2024版个人承包电力设备焊接维修合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版个人承包电力设备焊接维修合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2承包方资质证明1.3承包方联系方式2.承包范围及内容2.1电力设备焊接维修项目2.2项目地点及时间2.3工程量及预算3.合同工期及进度3.1工期安排3.2进度节点3.3工期延误及处理4.质量要求及验收标准4.1质量标准4.2验收程序4.3质量保证期5.技术规范及施工要求5.1施工技术规范5.2施工材料要求5.3施工工艺要求6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.2文明施工要求6.3安全事故处理7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款节点8.保修及售后服务8.1保修期限8.2售后服务内容8.3售后服务响应时间9.违约责任及处理9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决方式10.3争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同附件及补充条款13.1合同附件13.2补充条款14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：_______1.1.2承包方法定代表人：_______1.1.3承包方住所：_______1.1.4承包方联系方式：电话_______，邮箱_______1.2承包方资质证明1.2.1承包方营业执照复印件1.2.2承包方安全生产许可证复印件1.2.3承包方相关专业技术资格证书复印件1.3承包方联系方式1.3.1联系人姓名：_______1.3.2联系人电话：_______1.3.3联系人邮箱：_______2.承包范围及内容2.1电力设备焊接维修项目2.1.1具体项目名称：_______2.1.2项目地点：_______2.1.3项目内容：包括但不限于设备检查、焊接修复、测试验收等2.2项目地点及时间2.2.1项目地点：_______2.2.2项目开始时间：_______2.2.3项目结束时间：_______2.3工程量及预算2.3.1工程量：_______2.3.2预算：_______3.合同工期及进度3.1工期安排3.1.1项目总工期：_______3.1.2各阶段工期：_______3.2进度节点3.2.1进度节点一：_______3.2.2进度节点二：_______3.2.3进度节点三：_______3.3工期延误及处理3.3.1工期延误原因：_______3.3.2工期延误处理：_______4.质量要求及验收标准4.1质量标准4.1.1国家及行业相关标准4.1.2承包方内部质量标准4.2验收程序4.2.1验收流程：_______4.2.2验收标准：_______4.3质量保证期4.3.1质量保证期：_______4.3.2质量保证期内责任：_______5.技术规范及施工要求5.1施工技术规范5.1.1国家及行业标准5.1.2承包方内部施工规范5.2施工材料要求5.2.1材料品牌：_______5.2.2材料规格：_______5.2.3材料质量要求：_______5.3施工工艺要求5.3.1施工工艺流程：_______5.3.2施工工艺要点：_______6.安全生产及文明施工6.1安全生产责任6.1.1承包方安全生产责任：_______6.1.2发包方安全生产责任：_______6.2文明施工要求6.2.1施工现场文明施工要求：_______6.2.2施工现场环保要求：_______6.3安全事故处理6.3.1安全事故报告：_______6.3.2安全事故调查：_______6.3.3安全事故处理：_______8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.1.1合同总价款：_______元8.1.2分阶段支付金额：_______元8.2支付方式8.2.1首付款：合同签订后_______个工作日内支付_______元8.2.2进度款：每完成项目进度节点后_______个工作日内支付_______元8.2.3结算款：项目验收合格后_______个工作日内支付_______元8.2.4保修金：合同总价款的_______%作为保修金，在保修期满后无质量问题退还9.保修及售后服务9.1保修期限9.1.1保修期限：_______个月9.2售后服务内容9.2.1售后服务范围：_______9.2.2售后服务响应时间：_______9.3售后服务响应时间9.3.1响应时间：_______小时内9.3.2响应方式：_______10.违约责任及处理10.1违约情形10.1.1承包方违约：_______10.1.2发包方违约：_______10.2违约责任10.2.1承包方违约责任：_______10.2.2发包方违约责任：_______10.3违约处理10.3.1违约处理程序：_______10.3.2违约处理结果：_______11.