2024版合伙购房合同及装修、监理、售后服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版合伙购房合同及装修、监理、售后服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合伙人姓名及身份证号码1.2合伙人联系方式1.3合伙人地址2.房产基本信息2.1房产地址2.2房产产权证号2.3房产面积2.4房产性质3.购房款项及支付方式3.1购房总价3.2按揭贷款金额及年限3.3自有资金支付比例3.4支付时间节点及金额4.装修事项4.1装修风格及要求4.2装修项目清单4.3装修预算及支付方式4.4装修工期5.监理事项5.1监理公司选择及资质5.2监理费用及支付方式5.3监理内容5.4监理报告及验收6.售后服务事项6.1售后服务期限6.2售后服务内容6.3售后服务费用6.4售后服务联系方式7.权利义务7.1合伙人权利7.2合伙人义务7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点9.合同生效及解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.合同附件10.1房产产权证复印件10.2装修设计图纸10.3装修合同10.4监理合同10.5售后服务合同11.合同签署11.1合同签署时间11.2合同签署地点11.3合同签署人12.合同变更12.1变更事项12.2变更程序12.3变更效力13.合同解除13.1解除事项13.2解除程序13.3解除效力14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合伙人姓名：、1.2合伙人身份证号码：（05678），（05679）1.3合伙人联系方式：，1.4合伙人地址：（市区路号），（市区路号）2.房产基本信息2.1房产地址：市区路号2.2房产产权证号：000562.3房产面积：120平方米2.4房产性质：住宅3.购房款项及支付方式3.1购房总价：200万元3.2按揭贷款金额：120万元3.3按揭贷款年限：20年3.4自有资金支付比例：80%3.5支付时间节点及金额：首付：30万元，合同签订后3日内支付按揭贷款：170万元，合同签订后1个月内支付首期贷款剩余按揭贷款：分20年等额本息支付4.装修事项4.1装修风格及要求：现代简约风格，装修要求环保、舒适4.2装修项目清单：水电改造、墙面涂料、地板铺设、家具等4.3装修预算及支付方式：装修预算100万元，分阶段支付：预付款：10万元，合同签订后3日内支付进度款：每月支付5万元，装修过程中按进度支付结算款：装修完成后10日内支付剩余款项4.4装修工期：6个月5.监理事项5.1监理公司选择及资质：监理公司，具有国家一级监理资质5.2监理费用及支付方式：监理费用2万元，合同签订后3日内支付5.3监理内容：对装修全过程进行监督、检查、验收5.4监理报告及验收：每月提交一次监理报告，装修完成后进行最终验收6.售后服务事项6.1售后服务期限：自房屋交付使用之日起2年6.2售后服务内容：水电维修、墙面修复、门窗维修等6.3售后服务费用：免费6.4售后服务联系方式：电话、等7.权利义务7.1合伙人权利：对房产享有共同所有权参与房屋装修、使用、管理在合同约定的范围内行使其他权利7.2合伙人义务：按约定支付购房款项协同配合装修、监理、售后服务等工作依法承担合同约定的责任和义务7.3违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任违约金按合同约定比例支付严重违约的，另一方有权解除合同并要求赔偿损失8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议8.2争议解决地点：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.3争议解决程序：诉讼时效为自争议发生之日起2年内9.合同生效及解除9.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效9.2合同解除条件：一方严重违约，另一方有权解除合同因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同法律法规规定的其他解除条件9.3合同解除程序：提出解除合同的一方应书面通知另一方双方应尽快进行财产清算和费用结算合同解除后，双方应依法处理剩余事宜10.合同附件10.1房产产权证复印件10.2装修设计图纸10.3装修合同10.4监理合同10.5售后服务合同11.合同签署11.1合同签署时间：2024年1月1日11.2合同签署地点：市区路号11.3合同签署人：、12.合同变更12.1变更事项：合同内容的任何变更12.2变更程序：双方协商一致后，以书面形式签署变更协议，作为合同附件12.3变更效力：变更协议自签署之日起生效，具有同等法律效力13.