版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产项目环保验收与治理合作协议本合同目录一览1.合同签订背景及目的1.1项目背景1.2合同签订目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目业主2.5项目环保验收标准3.环保验收与治理内容3.1环保验收范围3.2环保治理措施3.3环保验收流程4.治理责任主体4.1业主责任4.2承包方责任4.3监理方责任5.工程进度与质量要求5.1工程进度安排5.2质量标准5.3施工规范6.人员配备与资质要求6.1业主方人员6.2承包方人员6.3监理方人员7.资金投入与支付方式7.1资金投入7.2支付方式7.3付款时间8.合同期限与终止条件8.1合同期限8.2终止条件9.违约责任9.1业主违约责任9.2承包方违约责任9.3监理方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与备案11.1合同生效条件11.2合同备案12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同附件13.合同附件清单13.1附件一:项目概况13.2附件二:环保验收与治理方案13.3附件三:人员配备与资质证明13.4附件四:工程进度安排13.5附件五:质量标准与施工规范13.6附件六:资金投入与支付方式14.合同附件内容第一部分:合同如下:1.合同签订背景及目的1.1项目背景本合同签订项目为位于市区的房地产项目,项目占地亩,总建筑面积万平方米,包括住宅、商业、办公等多种业态。项目业主为房地产开发有限公司。1.2合同签订目的本合同旨在明确业主、承包方和监理方在房地产项目环保验收与治理过程中的权利、义务和责任,确保项目在环保方面符合国家相关法律法规和标准。2.项目概况2.1项目名称市区房地产项目2.2项目地点市区街道号2.3项目规模占地亩,总建筑面积万平方米2.4项目业主房地产开发有限公司2.5项目环保验收标准项目环保验收标准应符合《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规,以及市环境保护局发布的具体环保验收标准。3.环保验收与治理内容3.1环保验收范围包括但不限于大气、水、噪声、固废、土壤等方面的环保验收。3.2环保治理措施(1)大气污染治理:采用高效除尘、脱硫、脱硝等设备;(2)水污染治理:采用污水处理设施,确保排放达标;(3)噪声污染治理:采用隔音、隔振等措施;(4)固废处理:分类收集、运输、处置;(5)土壤污染治理:采用土壤修复技术。3.3环保验收流程(1)承包方负责编制环保验收方案,提交业主和监理方审核;(2)监理方对环保验收方案进行审核,提出修改意见;(3)承包方根据审核意见修改完善环保验收方案;(4)环保验收方案经业主、承包方、监理方共同确认后实施;(5)环保验收完成后,承包方提交环保验收报告,业主和监理方进行审核。4.治理责任主体4.1业主责任(1)负责项目的整体规划和管理;(2)监督承包方和监理方履行环保验收与治理职责;(3)提供必要的资金支持。4.2承包方责任(1)负责项目的具体施工和环保验收与治理;(2)确保项目环保验收与治理措施的实施;(3)提交环保验收报告。4.3监理方责任(1)负责对承包方的施工和环保验收与治理进行监督;(2)对环保验收报告进行审核;(3)提出整改意见,确保项目环保验收与治理达到要求。5.工程进度与质量要求5.1工程进度安排项目施工周期为个月,具体进度安排如下:(1)前期准备:个月;(2)主体结构施工:个月;(3)装修施工:个月;(4)配套设施施工:个月。5.2质量标准项目施工质量应符合国家相关标准和规范,具体质量要求如下:(1)地基基础工程:符合《建筑地基基础设计规范》;(2)主体结构工程:符合《建筑结构荷载规范》;(3)装修工程:符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》。6.人员配备与资质要求6.1业主方人员业主方应配备具备相应资质和经验的项目管理人员,负责项目的整体规划、协调和管理。6.2承包方人员承包方应配备具备相应资质和经验的技术人员、施工人员和管理人员,负责项目的具体施工和环保验收与治理。6.3监理方人员监理方应配备具备相应资质和经验的项目监理人员,负责对承包方的施工和环保验收与治理进行监督。8.合同期限与终止条件8.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为自合同生效之日起年。8.2终止条件(1)合同期限届满,合同自然终止;(2)合同约定的各项义务已全部履行完毕;(3)因不可抗力导致合同无法继续履行;(4)双方协商一致,决定终止合同;(5)法律、法规规定的其他终止合同的情形。9.违约责任9.1业主违约责任(1)业主未按时支付款项,应向承包方支付违约金,违约金按应付款项的%计算;(2)业主未按合同约定提供相关资料,应承担由此造成的延误责任;(3)业主擅自终止合同,应向承包方支付相当于已完工程价款%的违约金。