争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3诉讼解决11.2争议解决方式11.2.1争议解决地点：_______11.2.2争议解决机构：_______11.3争议解决期限11.3.1争议解决期限：_______11.3.2争议解决结果：_______12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1合同解除条件一：_______12.1.2合同解除条件二：_______12.2合同终止条件12.2.1合同终止条件一：_______12.2.2合同终止条件二：_______12.3合同解除及终止程序12.3.1合同解除程序：_______12.3.2合同终止程序：_______13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1合同生效条件一：_______13.1.2合同生效条件二：_______13.2合同期限13.2.1合同期限：_______13.2.2合同续签：_______14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：_______14.2补充条款14.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或法律规定介入合同关系中的独立第三方。15.2第三方介入情形15.2.1评估机构：为评估项目质量、进度、安全等提供专业意见。15.2.2监理机构：对项目实施过程进行监督管理，确保合同履行。15.2.3中介机构：协助甲乙双方进行合同谈判、签订、履行等事宜。15.2.4其他第三方：经甲乙双方同意，介入合同关系的其他独立第三方。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失时，甲乙双方约定的第三方应承担的最高赔偿责任。16.2第三方责任限额约定16.2.1第三方责任限额为本合同总价款的_______%。16.2.2第三方责任限额计算公式：第三方责任限额=合同总价款×第三方责任限额比例。17.第三方责任承担17.1第三方责任承担定义17.1.1第三方责任承担是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失时，由第三方承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任承担约定17.2.1第三方责任承担范围：第三方责任承担范围限于其职责范围内，因自身原因造成的损失。17.2.2第三方责任承担方式：第三方应按照合同约定或法律规定，向受损方支付赔偿金。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方在履行合同过程中，应与甲方保持密切沟通，及时反馈项目进展情况。18.1.2第三方在履行合同过程中，如需甲方协助，应提前向甲方提出申请，甲方应在合理期限内给予答复。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方在履行合同过程中，应与乙方保持密切沟通，及时反馈项目进展情况。18.2.2第三方在履行合同过程中，如需乙方协助，应提前向乙方提出申请，乙方应在合理期限内给予答复。18.3第三方与其他第三方的关系18.3.1第三方与其他第三方之间应保持独立，不得相互干涉。18.3.2第三方与其他第三方之间如有合作关系，应签订书面合作协议，明确各自的权利和义务。19.第三方介入程序19.1第三方介入程序定义19.1.1第三方介入程序是指甲乙双方在合同履行过程中，引入第三方介入的具体步骤。19.2第三方介入程序约定19.2.1第三方介入申请：甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入申请。19.2.2第三方介入审核：第三方在收到介入申请后，对甲乙双方及项目情况进行审核。19.2.3第三方介入确认：经审核确认后，第三方正式介入合同关系，履行相应职责。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用定义20.1.1第三方介入费用是指第三方在履行合同过程中，因介入而产生的合理费用。20.2第三方介入费用约定20.2.1第三方介入费用由甲乙双方承担，具体费用由双方协商确定。20.2.2第三方介入费用支付方式：按合同约定或实际发生情况支付。21.第三方介入合同终止21.1第三方介入合同终止定义21.1.1第三方介入合同终止是指第三方在合同履行过程中，因特定原因终止介入合同关系。21.2第三方介入合同终止约定21.2.1第三方介入合同终止原因：包括但不限于合同履行完毕、合同解除、第三方主动退出等。21.2.2第三方介入合同终止程序：甲乙双方应与第三方协商一致，签署终止协议，明确各方权利义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.承包方营业执照复印件要求：复印件需加盖公章，清晰可辨。说明：证明承包方合法注册，具备经营资格。2.承包方安全生产许可证复印件要求：复印件需加盖公章，清晰可辨。说明：证明承包方具备安全生产条件。3.承包方相关专业技术资格证书复印件要求：复印件需加盖公章，清晰可辨。说明：证明承包方拥有相关专业技术能力。4.项目验收报告要求：报告需详细记录项目验收过程、结果及存在问题。说明：证明项目已按合同要求完成，质量符合标准。5.付款凭证要求：凭证需注明付款金额、时间、用途等。说明：证明合同款项已按约定支付。6.安全生产事故报告要求：报告需详细记录事故发生时间、地点、原因、损失等情况。说明：证明安全生产事故已得到妥善处理。7.售后服务记录要求：记录需详细记录售后服务内容、时间、结果等。说明：证明售后服务已按约定提供。8.第三方介入协议要求：协议需明确第三方介入的目的、职责、权利和义务等。说明：证明第三方已正式介入合同关系。9.