发生时,违约方应承担违约责任;2.2违约责任包括但不限于支付违约金、承担损失、采取补救措施等;2.3违约责任的具体认定,应根据违约行为的严重程度、影响范围等因素确定。3.违约责任示例:3.1分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延期,应支付违约金;3.2分包方未按合同约定支付劳务人员工资,导致劳务人员罢工,应承担损失并支付工资;3.3分包方未按合同约定采购材料,导致工程进度受阻,应承担损失并重新采购;3.4分包方未按合同约定进行工程验收,导致工程无法交付,应承担损失并重新验收;3.5第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲方损失,应承担相应责任。全文完。2024年度环保架子工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同履行期限1.4合同总价及支付方式1.5合同变更及终止条款2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及施工范围2.3施工期限及进度安排2.4施工图纸及技术规范3.劳务分包内容3.1劳务分包项目及数量3.2劳务分包人员配置及资格要求3.3劳务分包工作内容及质量标准3.4劳务分包进度要求4.工程施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工现场管理制度4.3安全生产责任制4.4施工资料管理5.质量管理5.1质量保证体系5.2质量控制措施5.3质量验收标准5.4质量责任与处理6.进度管理6.1进度计划及调整6.2进度监控与考核6.3进度滞后处理6.4进度调整与索赔7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全教育培训7.4事故处理与报告8.资料管理8.1资料收集与整理8.2资料归档与保管8.3资料借阅与归还8.4资料丢失与损坏处理9.付款及结算9.1付款方式及进度9.2结算方式及程序9.3逾期付款处理9.4付款争议解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约金计算11.3违约金支付12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1法律适用及争议解决14.2合同附件及补充协议14.3合同生效及其他第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2合同签订日期及生效日期本合同于2024年[具体日期]签订,自双方签字盖章之日起生效。1.3合同履行期限本合同履行期限为自2024年[具体日期]起至2025年[具体日期]止。1.4合同总价及支付方式本合同总价为人民币[具体金额]元。支付方式为分期支付,具体支付节点及金额如下:首付款:合同签订后[具体天数]内支付人民币[具体金额]元;进度款:根据实际完成工程进度,每月支付人民币[具体金额]元;结算款:工程完工验收合格后[具体天数]内支付人民币[具体金额]元;保修金:合同签订后[具体天数]内支付人民币[具体金额]元,保修期满后无质量问题退还。1.5合同变更及终止条款任何一方如需变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致并签订书面变更协议后生效。如一方违反合同约定,另一方有权终止合同,并要求赔偿损失。2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:[工程名称]地点:[工程地址]2.2工程规模及施工范围工程规模:[具体规模描述]施工范围:[具体施工范围描述]2.3施工期限及进度安排施工期限:自2024年[具体日期]起至2025年[具体日期]止。进度安排:[具体进度安排描述]2.4施工图纸及技术规范施工图纸:[具体图纸名称及编号]技术规范:[具体技术规范名称及编号]3.劳务分包内容3.1劳务分包项目及数量劳务分包项目:[具体劳务分包项目描述]数量:[具体数量]3.2劳务分包人员配置及资格要求人员配置:[具体人员配置描述]资格要求:[具体资格要求描述]3.3劳务分包工作内容及质量标准工作内容:[具体工作内容描述]质量标准:[具体质量标准描述]3.4劳务分包进度要求进度要求:[具体进度要求描述]4.工程施工组织与管理4.1施工组织设计施工组织设计:[具体施工组织设计描述]4.2施工现场管理制度施工现场管理制度:[具体施工现场管理制度描述]4.3安全生产责任制安全生产责任制:[具体安全生产责任制描述]4.4施工资料管理施工资料管理:[具体施工资料管理描述]5.质量管理5.1质量保证体系质量保证体系:[具体质量保证体系描述]5.2质量控制措施质量控制措施:[具体质量控制措施描述]5.3质量验收标准质量验收标准:[具体质量验收标准描述]5.4质量责任与处理质量责任与处理:[具体质量责任与处理描述]6.进度管理6.1进度计划及调整进度计划及调整:[具体进度计划及调整描述]6.2进度监控与考核进度监控与考核:[具体进度监控与考核描述]6.3进度滞后处理进度滞后处理:[具体进度滞后处理描述]6.4进度调整与索赔进度调整与索赔:[具体进度调整与索赔描述]7.安全生产7.1安全生产责任制安全生产责任制:[具体安全生产责任制描述]7.2安全生产措施安全生产措施:[具体安全生产措施描述]7.3安全教育培训安全教育培训:[具体安全教育培训描述]7.4事故处理与报告事故处理与报告:[具体事故处理与报告描述]8.资料管理8.1资料收集与整理乙方应按甲方要求,及时收集和整理施工过程中的相关资料,包括但不限于施工图纸、技术文件、验收报告、变更记录等,并确保资料的真实性、完整性和准确性。8.2资料归档与保管所有收集和整理的资料应由乙方负责归档和保管,归档时应按照国家相关档案管理要求,设立专门的档案室,确保资料的安全和保密。