2024年度供水工程安全生产合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度供水工程安全生产合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式2.合同签订背景及目的3.合同工期及进度安排3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3进度安排及节点4.工程范围及内容4.1供水工程概况4.2工程建设内容4.3工程建设标准及规范5.安全生产责任5.1安全生产责任主体5.2安全生产责任划分5.3安全生产责任追究6.安全生产管理制度6.1安全生产组织机构6.2安全生产规章制度6.3安全生产教育培训7.安全生产费用及投入7.1安全生产费用预算7.2安全生产费用使用及管理7.3安全生产费用结算8.安全生产措施及保障8.1安全技术措施8.2安全防护设施8.3安全应急救援预案9.安全生产检查及验收9.1安全生产检查制度9.2安全生产检查内容9.3安全生产验收标准及程序10.事故处理及责任追究10.1事故报告及调查10.2事故责任认定及追究10.3事故处理及赔偿11.合同履行及变更11.1合同履行期限及条件11.2合同变更及解除12.违约责任及争议解决12.1违约责任承担12.2争议解决方式13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：供水有限公司地址：省市区街道号乙方：建筑工程有限公司地址：省市区街道号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：联系方式：138乙方法定代表人：联系方式：13956782.合同签订背景及目的甲方因供水工程需要，决定对现有供水系统进行改造升级。乙方具备相关资质，愿意承担该供水工程的施工任务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。3.合同工期及进度安排3.1工期开始时间：2024年4月1日3.2工期结束时间：2024年12月31日3.3进度安排及节点：2024年4月1日至2024年5月31日：完成工程前期准备及施工图纸设计2024年6月1日至2024年9月30日：完成主体结构施工2024年10月1日至2024年11月30日：完成附属设施施工2024年12月1日至2024年12月31日：工程竣工验收及移交4.工程范围及内容4.1供水工程概况：本工程主要包括新建供水管道、水表安装、水质检测等。4.2工程建设内容：具体包括：新建供水管道：长度为公里，直径为毫米水表安装：共计只水质检测：每月进行一次4.3工程建设标准及规范：本工程严格按照《城市供水工程设计规范》及相关国家标准、行业标准执行。5.安全生产责任5.1安全生产责任主体：乙方为安全生产责任主体，负责整个工程的安全生产工作。5.2安全生产责任划分：甲方负责工程安全生产的监督和管理，乙方负责具体施工过程中的安全生产。5.3安全生产责任追究：如发生安全生产事故，双方将按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。6.安全生产管理制度6.1安全生产组织机构：乙方成立安全生产领导小组，负责安全生产的日常管理工作。6.2安全生产规章制度：乙方建立健全安全生产规章制度，包括但不限于安全生产操作规程、安全教育培训制度等。6.3安全生产教育培训：乙方对施工人员进行安全生产教育培训，确保施工人员具备必要的安全生产知识和技能。8.安全生产措施及保障8.1安全技术措施：施工现场应设置安全警示标志，明确警示区域和警示内容。施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。机械设备操作人员必须经过专业培训，取得操作资格。定期对施工设备进行检修和维护，确保设备安全运行。8.2安全防护设施：施工现场应设置围挡，防止无关人员进入施工区域。高处作业时应设置安全网或防护栏杆，防止坠落事故。临时用电线路应设置绝缘保护，防止触电事故。8.3安全应急救援预案：制定应急救援预案，明确事故报告、救援程序和应急物资储备。定期组织应急演练，提高施工人员的应急处置能力。9.安全生产检查及验收9.1安全生产检查制度：甲方定期对施工现场进行安全生产检查，乙方配合检查。乙方每月对施工现场进行一次全面安全生产自查。9.2安全生产检查内容：安全生产责任制落实情况安全生产规章制度执行情况施工现场安全防护设施及个人防护用品使用情况机械设备运行及维护保养情况9.3安全生产验收标准及程序：工程完工后，乙方组织自检，甲方进行验收。验收合格后，甲方出具验收报告，工程移交使用。10.事故处理及责任追究10.1事故报告及调查：发生安全生产事故后，乙方应及时报告甲方，并组织调查。事故调查报告应在事故发生后5日内提交甲方。10.2事故责任认定及追究：事故责任按照事故原因、事故性质和事故后果进行认定。对事故责任者，根据事故性质和后果，依法进行追究。10.3事故处理及赔偿：事故处理应遵循“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。事故赔偿按相关法律法规和合同约定执行。11.合同履行及变更11.1合同履行期限及条件：乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成工程建设和移交。11.2合同变更及解除：双方协商一致，可以对本合同进行变更。如一方违约，另一方有权解除合同，并追究违约责任。12.违约责任及争议解决12.1违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决。