补充协议要求：协议需明确补充内容、双方权利义务等。说明：证明合同未尽事宜已得到补充。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约1.1.工期延误责任认定：承包方每延误一天工期，应向发包方支付_______元违约金。示例：若项目工期为30天，实际完成时间为35天，则承包方需支付5天×_______元/天=_______元违约金。1.2.质量不符合要求责任认定：承包方需对不合格部分进行返工，直至符合合同要求，并承担由此产生的额外费用。示例：若项目中有10%的焊接部分不合格，承包方需返工并承担相应费用。2.发包方违约2.1.拖欠工程款责任认定：发包方每拖欠一天工程款，应向承包方支付_______元违约金。示例：若合同约定工程款为100万元，实际支付时间为60天，则发包方需支付40天×_______元/天=_______元违约金。2.2.未按时提供所需材料责任认定：发包方需承担由此造成的工期延误和额外费用。示例：若发包方未按时提供某项材料，导致项目延误5天，则发包方需承担5天×_______元/天=_______元额外费用。3.第三方违约3.1.未按约定履行职责责任认定：第三方需承担由此造成的损失，并向受损方支付_______元违约金。示例：若第三方未按约定进行项目验收，导致项目延误3天，则第三方需支付3天×_______元/天=_______元违约金。3.2.提供虚假信息责任认定：第三方需承担由此造成的损失，并向受损方支付_______元违约金。示例：若第三方提供虚假项目验收报告，导致承包方遭受损失，则第三方需支付_______元违约金。全文完。2024版个人承包电力设备焊接维修合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.2承包人授权代表信息1.3发包人基本信息1.4发包人授权代表信息2.合同标的2.1电力设备焊接维修项目名称2.2电力设备焊接维修项目地点2.3电力设备焊接维修项目范围2.4电力设备焊接维修项目工期3.合同价格3.1电力设备焊接维修项目总价3.2付款方式及期限3.3预付款比例及支付时间3.4阶段性付款比例及支付时间3.5结算方式及时间4.工程质量要求4.1电力设备焊接维修质量标准4.2质量检验及验收程序4.3质量保证期5.工程进度要求5.1电力设备焊接维修进度计划5.2进度调整及延误责任5.3工程验收及交付6.安全生产要求6.1电力设备焊接维修安全操作规程6.2安全生产责任及措施6.3事故处理及责任追究7.合同履行及变更7.1合同履行期限7.2合同变更程序及条件7.3合同解除及终止条件8.违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约金的计算及支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同附件10.1附件一：电力设备焊接维修项目明细表10.2附件二：合同双方授权代表签字页10.3附件三：其他相关文件11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理12.3合同解除或终止后的费用结算13.合同其他约定13.1合同保密条款13.2合同不可抗力条款13.3合同其他约定事项14.合同签署及生效14.1合同签署14.2合同生效时间14.3合同备案及登记第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.1.1承包人名称：电力设备维修有限公司1.1.2承包人地址：市区路号1.1.3承包人法定代表人：1.1.4承包人联系电话：1381.1.5承包人授权代表：，职务：项目经理1.1.6承包人授权代表联系电话：13956781.2承包人授权代表信息1.2.1授权代表姓名：1.2.2授权代表身份证号码：1101011990030756781.2.3授权代表签字：________________1.2.4授权日期：2024年4月1日1.3发包人基本信息1.3.1发包人名称：电力公司1.3.2发包人地址：市区路号1.3.3发包人法定代表人：1.3.4发包人联系电话：13723451.4发包人授权代表信息1.4.1授权代表姓名：赵六1.4.2授权代表身份证号码：1101011988020134561.4.3授权代表签字：________________1.4.4授权日期：2024年4月1日第二条合同标的2.1电力设备焊接维修项目名称：变电站设备焊接维修2.2电力设备焊接维修项目地点：市区变电站2.3电力设备焊接维修项目范围：对变电站内的电缆、母线、开关等设备进行焊接维修2.4电力设备焊接维修项目工期：自2024年4月15日至2024年6月15日第三条合同价格3.1电力设备焊接维修项目总价：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）3.2付款方式及期限：分阶段付款，具体见附件一《付款进度表》3.3预付款比例及支付时间：合同签订后5个工作日内支付预付款总额的30%3.4阶段性付款比例及支付时间：每个阶段工程完成后，支付该阶段工程款的50%3.5结算方式及时间：工程验收合格后30日内结算全部款项第四条工程质量要求4.1电力设备焊接维修质量标准：符合国家相关电力设备焊接维修质量标准及行业标准4.2质量检验及验收程序：按照国家及行业标准进行质量检验，发包人有权对工程进行验收4.3质量保证期：自工程验收合格之日起一年内，因承包人原因造成的质量问题，承包人应免费进行维修或更换第五条工程进度要求5.1电力设备焊接维修进度计划：详见附件二《工程进度计划表》5.