8.3资料借阅与归还资料借阅需经甲方同意,借阅人应填写借阅登记表,明确借阅目的、期限和归还日期。借阅资料应在规定期限内归还,如有损坏或丢失,应照价赔偿。8.4资料丢失与损坏处理若资料在保管过程中发生丢失或损坏,乙方应立即通知甲方,并采取措施尽快恢复或补充丢失或损坏的资料,同时承担相应的责任。9.付款及结算9.1付款方式及进度付款方式:按月进度付款,每月末根据已完成工程量及合同约定的付款比例进行结算。9.2结算方式及程序结算方式:乙方应按甲方要求提供结算资料,包括但不限于工程量清单、发票、验收报告等,甲方审核无误后进行付款。9.3逾期付款处理若甲方逾期付款,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。9.4付款争议解决若发生付款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商;协商不成的,提交合同签订地仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序提交仲裁前,双方应继续履行合同;仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁庭另有裁决。11.违约责任11.1违约责任承担任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约金计算违约金按合同总价的一定比例计算,具体比例由双方在合同中约定。11.3违约金支付违约金应在违约行为发生后[具体天数]内支付,否则视为自动放弃。12.合同解除12.1合同解除条件一方严重违约,经对方书面通知后仍未纠正;发生不可抗力事件,影响合同履行且无法克服;其他双方协商一致解除合同的情况。12.2合同解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商;协商不成的,任何一方均可书面通知对方解除合同。12.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照本合同约定,妥善处理剩余工程、资料、款项等事宜。13.合同终止13.1合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。13.2合同终止程序合同终止前,双方应进行合同终止的书面确认。13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照本合同约定,妥善处理剩余工程、资料、款项等事宜。14.其他约定事项14.1法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式为仲裁。14.2合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同生效及其他本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或协助的其他法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入方式1.中介方:为甲乙双方提供信息交流、谈判协调、合同签订等中介服务。2.监理方:对工程施工过程进行监督检查,确保工程质量、进度和安全。3.设计方:提供工程设计、技术咨询服务。4.其他专业服务方:根据合同履行需要,提供其他专业服务。15.3第三方责权利15.3.1责任第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,对其提供的服务质量承担责任。15.3.2权利第三方有权按照合同约定收取服务费用,并享有相应的合法权益。15.3.3利益第三方在履行本合同时,应确保其合法权益不受侵害,并从中获得合理的经济利益。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1责任划分第三方责任由其自行承担,甲乙双方不承担第三方责任。15.4.2权利划分第三方权利仅限于合同约定范围内,不得侵犯甲乙双方的合法权益。15.4.3利益划分第三方利益由其自行获取,甲乙双方不承担第三方利益分配。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中“第三方责任限额”是指第三方在履行本合同时,因其责任导致甲乙双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在签订本合同时约定,并在合同中明确列出。16.3责任限额适用范围1.第三方提供的服务质量不符合合同约定;2.第三方违反国家法律法规、行业规范导致损失;3.第三方其他违约行为导致损失。16.4责任限额履行若第三方违约导致甲乙双方遭受损失,第三方应按照合同约定承担赔偿责任,但赔偿金额不超过约定的责任限额。17.第三方变更及退出17.1第三方变更如需变更第三方,甲乙双方应书面通知对方,并经对方同意后,签订变更协议。17.2第三方退出第三方退出本合同,需经甲乙双方书面同意,并签订退出协议。第三方退出后,其权利义务由甲乙双方协商处理。18.第三方介入后的合同履行18.1合同履行主体第三方介入后,甲乙双方仍为合同履行主体,应按照本合同约定履行各自义务。18.2合同履行责任第三方介入后,甲乙双方应确保合同履行责任不因第三方介入而减轻或免除。18.3合同履行协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,协调合同履行过程中的问题,确保合同顺利履行。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式仍为仲裁,仲裁机构及仲裁规则按照本合同约定执行。19.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序仍按照本合同约定执行。20.第三方介入后的合同终止20.1合同终止条件第三方介入后的合同终止条件仍按照本合同约定执行。