协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。13.合同生效及终止13.1合同生效条件：双方签字盖章后，本合同生效。13.2合同终止条件：工程竣工验收合格，甲方出具验收报告后，本合同终止。14.其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2其他：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同的履行提供专业服务、技术支持或进行监督管理的独立法人或其他组织。15.2第三方的类型设计单位：负责工程的设计工作。监理单位：负责对工程施工过程进行监督管理。造价咨询机构：负责工程预算、结算和审计。法务顾问：提供法律咨询和争议解决服务。保险公司：提供工程保险服务。16.第三方介入的约定16.1第三方的选择甲乙双方应共同协商选择第三方，并签订相应的合作协议。第三方应具备相应的资质和条件，能够满足合同履行的需要。16.2第三方的职责设计单位：按照合同要求完成工程设计，确保设计质量。监理单位：对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全和进度。造价咨询机构：对工程预算、结算进行审核，确保合理性和准确性。法务顾问：提供法律咨询，协助解决合同履行过程中的法律问题。保险公司：按照保险合同约定，承担相应的保险责任。17.第三方的责任限额17.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失时，应当承担的最高赔偿责任。17.2责任限额的约定设计单位：因设计错误导致工程质量问题，责任限额为设计合同金额的%。监理单位：因监理不到位导致工程质量问题，责任限额为监理合同金额的%。造价咨询机构：因造价咨询错误导致工程成本增加，责任限额为造价咨询合同金额的%。法务顾问：因法律咨询错误导致合同履行受阻，责任限额为法务咨询合同金额的%。保险公司：根据保险合同约定，承担相应的保险责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分甲乙双方应明确第三方与其他各方之间的职责划分，避免职责交叉和责任不清。第三方应向甲乙双方分别报告工作，不得泄露合同履行过程中的商业秘密。甲乙双方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和协助。18.2责任划分第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失时，应承担相应的责任。甲乙双方应按照合同约定，各自承担因第三方原因导致的损失。18.3沟通协调19.第三方介入的变更19.1变更条件在合同履行过程中，如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订新的合作协议。19.2变更程序提出变更申请，并说明变更原因。双方协商确定新的第三方，并签订合作协议。通知所有相关方，包括第三方和合同履行过程中的其他各方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本复印件要求：提供加盖公章的营业执照副本复印件，证明双方具有合法的法人资格。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证明文件，包括身份证复印件和法定代表人授权委托书。3.附件三：工程图纸及技术规范要求：提供工程图纸及技术规范文件，明确工程的具体要求和标准。4.附件四：安全生产管理制度及操作规程要求：提供安全生产管理制度及操作规程文件，确保施工过程中的安全生产。5.附件五：安全生产费用预算及结算报告要求：提供安全生产费用预算及结算报告，详细列明费用使用情况。6.附件六：施工进度计划及实际完成情况报告要求：提供施工进度计划及实际完成情况报告，确保工程按期完成。7.附件七：安全生产检查记录及整改报告要求：提供安全生产检查记录及整改报告，确保安全生产措施的落实。8.附件八：事故调查报告及处理结果要求：提供事故调查报告及处理结果，明确事故原因和处理措施。9.附件九：合同变更及解除协议要求：提供合同变更及解除协议，明确变更或解除的原因和具体内容。10.附件十：争议解决协议要求：提供争议解决协议，明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按约定支付工程款。未按约定提供施工图纸及技术规范。未按约定提供必要的施工条件。乙方违约行为：未按约定完成工程进度。工程质量不符合合同约定。未能履行安全生产责任。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的%计算。乙方违约责任认定：未按约定完成工程进度，乙方应承担工期延误的责任，工期延误的赔偿金额按每日工程总价的%计算。工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复费用，修复费用按实际修复成本计算。3.违约责任示例说明：甲方违约示例：甲方未按约定在工程进度款支付节点支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程款金额的10%。乙方违约示例：乙方未按约定完成工程进度，导致工期延误20天，乙方应承担工期延误的赔偿，赔偿金额为每日工程总价的0.5%。全文完。