2进度调整及延误责任：因发包人原因导致工程进度延误，承包人有权要求延长工期及相应费用补偿；因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的责任5.3工程验收及交付：工程完成后，发包人应在5个工作日内进行验收，验收合格后，承包人应将工程交付给发包人使用第六条安全生产要求6.1电力设备焊接维修安全操作规程：严格按照国家及行业标准执行，确保施工安全6.2安全生产责任及措施：承包人负责施工过程中的安全生产，制定安全措施，确保施工人员生命财产安全6.3事故处理及责任追究：发生事故时，承包人应立即采取措施，并按照国家及行业标准进行处理，承担相应责任第七条合同履行及变更7.1合同履行期限：自合同签订之日起至2024年6月15日7.2合同变更程序及条件：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议第一部分：合同如下：第八条违约责任8.1承包人违约责任8.1.1未按时完成工程进度，每延误一天，应向发包人支付合同总价1%的违约金8.1.2工程质量不符合约定，承包人应无偿进行返工或维修，并赔偿因此给发包人造成的损失8.1.3未按时支付工程款，每逾期一天，应向发包人支付应付款项的1%滞纳金8.2发包人违约责任8.2.1未按时支付预付款或阶段性付款，每逾期一天，应向承包人支付应付款项的1%滞纳金8.2.2隐瞒工程实际情况，导致承包人无法正常施工，应承担由此产生的全部责任8.3违约金的计算及支付8.3.1违约金计算自违约行为发生之日起至实际履行或采取补救措施之日止8.3.2违约金支付方式：违约方应按约定的期限将违约金支付至对方指定账户第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议9.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同附件10.1附件一：电力设备焊接维修项目明细表10.2附件二：付款进度表10.3附件三：工程进度计划表10.4附件四：安全操作规程10.5附件五：质量检验及验收标准第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件：本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效11.2合同终止条件：合同约定的工程验收合格且所有款项结清后，合同终止11.3合同解除条件：发生合同第八条所述解除条件之一，合同可解除第十二条合同解除及终止后的处理12.1合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的义务12.2合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的义务12.3合同解除或终止后的费用结算：合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行费用结算第十三条合同其他约定13.1合同保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2合同不可抗力条款：如遇不可抗力，双方可协商延长合同履行期限或解除合同，并互不承担责任13.3合同其他约定事项：双方对本合同的其他约定事项，应按照合同条款执行第十四条合同签署及生效14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效14.2合同生效时间：2024年4月1日14.3合同备案及登记：本合同自生效之日起，双方应按照国家相关法律法规进行备案及登记第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指本合同之外的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。1.2第三方介入的目的：为确保合同履行质量、进度、安全等各方面达到合同要求，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。2.第三方介入的职责与权利2.1第三方职责：2.1.1对合同履行过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查；2.1.2对合同履行过程中出现的争议进行调解；2.1.3对合同履行情况进行评估和报告。2.2第三方权利：2.2.1要求承包人提供相关资料和报告；2.2.2对承包人进行必要的检查和验收；2.2.3对合同履行过程中出现的问题提出意见和建议。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前，双方应就第三方介入的事宜达成一致意见，并签订《第三方介入协议》。3.2第三方介入后，第三方应按照《第三方介入协议》的规定履行职责。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题，应承担相应的责任。4.2第三方责任限额：4.2.1第三方对合同履行过程中出现的问题承担的责任，不得超过其收取的服务费用；4.2.2第三方在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致合同履行出现严重问题，应承担全部责任。5.甲乙双方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明5.1甲方责任：5.