9.2承包方违约责任(1)承包方未按时完成工程,每延误一天,应向业主支付相当于已完工程价款%的违约金;(2)承包方施工质量不达标,应承担修复费用,并支付相当于修复费用%的违约金;(3)承包方擅自终止合同,应向业主支付相当于已完工程价款%的违约金。9.3监理方违约责任(1)监理方未能履行监督职责,导致工程出现质量问题,应承担相应的责任;(2)监理方未按时提交监理报告,每延误一天,应向业主支付元的违约金;(3)监理方擅自终止合同,应承担相应的责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会,仲裁规则适用于本合同争议。11.合同生效与备案11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。11.2合同备案本合同签订后,双方应按照国家相关法律法规的规定进行备案。12.其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或履行不适当,双方互不承担违约责任,并应及时通知对方。13.合同附件清单13.1附件一:项目概况13.2附件二:环保验收与治理方案13.3附件三:人员配备与资质证明13.4附件四:工程进度安排13.5附件五:质量标准与施工规范13.6附件六:资金投入与支付方式14.合同附件内容14.1附件一内容包括项目基本情况、环保验收标准、项目投资估算等。14.2附件二内容包括环保治理措施、验收流程、验收报告等。14.3附件三内容包括业主、承包方、监理方人员配备及资质证明。14.4附件四内容包括工程进度计划、里程碑节点等。14.5附件五内容包括质量标准、施工规范、验收标准等。14.6附件六内容包括资金投入计划、支付方式、付款节点等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除业主、承包方和监理方之外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于咨询公司、检测机构、评估机构、监理顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高环保验收与治理的专业性和公正性,确保项目符合国家相关环保标准和法规。16.第三方介入程序16.1第三方选定(1)业主有权根据项目需要选定第三方;(2)第三方应具备相应的资质和经验,并符合国家相关法律法规的要求;(3)承包方和监理方对业主选定的第三方有异议时,应在收到通知后日内提出,否则视为同意。16.2第三方职责(1)第三方应按照合同约定和业主的要求,独立开展环保验收与治理工作;(2)第三方应向业主、承包方和监理方提供独立的验收报告和评估意见;(3)第三方应配合业主、承包方和监理方的相关工作,确保项目顺利进行。17.第三方责任与权利17.1第三方责任(1)第三方应承担因自身原因导致的验收与治理工作中的错误或遗漏;(2)第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,不得泄露项目秘密;(3)第三方应按照合同约定,对验收与治理结果负责。17.2第三方权利(1)第三方有权获得合同约定的报酬;(2)第三方有权要求业主、承包方和监理方提供必要的工作条件和信息;(3)第三方有权根据实际情况调整验收与治理方案,并经业主同意后执行。18.第三方责任限额18.1责任限额设定(1)第三方对业主、承包方和监理方的赔偿责任,最高不超过合同总价的%;(2)第三方对因不可抗力导致的责任,不承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1业主与第三方(1)业主负责与第三方签订合同,明确双方的权利和义务;(2)业主负责支付第三方服务费用;(3)业主有权要求第三方按照合同约定履行职责。19.2承包方与第三方(1)承包方应配合第三方进行现场验收与治理工作;(2)承包方应提供第三方所需的相关资料和条件;(3)承包方有权对第三方的工作提出意见和建议。19.3监理方与第三方(1)监理方负责对第三方的工作进行监督和评估;(2)监理方有权要求第三方按照合同约定和监理要求履行职责;(3)监理方有权对第三方的工作提出整改意见。20.第三方介入的变更与终止20.1变更(1)如需变更第三方,应按照本合同第16.1条的规定进行;(2)变更第三方后,原合同中与第三方相关的条款自动失效。20.2终止(1)如第三方违反合同约定,业主有权终止合同,并要求第三方承担相应的责任;(2)如第三方因自身原因无法继续履行合同,应提前日通知业主,并承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目概况要求:详细描述项目的基本信息,包括项目名称、地点、规模、业主单位、环保验收标准等。说明:此附件作为合同附件,用于明确项目的基本情况,为后续环保验收与治理工作提供依据。2.