合同解除13.1解除事项：合同全部或部分内容的解除13.2解除程序：提出解除合同的一方应书面通知另一方双方应尽快进行财产清算和费用结算合同解除后，双方应依法处理剩余事宜13.3解除效力：合同解除后，双方的权利义务终止，但已履行的部分不受影响14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助合同双方履行合同义务而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、施工方、售后服务提供方等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经合同双方书面同意。2.2第三方介入应符合法律法规的规定，并具备相应的资质和能力。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额根据其介入合同的具体事项和合同双方协商确定，并在合同中明确。3.3第三方责任限额最高不超过合同总金额的10%。4.第三方责权利4.1第三方有权根据合同约定和双方授权，参与合同履行的相关活动。4.2第三方有权要求合同双方提供必要的协助和支持。4.3第三方应遵守合同约定，履行合同义务，确保合同顺利履行。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与合同双方之间的关系为合作关系，各自承担相应的责任。5.2第三方与合同双方之间不得存在利益冲突，否则应立即退出合同关系。5.3第三方在合同履行过程中，应接受合同双方的监督和检查。6.第三方介入后的额外条款及说明6.1第三方介入后，合同双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。6.2第三方介入后，合同双方应按照新的协议履行合同义务。6.3第三方介入后，合同双方的义务和责任不得因第三方的介入而减轻或免除。7.第三方介入的具体情况7.1中介方：中介方作为合同双方的中介，负责促成合同签订，协助合同履行，并收取中介费用。7.2监理方：监理方负责对合同履行的过程进行监督、检查和验收，确保工程质量。7.3施工方：施工方负责按照合同约定进行施工，确保工程按时、按质完成。7.4售后服务提供方：售后服务提供方负责提供合同约定的售后服务，确保房屋的正常使用。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，如发生争议，应由合同双方与第三方协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后，如需变更合同内容，应经合同双方和第三方协商一致，并以书面形式签署变更协议。10.第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后，如出现合同解除的情形，应按照本合同约定的合同解除程序进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房产产权证复印件要求：提供房产产权证的清晰复印件，并加盖产权人公章。说明：用于证明房产的权属清晰，确保合同双方在购买房产时无权属纠纷。2.装修设计图纸要求：提供详细的装修设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：用于指导装修施工，确保装修质量符合设计要求。3.装修合同要求：装修合同应包含装修项目、预算、工期、付款方式、违约责任等内容。说明：用于明确装修过程中的权利义务，保障双方权益。4.监理合同要求：监理合同应包含监理内容、监理费用、监理期限、违约责任等内容。说明：用于明确监理方的责任和义务，确保装修质量。5.售后服务合同要求：售后服务合同应包含售后服务内容、服务期限、服务费用、违约责任等内容。说明：用于明确售后服务提供方的责任和义务，保障房屋使用过程中的权益。6.合同双方身份证复印件要求：提供合同双方身份证的清晰复印件，并加盖身份证持有者公章。说明：用于证明合同双方的主体资格，确保合同的有效性。7.合同双方签字盖章页要求：合同双方应在合同指定位置签字盖章，确认合同内容。说明：用于证明合同双方对合同内容的认可和承诺。8.合同变更协议要求：合同变更协议应包含变更内容、变更原因、变更生效日期等内容。说明：用于记录合同变更情况，确保合同变更的合法性和有效性。9.合同解除协议要求：合同解除协议应包含解除原因、解除生效日期、解除后的处理方式等内容。说明：用于记录合同解除情况，确保合同解除的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付购房款项未按时支付装修款项未按时支付监理费用未按时支付售后服务费用未按约定进行装修未按约定进行监理未按约定提供售后服务未经对方同意擅自变更合同内容未经对方同意擅自解除合同2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金按合同约定比例支付，最高不超过合同总金额的10%。赔偿损失包括直接损失和间接损失，由违约方承担。3.示例说明：示例一：甲方未按时支付装修款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为装修款项的1%。