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，并对其工作进行监督和指导；5.1.2甲方应支付第三方在合同履行过程中提供的服务费用。5.2乙方责任：5.2.1乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和协助；5.2.2乙方应按照合同约定，按时支付第三方在合同履行过程中提供的服务费用。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：6.1.1第三方接受甲方的委托，对合同履行情况进行监督和检查；6.1.2第三方对甲方负责，并接受甲方提出的意见和建议。6.2第三方与乙方的关系：6.2.1第三方接受乙方的委托，对合同履行情况进行监督和检查；6.2.2第三方对乙方负责，并接受乙方提出的意见和建议。6.3第三方与其他第三方的关系：6.3.1第三方与其他第三方之间不存在直接的法律关系；6.3.2第三方之间在履行职责过程中，应相互配合，共同确保合同履行质量、进度、安全等各方面达到合同要求。7.第三方介入的终止7.1当合同履行完毕或合同解除、终止时，第三方介入终止。7.2第三方介入终止后，甲方、乙方和第三方应按照合同约定进行费用结算。8.其他8.1本合同中涉及第三方介入的条款，如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。8.2本合同中未规定的第三方介入事宜，双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：电力设备焊接维修项目明细表详细要求和说明：包含项目名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。明确项目的技术参数和质量要求。列出项目的施工工艺和验收标准。2.附件二：付款进度表详细要求和说明：列出每个阶段付款的时间节点、金额和条件。明确预付款、阶段性付款和结算款的支付方式。3.附件三：工程进度计划表详细要求和说明：列出每个阶段的工程内容和预计完成时间。明确关键节点和里程碑事件。4.附件四：安全操作规程详细要求和说明：包含安全操作的基本原则和注意事项。列出具体的安全操作规程和应急预案。5.附件五：质量检验及验收标准详细要求和说明：列出质量检验的项目、方法和标准。明确验收的程序和标准。6.附件六：第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的范围、职责、权利和义务。列出第三方介入的具体程序和费用。7.附件七：合同变更协议详细要求和说明：记录合同变更的内容、原因和双方协商的结果。明确变更后的合同条款。8.附件八：争议解决协议详细要求和说明：列出争议解决的途径和程序。明确争议解决机构的职责和权限。9.附件九：合同解除协议详细要求和说明：记录合同解除的原因、程序和双方协商的结果。明确解除后的合同条款。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按时完成工程进度。承包人提供的工程不符合质量要求。承包人未按时支付工程款。发包人未按时支付预付款或阶段性付款。第三方在履行职责过程中出现重大失误。2.违约责任认定标准：违约行为的认定：根据合同约定和相关法律法规进行认定。责任认定标准：根据违约行为的严重程度和影响，结合合同约定进行认定。3.违约责任示例说明：承包人未按时完成工程进度：每延误一天，应向发包人支付合同总价1%的违约金。承包人提供的工程不符合质量要求：承包人应无偿进行返工或维修，并赔偿因此给发包人造成的损失。承包人未按时支付工程款：每逾期一天，应向发包人支付应付款项的1%滞纳金。发包人未按时支付预付款或阶段性付款：每逾期一天，应向承包人支付应付款项的1%滞纳金。第三方在履行职责过程中出现重大失误：第三方应承担相应的责任，并赔偿因此给合同双方造成的损失。全文完。2024版个人承包电力设备焊接维修合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2甲方基本信息2.承包范围及内容2.1电力设备焊接维修项目范围2.2维修项目具体内容3.合同期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期4.工作量及进度安排4.1工作量具体要求4.2工作进度安排5.质量要求5.1焊接质量标准5.2维修质量标准6.技术规范及标准6.1国家及行业标准6.2企业内部规范7.材料及设备7.1材料要求7.2设备要求8.付款方式及期限8.1付款方式8.2付款期限9.保险责任9.1承包方责任9.2甲方责任10.违约责任10.1承包方违约责任10.2甲方违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定事项14.1合同附件14.2其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：___________1.1.2承包方法定代表人：___________1.1.3承包方注册地址：___________1.1.4承包方联系电话：___________1.1.5承包方电子邮箱：___________1.2甲方基本信息1.2.1甲方名称：___________1.2.2甲方法定代表人：___________1.2.3甲方注册地址：___________1.2.4甲方联系电话：___________1.2.5甲方电子邮箱：___________2.