附件二:环保验收与治理方案要求:详细列出环保验收与治理的具体措施、验收流程、预期目标等。说明:此附件作为合同附件,用于明确环保验收与治理的具体内容,确保项目符合环保要求。3.附件三:人员配备与资质证明要求:列出业主、承包方、监理方及第三方的人员配备情况,并提供相关资质证明。说明:此附件作为合同附件,用于确保各方人员具备相应的资质和能力,保证项目顺利进行。4.附件四:工程进度安排要求:详细列出工程各阶段的进度安排,包括时间节点、里程碑等。说明:此附件作为合同附件,用于明确工程进度,确保项目按计划推进。5.附件五:质量标准与施工规范要求:列出项目施工的质量标准和施工规范,确保施工质量。说明:此附件作为合同附件,用于明确施工质量要求,确保项目质量达标。6.附件六:资金投入与支付方式要求:详细列出项目资金投入计划、支付方式、付款节点等。说明:此附件作为合同附件,用于明确资金投入和使用情况,确保项目资金合理使用。7.附件七:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入的目的、职责、权利、责任限额等。说明:此附件作为合同附件,用于明确第三方介入的具体情况,确保第三方工作顺利进行。8.附件八:违约责任认定标准要求:详细列出各种违约行为及相应的责任认定标准。说明:此附件作为合同附件,用于明确违约行为的认定和责任承担,保障合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.业主违约行为及责任认定违约行为:未按时支付款项责任认定:业主应向承包方支付违约金,违约金按应付款项的%计算。违约行为:未按合同约定提供相关资料责任认定:业主承担由此造成的延误责任。2.承包方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程责任认定:承包方应向业主支付违约金,违约金按已完工程价款%计算。违约行为:施工质量不达标责任认定:承包方承担修复费用,并支付相当于修复费用%的违约金。3.监理方违约行为及责任认定违约行为:未能履行监督职责责任认定:监理方承担相应的责任。违约行为:未按时提交监理报告责任认定:监理方支付元的违约金。4.第三方违约行为及责任认定违约行为:因自身原因导致的验收与治理工作中的错误或遗漏责任认定:第三方承担相应的责任。违约行为:违反合同约定,泄露项目秘密责任认定:第三方承担相应的责任。全文完。2024版房地产项目环保验收与治理合作协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2上下文解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.环保验收标准3.1国家及地方环保政策3.2项目环保验收标准3.3环保验收流程4.治理措施与技术方案4.1污染物治理措施4.2治理技术方案4.3治理设备与材料5.合作双方责任与义务5.1开发商责任与义务5.2治理单位责任与义务5.3合作双方共同责任与义务6.质量保证与验收6.1质量保证措施6.2验收标准与程序6.3验收结果处理7.工程进度与工期7.1工程进度计划7.2工期安排7.3工期延误责任8.费用与支付8.1工程费用8.2治理费用8.3支付方式与时间9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同附件13.1附件一:环保验收标准13.2附件二:治理措施与技术方案13.3附件三:工程进度计划14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“项目”指本合同所指的房地产项目,包括但不限于住宅、商业、办公等建筑。1.1.2“环保验收”指项目完成后的环保设施、工程及污染物排放达到国家及地方环保标准的过程。1.1.3“治理”指对项目施工、运营过程中产生的污染进行治理,确保达到环保标准。1.1.4“治理单位”指负责项目环保治理的单位。1.1.5“开发商”指负责项目开发建设的单位。1.2上下文解释本合同中未明确定义的术语,其含义应依照国家相关法律法规及行业标准进行解释。第二条项目概述2.1项目名称项目名称为“房地产项目”。2.2项目地点项目位于省市区。2.3项目规模项目总建筑面积为平方米,包含栋住宅楼、座商业楼、座办公楼。2.4项目性质项目性质为住宅、商业、办公综合体。第三条环保验收标准3.1国家及地方环保政策项目环保验收标准应符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规及国家、地方环保政策。3.2项目环保验收标准3.2.1工业废气排放达到《工业废气排放标准》;3.2.2工业废水排放达到《工业废水排放标准》;3.2.3噪声排放达到《工业企业厂界噪声排放标准》;3.2.4固体废物处理达到《固体废物污染环境防治法》。3.3环保验收流程环保验收流程包括:申报、审批、检测、评估、公示、发证等环节。