2024年度供水工程安全生产合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1供水单位名称1.2施工单位名称1.3联系人及联系方式1.4合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.安全生产责任3.1供水单位安全生产责任3.2施工单位安全生产责任3.3双方安全生产责任4.安全生产管理4.1安全生产管理制度4.2安全生产培训4.3安全生产检查4.4安全生产事故处理5.安全生产投入5.1安全生产资金投入5.2安全生产设施投入5.3安全生产设备投入6.安全生产协议6.1协议内容6.2协议签订日期6.3协议生效日期7.人员配置7.1供水单位人员配置7.2施工单位人员配置7.3人员培训及资格要求8.工程现场安全管理8.1工地围挡8.2工地警示标志8.3工地安全通道8.4工地安全防护设施9.安全生产监督9.1监督机构及人员9.2监督内容9.3监督方式10.违约责任10.1供水单位违约责任10.2施工单位违约责任10.3违约责任追究11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一：安全生产管理制度13.2附件二：安全生产培训记录13.3附件三：安全生产检查记录13.4附件四：安全生产事故报告14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1供水单位名称：供水有限公司1.2施工单位名称：建筑工程有限公司1.3联系人及联系方式：1.3.1供水单位联系人：，电话：138xxxx56781.3.2施工单位联系人：，电话：139xxxx87651.4合同签订日期：2024年3月1日2.工程概况2.1工程名称：供水工程2.2工程地点：市区街道2.3工程规模：总投资5000万元，建设内容包括管道铺设、泵站建设等2.4工程期限：自2024年3月2日起至2025年3月1日止3.安全生产责任3.1供水单位安全生产责任：3.1.1负责提供符合安全生产要求的工程现场3.1.2配合施工单位进行安全生产管理工作3.1.3对施工单位安全生产工作进行监督和检查3.2施工单位安全生产责任：3.2.1负责施工现场的安全生产管理工作3.2.2按照国家安全生产法规和标准进行施工3.2.3对施工过程中发生的安全生产事故负全部责任3.3双方安全生产责任：3.3.1双方应共同遵守国家安全生产法律法规3.3.2双方应共同制定安全生产管理制度3.3.3双方应共同参与安全生产事故的调查和处理4.安全生产管理4.1安全生产管理制度：4.1.1施工单位应建立健全安全生产管理制度4.1.2供水单位应定期对施工单位安全生产管理制度进行检查4.1.3施工单位应定期对施工现场进行安全生产检查4.2安全生产培训：4.2.1施工单位应组织对施工人员进行安全生产培训4.2.2供水单位应派员参加安全生产培训4.2.3培训合格者方可上岗作业4.3安全生产检查：4.3.1施工单位应定期进行安全生产检查4.3.2供水单位应定期对施工现场进行安全生产检查4.3.3发现安全隐患应立即整改4.4安全生产事故处理：4.4.1发生安全生产事故时，施工单位应立即报告供水单位4.4.2双方应共同调查事故原因，分析事故责任4.4.3采取有效措施防止类似事故再次发生5.安全生产投入5.1安全生产资金投入：5.1.1供水单位应确保安全生产资金投入到位5.1.2施工单位应按照合同约定使用安全生产资金5.1.3安全生产资金使用情况应定期向供水单位报告5.2安全生产设施投入：5.2.1施工单位应按照国家安全生产法规和标准配备安全生产设施5.2.2供水单位应定期对施工现场安全生产设施进行检查和维护5.2.3安全生产设施应满足施工现场安全生产要求5.3安全生产设备投入：5.3.1施工单位应按照国家安全生产法规和标准配备安全生产设备5.3.2供水单位应定期对施工现场安全生产设备进行检查和维护5.3.3安全生产设备应满足施工现场安全生产要求6.安全生产协议6.1协议内容：6.1.1双方应共同遵守国家安全生产法律法规6.1.2双方应共同制定安全生产管理制度6.1.3双方应共同参与安全生产事故的调查和处理6.2协议签订日期：2024年3月1日6.3协议生效日期：自双方签字盖章之日起生效7.人员配置7.1供水单位人员配置：7.1.1设立安全生产管理岗位，配备专职安全生产管理人员7.1.2定期对安全生产管理人员进行业务培训7.2施工单位人员配置：7.2.1设立安全生产管理岗位，配备专职安全生产管理人员7.2.2定期对施工人员进行安全生产培训7.3人员培训及资格要求：7.3.1供水单位和施工单位应确保安全生产管理人员具备相应的资格证书7.3.2供水单位和施工单位应定期对施工人员进行安全生产培训，提高安全生产意识8.工程现场安全管理8.1工地围挡8.1.1施工单位应按照规定设置工地围挡，确保围挡高度不低于2米8.1.2围挡应涂刷醒目的安全警示标志，标明工程名称、施工单位、安全责任等8.2工地警示标志8.2.1施工现场应设置必要的安全警示标志，包括但不限于高空作业、易燃易爆、危险区域等8.2.2警示标志应清晰可见，夜间应配备反光材料8.3工地安全通道8.3.1施工现场应设置安全通道，确保人员、车辆和物资的通行安全8.3.2安全通道应保持畅通，不得堆放杂物8.4工地安全防护设施8.4.1施工现场应根据施工需要设置安全防护设施，如安全网、防护栏、警示灯等8.4.2安全防护设施应定期检查和维护，确保其有效性和可靠性9.