承包范围及内容2.1电力设备焊接维修项目范围2.1.1电力设备种类：变压器、电缆、母线、开关设备等2.1.2维修范围：设备故障排查、焊接修复、防腐处理等2.2维修项目具体内容2.2.1故障排查：对设备进行现场检查，找出故障原因2.2.2焊接修复：对损坏部位进行焊接修复，确保设备正常运行2.2.3防腐处理：对设备表面进行防腐处理，延长设备使用寿命3.合同期限3.1合同起始日期：____年____月____日3.2合同终止日期：____年____月____日4.工作量及进度安排4.1工作量具体要求：根据甲方提供的设备清单，完成全部维修工作4.2工作进度安排：4.2.1第一个月：完成设备故障排查及焊接修复4.2.2第二个月：完成设备防腐处理4.2.3第三个月：完成设备验收及保修服务5.质量要求5.1焊接质量标准：符合国家及行业标准，确保焊接部位强度及密封性5.2维修质量标准：维修后的设备性能达到原设计要求，运行稳定可靠6.技术规范及标准6.1国家及行业标准：依据国家及行业标准进行设备维修6.2企业内部规范：遵循企业内部相关技术规范，确保维修质量7.材料及设备7.1材料要求：使用符合国家及行业标准的质量合格材料7.2设备要求：维修过程中使用符合规定的设备，确保维修质量8.付款方式及期限8.1付款方式8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总金额的30%作为预付款8.1.2进度款：每月完成一定工作量后，甲方支付已完成工作量的50%作为进度款8.1.3结算款：合同履行完毕且经甲方验收合格后，甲方支付剩余合同总金额的20%作为结算款8.1.4保修金：合同履行完毕后，甲方保留合同总金额的10%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还8.2付款期限8.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付8.2.2进度款：每月完成工作后的15个工作日内支付8.2.3结算款：验收合格后的30个工作日内支付8.2.4保修金：合同履行完毕后的60个工作日内支付9.保险责任9.1承包方责任9.1.1承包方需对维修过程中可能产生的意外事故承担赔偿责任9.1.2承包方需对维修过程中损坏的设备承担赔偿责任9.2甲方责任9.2.1甲方需提供必要的施工条件，如工作场所、安全防护措施等9.2.2甲方需对因自身原因导致的设备损坏承担赔偿责任10.违约责任10.1承包方违约责任10.1.1未按时完成维修工作，每延迟一日，承包方需支付合同总金额的1%作为违约金10.1.2维修质量不符合合同约定，承包方需免费进行返修，直至符合要求10.2甲方违约责任10.2.1未按时支付款项，每延迟一日，甲方需支付应付款项的1%作为违约金10.2.2未经承包方同意擅自修改维修方案，甲方需承担由此产生的额外费用11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，合同自动解除11.2合同解除程序11.2.1一方提出解除合同，需书面通知另一方11.2.2双方协商解除合同，达成一致意见后签订解除协议12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构12.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同签订后5个工作日内支付预付款13.2合同生效日期13.2.1合同签订日期14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件一：设备清单14.1.2本合同附件二：维修方案14.2其他约定事项14.2.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指本合同履行过程中，由甲乙双方一致同意，参与合同履行、提供专业服务或监督合同履行的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2确保合同条款的公正执行15.2.3降低合同履行过程中的风险16.第三方介入的条件16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意16.2第三方需具备相应的资质和能力16.3第三方需签署相关协议或合同，明确其权利和义务17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或监督服务的性质、范围和内容确定17.2第三方的责任限额应在第三方协议或合同中明确约定17.3第三方的责任限额不应超过其承诺的服务费用18.第三方的责权利18.1第三方的权利18.1.1根据合同约定，获得相应的服务费用18.1.2在其职责范围内，对合同履行情况进行监督和评估18.1.3享有合同中约定的其他权利18.2第三方的义务18.2.1按照合同约定，提供专业、客观、公正的服务18.2.2在合同履行过程中，发现甲乙双方违约行为，应及时通知双方18.2.3保守合同履行过程中的商业秘密19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应直接向甲方提供服务，甲方负责支付相关费用19.1.2第三方在提供服务过程中，应遵守甲方的相关规定和要求19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应直接向乙方提供服务，乙方负责支付相关费用19.2.2第三方在提供服务过程中，应遵守乙方的相关规定和要求19.3第三方与甲乙双方的共同责任19.3.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因