第四条治理措施与技术方案4.1污染物治理措施4.1.1工业废气:采用活性炭吸附、脱硫、脱硝等技术;4.1.2工业废水:采用物理、化学、生物处理等方法;4.1.3噪声:采用隔声、减震、降噪等措施;4.1.4固体废物:采用分类收集、无害化处理等方法。4.2治理技术方案治理技术方案应根据实际情况进行编制,确保污染物治理效果。4.3治理设备与材料治理设备与材料应符合国家及行业标准,具备合格证明。第五条合作双方责任与义务5.1开发商责任与义务5.1.1按时提供项目相关信息;5.1.2配合治理单位进行环保验收;5.1.3负责项目施工、运营过程中产生的污染物治理;5.1.4按合同约定支付治理费用。5.2治理单位责任与义务5.2.1按合同约定完成环保治理工程;5.2.2保证治理效果达到环保标准;5.2.3按合同约定提供治理方案、技术资料等;5.2.4配合开发商进行环保验收。第六条质量保证与验收6.1质量保证措施6.1.1治理单位应采用先进技术、优质材料;6.1.2施工过程中应严格控制质量;6.1.3对关键工序进行检验、验收。6.2验收标准与程序验收标准应符合国家及地方环保标准,验收程序包括:自检、第三方检测、审批等。6.3验收结果处理验收不合格的,治理单位应按合同约定进行整改,直至合格为止。第七条工程进度与工期7.1工程进度计划工程进度计划应明确各阶段的时间节点,包括施工、验收等环节。7.2工期安排合同工期为个月,自合同生效之日起计算。7.3工期延误责任因治理单位原因导致的工期延误,应按照合同约定承担相应的责任。第八条费用与支付8.1工程费用8.1.1治理单位应根据项目实际情况,制定详细的工程费用预算,包括但不限于设备购置费、材料费、人工费、施工费等。8.1.2工程费用预算应经双方确认后作为合同附件。8.2治理费用8.2.1治理费用包括但不限于环保设施建设费、污染物治理费、日常维护费等。8.2.2治理费用按照工程进度计划分阶段支付。8.3支付方式与时间8.3.1支付方式为银行转账。8.3.2首次支付应在合同签订后5个工作日内支付治理费用总额的30%。8.3.3随着工程进度,每完成一个阶段的工作,治理单位应提交付款申请,开发商应在收到申请后5个工作日内支付该阶段费用的80%。8.3.4剩余的20%作为质保金,在合同约定的质保期满后无问题退还。第九条保密条款9.1保密信息范围9.1.1本合同涉及的保密信息包括但不限于技术数据、商业计划、客户信息等。9.1.2双方应妥善保管保密信息,不得向任何第三方泄露。9.2保密义务9.2.1双方对本合同及合同附件中的保密信息负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方披露。9.2.2保密义务自合同签订之日起至合同终止后三年内有效。9.3违约责任9.3.1若一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的全部损失。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.1.2违约金的具体数额应在合同中明确约定。10.2争议解决方式10.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。10.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约,经另一方书面通知后,另一方有权解除合同。11.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方均可解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期完成,且治理效果达到环保标准;11.2.2双方协商一致,决定终止合同。11.3合同解除与终止程序11.3.1合同解除或终止前,双方应就合同解除或终止后的事宜进行协商。11.3.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,本合同自签订之日起生效。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需经双方书面同意,并签署书面变更协议。12.2.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1附件一:环保验收标准13.2附件二:治理措施与技术方案13.3附件三:工程进度计划第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项双方在本合同中未约定的其他事项,可另行签订补充协议。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义“第三方”指在合同履行过程中,因特定目的而介入合同关系的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于项目环保治理的监督、检测、评估、咨询等服务。