20.2合同终止程序第三方介入后的合同终止程序仍按照本合同约定执行。20.3合同终止后的处理第三方介入后的合同终止后,甲乙双方应按照本合同约定,妥善处理剩余工程、资料、款项等事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照副本复印件要求:提供双方营业执照副本的清晰复印件,加盖公章。2.附件二:合同签订双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证明文件,包括身份证复印件和授权委托书。3.附件三:施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸及技术规范文件,确保与合同内容一致。4.附件四:劳务分包人员配置及资格要求文件要求:提供劳务分包人员的配置清单及资格证明文件,确保符合合同要求。5.附件五:施工组织设计及施工现场管理制度要求:提供详细的施工组织设计文件和施工现场管理制度,确保符合合同要求。6.附件六:质量保证体系文件要求:提供质量保证体系文件,包括质量手册、程序文件和作业指导书。7.附件七:进度计划及调整文件要求:提供详细的进度计划文件,包括关键节点、工期安排等。8.附件八:安全生产责任制文件要求:提供安全生产责任制文件,明确各方的安全生产责任。9.附件九:施工资料管理文件要求:提供施工资料管理文件,包括资料收集、整理、归档、保管等要求。10.附件十:付款及结算文件要求:提供付款及结算文件,包括付款进度、结算方式、争议解决等。11.附件十一:争议解决协议要求:提供争议解决协议,明确争议解决方式和程序。12.附件十二:违约责任协议要求:提供违约责任协议,明确违约行为的认定标准及赔偿方式。13.附件十三:合同解除协议要求:提供合同解除协议,明确合同解除的条件、程序及后续处理。14.附件十四:第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,明确第三方介入的方式、责任、权利等。15.附件十五:其他相关文件要求:提供其他与本合同履行相关的文件,如变更协议、补充协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按约定支付款项责任认定标准:甲方逾期支付款项,每逾期一日,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息。示例说明:若甲方应在2024年1月1日支付人民币10万元,但至2024年1月10日仍未支付,则甲方应支付逾期付款利息。2.违约行为:乙方未按约定完成工程进度责任认定标准:乙方未按合同约定完成工程进度,每逾期一日,应向甲方支付违约金,违约金比例为合同总价的千分之一。3.违约行为:第三方未按约定提供专业服务责任认定标准:第三方未按合同约定提供专业服务,导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若监理方未按约定进行监督检查,导致工程质量问题,监理方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:乙方未按约定进行施工资料管理责任认定标准:乙方未按合同约定进行施工资料管理,导致资料丢失或损坏,乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若乙方在施工过程中丢失施工图纸,乙方应赔偿甲方相应的损失。全文完。2024年度环保架子工劳务分包合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息第二条合同签订背景及依据2.1项目背景2.2合同依据第三条项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期第四条分包工作内容及范围4.1分包工作内容4.2分包工作范围第五条分包价格及支付方式5.1分包价格5.2付款方式5.3付款节点第六条质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准第七条施工安全及环境保护7.1施工安全7.2环境保护第八条人员配备及管理8.1人员配备8.2管理制度第九条材料及设备供应9.1材料供应9.2设备供应第十条违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件第十三条合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限第十四条合同附件及补充条款14.1附件14.2补充条款第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方地址:____________________1.1.3分包方法定代表人:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行:____________________1.1.6分包方银行账号:____________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方地址:____________________1.2.3总包方法定代表人:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行:____________________1.2.6总包方银行账号:____________________第二条合同签订背景及依据2.1项目背景:____________________2.2合同依据:《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规。