安全生产监督9.1监督机构及人员9.1.1供水单位应设立安全生产监督机构，负责对施工现场的安全生产进行监督9.1.2施工单位应设立安全生产监督人员，负责日常安全生产监督工作9.2监督内容9.2.1监督施工现场的安全管理制度落实情况9.2.2监督施工现场的安全设施和设备使用情况9.2.3监督施工现场的安全生产培训和教育情况9.3监督方式9.3.1定期进行现场检查，发现安全隐患及时整改9.3.2对安全生产事故进行调查，追究相关责任9.3.3对安全生产违法行为进行查处10.违约责任10.1供水单位违约责任10.1.1未按时提供安全生产资金或设施的，应承担相应的违约责任10.1.2未履行安全生产监督职责的，应承担相应的违约责任10.2施工单位违约责任10.2.1未按时完成安全生产培训的，应承担相应的违约责任10.2.2未按时整改安全隐患的，应承担相应的违约责任10.2.3因施工单位原因导致安全生产事故的，应承担全部责任10.3违约责任追究10.3.1违约方应按照合同约定承担违约责任10.3.2双方协商不成时，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2协商不成时，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构：仲裁委员会11.2.2人民法院：市区人民法院11.3争议解决期限11.3.1自争议发生之日起60日内解决11.3.2如协商或仲裁未能在规定期限内解决，可向人民法院提起诉讼12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经相关部门审批12.2合同终止条件12.2.1工程建设完成并验收合格12.2.2双方协商一致12.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.3合同解除条件12.3.1违约方严重违约12.3.2双方协商一致解除合同13.合同附件13.1附件一：安全生产管理制度13.2附件二：安全生产培训记录13.3附件三：安全生产检查记录13.4附件四：安全生产事故报告14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中提及的第三方，指非甲乙双方的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。1.2第三方介入是指由甲乙双方共同邀请或指定的第三方，按照合同约定或双方协商一致的原则，参与合同的执行、监督、评估等活动。2.第三方介入的约定2.1第三方介入应经甲乙双方同意，并签订书面协议。2.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利、义务以及责任限额。3.第三方职责3.1.1对施工现场进行监督检查，确保安全生产和工程质量；3.1.2对合同执行情况进行评估，提出改进意见和建议；3.1.3对安全生产事故进行调查，分析原因，提出预防措施；3.1.4对合同争议进行调解，协助甲乙双方达成一致。4.第三方权利4.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料；4.1.2对甲乙双方的违约行为提出警告和纠正；4.1.3要求甲乙双方采取措施消除安全隐患；4.1.4要求甲乙双方支付合理的服务费用。5.第三方义务5.1.1严格遵守国家法律法规和行业标准；5.1.2独立、客观、公正地履行职责；5.1.3保守甲乙双方的商业秘密；5.1.4及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。6.第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。6.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，但不得低于法律规定的最低责任限额。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的划分：7.1.1第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题；7.1.2甲方有权要求第三方提供相关资料和报告；7.1.3甲方对第三方的服务质量进行监督和评价。7.2第三方与乙方的划分：7.2.1第三方应向乙方报告工作进展和发现的问题；7.2.2乙方有权要求第三方提供相关资料和报告；7.2.3乙方对第三方的服务质量进行监督和评价。7.3第三方与甲乙双方的共同责任：7.3.1第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应向双方报告，并协助双方采取措施予以纠正；7.3.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致无法履行职责，应及时通知甲乙双方，并采取必要措施减轻损失。8.第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并签订书面变更协议。8.2第三方介入的终止需经甲乙双方同意，并签订书面终止协议。8.3第三方介入的变更或终止，不影响本合同其他条款的效力。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在第三方介入协议中明确。9.2第三方介入的费用支付方式、时间等由甲乙双方在第三方介入协议中约定。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式，参照本合同第11条的规定。10.2第三方介入的争议解决机构，参照本合同第11.2条的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全生产管理制度详细要求：包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、事故报告处理制度等。