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式16.2引入程序16.2.1甲方或乙方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、费用预算等信息。16.2.2对方应在收到信息后5个工作日内回复是否同意第三方介入。16.2.3若对方同意,双方应与第三方签订补充协议,明确第三方在合同中的角色和责任。17.第三方的责任与义务17.1责任17.1.1第三方应按照合同约定和行业标准,独立、客观、公正地履行其职责。17.1.2第三方对在其职责范围内因故意或重大过失造成的损失,应承担相应的法律责任。17.2义务17.2.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准,保证其服务的质量。17.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。18.第三方的责任限额18.1限额设定第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、风险程度和合同约定进行设定。18.2限额方式18.2.1第三方的责任限额可按固定金额设定,或按服务费用的一定比例设定。18.2.2第三方的责任限额应在补充协议中明确约定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1第三方在合同中的职责应与甲方、乙方各自的职责相区分,避免责任交叉。19.1.2第三方的职责范围应在补充协议中明确,包括但不限于监督、检测、评估、咨询等。19.2费用承担19.2.1第三方的服务费用应由引入方承担,除非合同另有约定。19.2.2第三方的服务费用应在补充协议中明确,包括但不限于服务费、差旅费、材料费等。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序20.1.1第三方介入导致合同内容变更的,应按照合同变更程序进行。20.1.2变更后的合同内容应经双方和第三方签字盖章后生效。20.2变更影响20.2.1第三方介入可能导致合同工期、费用等方面的变更,双方应协商一致。20.2.2合同变更不影响第三方的独立性和客观性。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入引起的争议,应通过协商解决。21.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构21.2.1第三方介入引起的争议,可由合同约定的争议解决机构进行调解或仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:环保验收标准详细要求:包含国家及地方环保政策、项目环保验收标准、验收流程等内容。说明:本附件为环保验收的依据,需与国家及地方最新环保法规保持一致。2.附件二:治理措施与技术方案详细要求:详细列出污染物治理措施、技术方案、设备与材料等信息。说明:本附件为治理工作的指导文件,需确保治理措施的有效性和可行性。3.附件三:工程进度计划详细要求:明确各阶段的时间节点、关键里程碑、预期成果等。4.附件四:第三方资质证明详细要求:第三方应提供其营业执照、资质证书、相关服务经验等证明材料。说明:本附件为第三方介入的必要条件,确保第三方具备相应的服务能力。5.附件五:第三方服务费用预算详细要求:详细列出第三方服务的费用构成、金额、支付方式等。说明:本附件为第三方服务的费用依据,需确保费用合理、透明。6.附件六:合同变更协议详细要求:明确合同变更的内容、原因、生效时间等。说明:本附件为合同变更的正式文件,需双方和第三方签字盖章。7.附件七:违约金计算标准详细要求:明确违约金的计算方法、比例、支付方式等。说明:本附件为违约责任认定的依据,需确保违约金数额合理。8.附件八:争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:本附件为争议解决的指导文件,需确保争议得到公正、高效的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时提供项目相关信息责任认定标准:根据延误的程度,按合同约定支付违约金。示例说明:若开发商未按时提供项目相关信息,导致治理单位延误工期,则开发商应支付违约金。2.违约行为:未按时支付治理费用责任认定标准:根据延误的支付金额,按合同约定支付违约金。示例说明:若开发商未按时支付治理费用,则开发商应支付违约金,并承担利息损失。3.违约行为:第三方未按时完成服务责任认定标准:根据延误的程度,按合同约定支付违约金。示例说明:若第三方未按时完成检测服务,导致验收延误,则第三方应支付违约金。4.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:根据泄露信息的严重程度,按合同约定支付违约金。示例说明:若第三方泄露开发商的商业秘密,则第三方应支付违约金,并承担相应的法律责任。