第三条项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:____________________第四条分包工作内容及范围4.1分包工作内容:____________________4.2分包工作范围:____________________第五条分包价格及支付方式5.1分包价格:____________________5.2付款方式:____________________5.3付款节点:____________________第六条质量要求及验收标准6.1质量要求:____________________6.2验收标准:____________________第七条施工安全及环境保护7.1施工安全:____________________7.2环境保护:____________________第八条人员配备及管理8.1人员配备8.1.1分包方应配备符合国家相关规定的专业人员,包括但不限于架子工、电工、焊工等。8.1.2分包方应保证施工人员持证上岗,并接受专业培训。8.1.3分包方应提供施工人员的花名册,包括姓名、工种、资格证书等。8.2管理制度8.2.1分包方应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全。8.2.2分包方应设立专职安全员,负责施工现场的安全监督和管理。8.2.3分包方应定期对施工人员进行安全教育,提高安全意识。第九条材料及设备供应9.1材料供应9.1.1分包方负责提供施工所需的材料,包括但不限于钢材、木材、水泥等。9.1.2分包方应保证材料的合格证、检验报告等文件齐全。9.1.3分包方应按照总包方的要求,及时供应材料。9.2设备供应9.2.1分包方负责提供施工所需的设备,包括但不限于吊车、卷扬机等。9.2.2分包方应保证设备的性能良好,符合施工要求。9.2.3分包方应负责设备的维护和保养。第十条违约责任10.1分包方违约责任10.1.1分包方未按时完成分包工作,每延误一天,应支付总包方违约金人民币____元。10.1.2分包方提供的材料、设备不符合质量要求,造成工程质量问题,分包方应承担全部责任。10.2总包方违约责任10.2.1总包方未按时支付分包款项,每延误一天,应支付分包方违约金人民币____元。10.2.2总包方未按合同约定提供施工条件,导致分包工作无法进行,总包方应承担相应责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1分包方严重违约,经总包方书面通知后,分包方在____日内仍未纠正,总包方有权解除合同。12.1.2总包方严重违约,经分包方书面通知后,总包方在____日内仍未纠正,分包方有权解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满,且分包工作已全部完成。12.2.2双方协商一致,决定终止合同。第十三条合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同即生效。13.1.2合同自生效之日起至合同约定的工期届满之日止。第十四条合同附件及补充条款14.1附件14.1.1施工图纸及技术资料14.1.2人员配备及资质证明文件14.1.3材料及设备清单及合格证明文件14.2补充条款14.2.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入是指在本合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的具有专业资质、能力的机构或个人,为本合同提供咨询服务、监督管理、技术支持或其他相关服务的行为。15.2.1对施工过程中的技术、质量、安全等方面进行监督和检查;15.2.2对合同执行情况进行评估和报告;15.2.3对合同纠纷进行调解和仲裁;15.2.4提供专业的技术支持和咨询服务。第十六条第三方介入的邀请与选择16.1甲乙双方应共同决定是否邀请第三方介入,并就第三方的选择、资质和职责达成一致意见。16.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉和过往业绩等因素。第十七条第三方的责任与权利17.1第三方在本合同中的责任包括但不限于:17.1.1按照合同约定,履行监督、检查、评估、报告等职责;17.1.2独立、客观、公正地提供专业意见和服务;17.1.3对发现的问题提出整改建议,并跟踪整改效果。17.2第三方的权利包括但不限于:17.2.1获取合同执行所需的必要信息;17.2.2对甲乙双方提出的问题和要求进行回应;17.2.3在必要时,要求甲乙双方提供额外的资料和协助。第十八条第三方的责任限额18.1第三方对本合同项下的责任限额为人民币____元,超过此限额的部分
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025劳动合同书范本下载范本
- 新建全自动角边封箱机项目立项申请报告
- 年产xxx拖拉机散链投资项目可行性研究报告
- 不动产项目建设实施方案
- (投资方案)组合机床项目可行性研究报告
- 药物递送系统创新-第3篇-洞察分析
- 2024年度文化产业终止合同退款协议书范本3篇
- 学业行为模式分析-洞察分析
- 物联网边缘设备适配-洞察分析
- 2024年度新型住宅小区员工住宿安全保障合同书范例3篇
- 2022沪教版小学数学二年级上册期末试卷含部分答案(三套)
- 湖南省长沙市雅礼教育集团2022-2023学年七年级上学期期末英语试卷
- 2023-2024学年云南省昆明市小学语文四年级期末深度自测题详细参考答案解析
- 全《12个维度细化部门管理》市场部部门职责
- 部编版小学四年级语文上册复习教案课程
- 演示文稿产品拍摄及后期图片处理
- 【康恩贝药业企业内部审计存在的问题及优化对策分析案例(论文)10000字】
- 项目式学习评价量表
- 哈利波特课件完整版
- GB/T 28920-2012教学实验用危险固体、液体的使用与保管
- GB/T 28712.1-2012热交换器型式与基本参数第1部分:浮头式热交换器
评论
0/150
提交评论