说明：该附件应详细列明各项安全生产管理制度，确保施工现场的安全生产。2.附件二：安全生产培训记录详细要求：记录施工人员的安全生产培训情况，包括培训时间、培训内容、培训人员等。说明：该附件用于证明施工人员已接受必要的安全生产培训。3.附件三：安全生产检查记录详细要求：记录施工现场的安全生产检查情况，包括检查时间、检查内容、检查结果等。说明：该附件用于证明施工现场已按照要求进行安全生产检查。4.附件四：安全生产事故报告详细要求：记录安全生产事故的发生时间、地点、原因、损失情况、处理措施等。说明：该附件用于分析安全生产事故原因，防止类似事故再次发生。5.附件五：合同双方基本信息详细要求：包括供水单位名称、施工单位名称、联系人及联系方式等。说明：该附件用于确认合同双方的主体信息。6.附件六：工程概况详细要求：包括工程名称、工程地点、工程规模、工程期限等。说明：该附件用于明确工程的基本信息。7.附件七：安全生产协议详细要求：包括双方共同遵守的安全生产法规、标准、管理制度等。说明：该附件用于确保双方在安全生产方面的合作。8.附件八：人员配置详细要求：包括供水单位和施工单位的人员配置情况，如安全生产管理人员、施工人员等。说明：该附件用于确认双方的人员配置是否满足安全生产要求。9.附件九：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的职责、权利、义务、责任限额等。说明：该附件用于明确第三方介入的具体内容。10.附件十：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、期限等。说明：该附件用于明确争议解决的具体流程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：供水单位未按时提供安全生产资金或设施责任认定：供水单位应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：供水单位未在约定时间内提供安全生产资金，导致施工单位无法正常进行安全生产投入，施工单位可要求供水单位支付违约金。2.违约行为：施工单位未按时完成安全生产培训责任认定：施工单位应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：施工单位未在约定时间内完成对施工人员的安全生产培训，导致施工现场存在安全隐患，施工单位可要求施工单位支付违约金。3.违约行为：第三方未按时提交报告责任认定：第三方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：第三方未在约定时间内提交安全生产检查报告，导致甲乙双方无法及时了解施工现场情况，第三方可要求支付违约金。4.违约行为：甲乙双方未履行安全生产协议责任认定：甲乙双方应根据协议约定承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：甲乙双方未按照安全生产协议进行合作，导致施工现场存在安全隐患，双方均可要求对方支付违约金。全文完。2024年度供水工程安全生产合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1供水工程甲方信息2.2供水工程乙方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.安全生产目标4.1安全生产目标设定4.2安全生产目标实现措施5.安全生产责任5.1甲方安全生产责任5.2乙方安全生产责任6.安全生产措施6.1安全技术措施6.2安全管理措施6.3安全培训措施7.安全生产监督检查7.1监督检查制度7.2监督检查内容7.3监督检查方式8.安全事故处理8.1事故报告8.2事故调查8.3事故处理9.安全生产费用9.1费用预算9.2费用支付9.3费用结算10.合同履行10.1合同生效10.2合同履行期限10.3合同变更11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“供水工程”指本合同约定的由甲方负责建设的供水设施项目。1.1.2“安全生产”指在供水工程建设和运营过程中，防止发生人身伤亡和财产损失的活动。1.1.3“安全生产责任”指合同双方在供水工程安全生产方面应承担的法律责任和义务。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义，如无特殊说明，均按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。2.合同双方信息2.1供水工程甲方信息2.1.1甲方名称：___________2.1.2甲方地址：___________2.1.3甲方联系人：___________2.1.4甲方联系电话：___________2.2供水工程乙方信息2.2.1乙方名称：___________2.2.2乙方地址：___________2.2.3乙方联系人：___________2.2.4乙方联系电话：___________3.工程概况3.1工程名称：___________3.2工程地点：___________3.3工程规模：___________3.4工程进度：___________4.安全生产目标4.1安全生产目标设定4.1.1甲方确保供水工程建设和运营过程中，不发生重大安全事故。4.1.2乙方确保在施工过程中，严格执行安全生产规章制度，确保施工人员安全。