5.违约行为:项目环保设施未达到验收标准责任认定标准:根据未达标项目的比例,按合同约定支付违约金。示例说明:若项目环保设施未达到验收标准,则治理单位应支付违约金,并承担整改责任。全文完。2024版房地产项目环保验收与治理合作协议2本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目业主2.5项目承包方3.环保验收标准与要求3.1环保验收标准3.2环保验收流程3.3环保验收时间4.环保治理内容与方法4.1环保治理项目4.2环保治理方法4.3环保治理进度5.质量保证与责任5.1质量保证措施5.2责任承担5.3质量验收标准6.合同期限与生效6.1合同期限6.2合同生效条件6.3合同终止条件7.付款方式与期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约责任承担9.2违约责任赔偿9.3违约责任免除10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.合同附件11.1附件一:环保验收报告11.2附件二:环保治理方案11.3附件三:其他相关文件12.合同签署与生效12.1合同签署12.2合同生效12.3合同备案13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规订立。1.2合同目的本合同旨在明确双方在房地产项目环保验收与治理过程中的权利、义务和责任,确保项目环保验收与治理工作顺利进行,实现项目可持续发展。2.项目概况2.1项目名称本合同所指项目名称为:房地产项目。2.2项目地点项目地点位于:省市区街道号。2.3项目规模项目总用地面积:平方米,总建筑面积:平方米。2.4项目业主项目业主为:房地产开发有限公司。2.5项目承包方项目承包方为:环保科技有限公司。3.环保验收标准与要求3.1环保验收标准本合同所指环保验收标准为国家环保部发布的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及相关标准。3.2环保验收流程(1)项目承包方完成环保治理工作后,向项目业主提交环保验收申请;(2)项目业主组织相关部门对项目进行现场检查;(3)现场检查合格后,由项目业主出具环保验收合格意见;(4)项目承包方根据环保验收合格意见,进行后续工作。3.3环保验收时间环保验收时间自项目承包方完成环保治理工作之日起30日内。4.环保治理内容与方法4.1环保治理项目(1)废水处理;(2)废气处理;(3)固体废弃物处理;(4)噪声治理;(5)生态修复。4.2环保治理方法(1)废水处理采用:处理工艺;(2)废气处理采用:处理工艺;(3)固体废弃物处理采用:处理方法;(4)噪声治理采用:治理措施;(5)生态修复采用:修复技术。4.3环保治理进度环保治理工作自合同签订之日起60日内完成。5.质量保证与责任5.1质量保证措施(1)项目承包方应严格按照国家环保标准和合同约定进行环保治理;(2)项目承包方应配备专业技术人员,确保环保治理质量;(3)项目承包方应定期对环保治理设施进行维护保养。5.2责任承担(1)项目承包方对环保治理质量承担全部责任;(2)项目业主对环保治理项目提供必要的支持与配合;(3)如因环保治理质量问题导致项目验收不合格,项目承包方应承担全部责任。5.3质量验收标准本合同所指质量验收标准为国家环保部发布的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及相关标准。6.合同期限与生效6.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为2年。6.2合同生效条件(1)双方签订本合同;(2)合同经双方签字盖章;(3)合同经相关部门备案。6.3合同终止条件(1)合同期限届满;(2)合同约定的解除条件成就;(3)双方协商一致解除合同。8.付款方式与期限8.1付款方式(1)合同签订后,项目业主应向项目承包方支付合同总金额的30%作为预付款;(2)环保治理工作完成后,项目业主应向项目承包方支付合同总金额的50%作为进度款;(3)环保验收合格后,项目业主应向项目承包方支付合同总金额的20%作为验收款;(4)项目承包方提供相关验收文件和证明材料后,剩余10%作为质保金,质保期自验收合格之日起两年。8.2付款期限(1)预付款应在合同签订后10个工作日内支付;(2)进度款应在环保治理工作完成后10个工作日内支付;(3)验收款应在环保验收合格后15个工作日内支付;(4)质保金在质保期满后10个工作日内无息退还。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构(1)争议解决机构为省市仲裁委员会;(2)争议提交仲裁委员会仲裁前,双方应先进行协商。9.3争议解决程序(1)提交仲裁申请书;(2)仲裁委员会受理;(3)仲裁庭组成;(4)仲裁庭调查取证;(5)仲裁庭开庭审理;(6)仲裁庭作出仲裁裁决。10.违约责任10.1违约责任承担(1)任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任;(2)违约方应向守约方支付相当于损失金额的违约金;(3)违约方还应承担因违约产生的其他费用。10.2违约责任赔偿(1)如因违约导致合同解除,违约方应赔偿守约方因解除合同而遭受的损失;(2)违约方应赔偿守约方因违约行为造成的实际损失。10.3违约责任免除(1)因不可抗力导致合同无法履行或无法按期履行的,双方互不承担违约责任;(2)不可抗力事件发生后,应及时通知对方,并提供相关证明。11.合同变更与解除11.1合同变更条件(1)双方协商一致;(2)法律法规或政策调整;(3)不可抗力事件发生。11.2合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,另一方解除合同;(3)双方协商一致解除合同。11.3合同变更与解除程序(1)提出变更或解除请求;(2)双方协商达成一致;(3)签订变更或解除协议;(4)履行变更或解除协议。12.合同附件12.1附件一:环保验收报告12.2附件二:环保治理方案12.3附件三:其他相关文件13.合同签署与生效13.1合同签署本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜,按法律法规及双方协商解决。14.2合同解释14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲、乙双方以外的,根据合同约定或法律法规规定,参与本合同履行的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、保障合同双方的合法权益,以及提高环保治理的专业性和公正性。15.3第三方介入方式(1)监理:第三方对环保治理过程进行全程监督,确保工程质量符合合同约定和国家标准;(2)检测:第三方对环保治理效果进行检测,出具检测报告;(3)评估:第三方对环保治理项目进行评估,提供评估报告;(4)咨询:第三方提供专业咨询服务,协助甲、乙双方解决合同履行中的问题。15.4第三方选择与授权15.4.1第三方选择甲、乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议。15.4.2第三方授权甲、乙双方应授权第三方在本合同项下行使相应的权利,并承担相应的义务。16.第三方责任16.1责任限额第三方的责任限额由甲、乙双方在合作协议中约定,并纳入本合同附件。责任限额包括但不限于:(1)第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的责任;(2)第三方检测、评估结果不真实或存在重大失误的责任;(3)第三方违反合作协议或法律法规的责任。16.2责任承担第三方在责任限额内承担相应的责任,超出责任限额的部分由甲、乙双方按照本合同约定承担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1责任划分第三方与其他各方之间的责任划分如下:(1)第三方对甲、乙双方的责任:第三方应按照合作协议和本合同约定,对甲、乙双方承担相应的责任;(2)甲、乙双方对第三方责任:甲、乙双方应按照本合同约定,对第三方承担相应的责任;(3)第三方对第三方责任:第三方之间因合作协议产生的责任,由各第三方自行承担。17.2权利划分第三方与其他各方之间的权利划分如下:(1)第三方对甲、乙双方的权利:第三方有权要求甲、乙双方履行本合同约定的义务,并有权获得相应的报酬;(2)甲、乙双方对第三方权利:甲、乙双方有权要求第三方履行合作协议约定的义务,并有权监督第三方的工作;(3)第三方对第三方权利:第三方之间根据合作协议享有的权利,由各第三方自行行使。18.第三方介入的合同条款(1)第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《检测犬弓形虫感染ELISA和胶体金试纸条方法的建立》
- 《法家法治精神研究》
- 2025室内装修承包施工合同书
- 2025农村购房合同
- 2024年留学生银行开户合同要点3篇
- 2025广告位代理合同
- 2025合同、信息管理方案
- 2025二手房贷款合同范本精简版
- 2024年离婚合同书:无财产无子女抚养条款示例版B版
- 2024年度药品招投标资质认证合同3篇
- 《城市违法建设治理研究的文献综述》2100字
- 国家开放大学电大本科《工程经济与管理》2023-2024期末试题及答案(试卷号:1141)
- TBT3134-2023机车车辆驱动齿轮箱 技术要求
- 美国史智慧树知到期末考试答案章节答案2024年东北师范大学
- 2018年浙江省浙江省通用安装工程预算定额
- 小学生心肺复苏培训课件
- 地面工程 分项工程质量验收记录
- 沪教牛津版五年级下册英语全册课件
- 北京大学简介介绍PPT模板
- 前置胎盘的手术配合课件
- 鱼骨图模板1PPT课件
评论
0/150
提交评论