4.2安全生产目标实现措施4.2.1甲方建立健全安全生产管理制度，定期开展安全生产检查。4.2.2乙方制定详细的施工安全措施，确保施工安全。5.安全生产责任5.1甲方安全生产责任5.1.1甲方负责制定供水工程安全生产总体规划和措施。5.1.2甲方负责组织安全生产培训，提高员工安全意识。5.2乙方安全生产责任5.2.1乙方负责执行甲方制定的安全生产措施。5.2.2乙方负责对施工人员进行安全生产教育和培训。6.安全生产措施6.1安全技术措施6.1.1甲方应采用先进的安全技术，确保工程建设和运营安全。6.1.2乙方在施工过程中，应使用符合安全标准的安全防护设施。6.2安全管理措施6.2.1甲方建立健全安全生产管理制度，明确各级人员的安全责任。6.2.2乙方应严格执行安全生产规章制度，确保施工安全。6.3安全培训措施6.3.1甲方定期组织安全生产培训，提高员工安全技能。6.3.2乙方对施工人员进行岗前安全培训，确保其具备基本安全知识。7.安全生产监督检查7.1监督检查制度7.1.1甲方设立安全生产监督检查机构，负责监督检查供水工程的安全生产。7.1.2乙方应配合甲方监督检查工作，及时整改安全隐患。7.2监督检查内容7.2.1检查安全生产责任制落实情况。7.2.2检查安全生产规章制度执行情况。7.2.3检查安全生产教育培训情况。7.3监督检查方式7.3.1定期检查与不定期抽查相结合。7.3.2采取现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行。8.安全事故处理8.1事故报告8.1.1发生安全事故时，乙方应在第一时间向甲方报告，并采取必要措施控制事故蔓延。8.1.2报告内容应包括事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡和财产损失情况。8.2事故调查8.2.1甲方接到事故报告后，应立即组织事故调查组进行调查。8.2.2调查组应查明事故原因，分析事故责任，提出整改措施。8.3事故处理8.3.1对事故责任人和责任单位进行责任追究。8.3.2对事故造成的损失进行评估和赔偿。8.3.3对事故暴露出的安全隐患进行整改。9.安全生产费用9.1费用预算9.1.1甲方应根据工程规模和安全生产要求，编制安全生产费用预算。9.1.2乙方应根据施工计划和安全需要，制定安全生产费用使用计划。9.2费用支付9.2.1甲方按季度支付安全生产费用，乙方按计划使用。9.2.2甲方有权对乙方使用安全生产费用的情况进行监督。9.3费用结算9.3.1合同期满后，甲方对乙方使用安全生产费用的情况进行结算。9.3.2乙方应提供相关费用支出凭证，甲方核对无误后进行结算。10.合同履行10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效前，双方应完成合同约定的准备工作。10.2合同履行期限10.2.1合同履行期限自合同生效之日起至供水工程竣工验收合格之日止。10.2.2乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务。10.3合同变更10.3.1合同内容如有变更，双方应协商一致，并以书面形式修改合同。10.3.2任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方未按合同约定履行安全生产责任。11.1.2任何一方未按合同约定支付安全生产费用。11.1.3任何一方未按合同约定完成施工任务。11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决。12.2.2协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序13.2.1解除合同前，解除方应书面通知对方。13.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.其他约定14.1通知方式14.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式送达。14.1.2通知送达地址为合同双方在合同中指定的地址。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于安全生产规章制度、安全生产费用预算等。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方，指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方的责任15.2.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，对其提供的服务或支持承担相应的责任。15.2.2第三方的责任限额15.2.2.1第三方的责任限额由甲方或乙方根据实际情况在合同中约定。15.2.2.2第三方的责任限额包括但不限于因其服务或支持导致的损失、延误、质量不合格等。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定，要求甲方或乙方提供必要的信息、资料和条件，以完成其承担的工作。15.3.2第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由合同约定。15.4.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。15.4.3第三方在合同履行过程中，应接受甲方或乙方的监督和检查。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时