示例二：监理方未按约定进行监理，导致工程质量不合格，监理方应承担相应的赔偿责任。示例三：售后服务提供方未按约定提供售后服务，导致房屋损坏，售后服务提供方应承担维修费用。全文完。2024版合伙购房合同及装修、监理、售后服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合伙人姓名、身份证号码1.2合伙人联系方式1.3合伙人住址2.购房信息2.1房屋位置、面积、楼层数2.2房屋产权归属2.3房屋价格及支付方式3.装修合同3.1装修范围及内容3.2装修工期及验收标准3.3装修材料及品牌要求3.4装修费用及支付方式4.监理合同4.1监理范围及内容4.2监理费用及支付方式4.3监理期限及验收标准5.售后服务合同5.1售后服务内容5.2售后服务期限5.3售后服务费用及支付方式6.合伙人权利与义务6.1合伙人权利6.2合伙人义务7.合伙人共同承担的义务7.1共同还贷7.2共同承担维修费用7.3共同承担税费8.合伙人退出机制8.1退出条件8.2退出程序8.3退出补偿9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任及赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1购房合同附件12.2装修合同附件12.3监理合同附件12.4售后服务合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人签字14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合伙人姓名：、1.2合伙人身份证号码：、1.3合伙人联系方式：、1.4合伙人住址：（北京市朝阳区小区号楼室）、（北京市朝阳区小区号楼室）2.购房信息2.1房屋位置：北京市朝阳区路号2.2房屋面积：100平方米2.3房屋楼层数：第10层2.4房屋产权归属：、共同所有2.5房屋价格：人民币100万元整2.6房屋支付方式：首付款30万元，余款70万元，在房屋交付前付清3.装修合同3.1装修范围：客厅、卧室、厨房、卫生间等室内空间3.2装修内容：水电改造、墙面装修、地板铺设、门窗安装等3.3装修工期：自合同签订之日起90天内完成3.4装修验收标准：符合国家相关标准和规范，达到入住条件3.5装修材料：品牌瓷砖、品牌地板、品牌卫浴等3.6装修费用：人民币30万元整3.7装修支付方式：首付10万元，剩余20万元在装修工程完成验收后付清4.监理合同4.1监理范围：装修工程全过程4.2监理费用：人民币5万元整4.3监理期限：自合同签订之日起至装修工程完工验收4.4验收标准：符合国家相关标准和规范，确保工程质量5.售后服务合同5.1售后服务内容：房屋保修、维修、保养等5.2售后服务期限：自房屋交付之日起5年5.3售后服务费用：人民币2万元整5.4售后服务支付方式：一次性支付6.合伙人权利与义务6.1合伙人权利：合伙人享有房屋的共有产权合伙人有权参与房屋的装修、监理、售后服务等相关事项的决策合伙人有权要求其他合伙人履行合同约定的义务6.2合伙人义务：合伙人应按照合同约定履行还款义务合伙人应共同承担房屋的维修、保养费用合伙人应共同遵守合同约定的各项条款7.合伙人共同承担的义务7.1共同还贷：合伙人应按照约定的比例共同偿还房屋贷款7.2共同承担维修费用：合伙人应共同承担房屋的维修费用7.3共同承担税费：合伙人应共同承担房屋产生的税费8.合伙人退出机制8.1退出条件：合伙人因故无法继续履行合同义务合伙人同意退出合伙关系8.2退出程序：退出合伙人应提前30日书面通知其他合伙人其他合伙人应在接到通知后15日内协商确定退出补偿方案未能在规定期限内达成协议的，可申请仲裁或诉讼解决8.3退出补偿：退出合伙人应按照合同约定比例退还其出资部分退出合伙人应承担其在合伙期间产生的债务9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件：合伙人严重违约，经其他合伙人书面通知后，违约方在规定期限内仍未改正发生不可抗力事件，致使合同无法履行9.2违约责任及赔偿：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失违约方应支付违约金，具体金额由双方协商确定10.争议解决10.1争议解决方式：由双方协商解决协商不成，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：仲裁委员会11.合同生效及终止11.1合同生效条件：双方签字盖章后生效11.2合同终止条件：合伙关系解除合同约定的其他终止条件12.合同附件12.1购房合同附件：房屋买卖合同房屋产权证复印件12.2装修合同附件：装修工程图纸装修材料清单12.3监理合同附件：监理方案监理费用清单12.4售后服务合同附件：售后服务承诺书售后服务联系方式13.合同签署13.1签署日期：2024年4月1日13.2签署地点：北京市朝阳区路号13.3签署人签字：（签名）（签名）14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于中介机构、监理单位、设计单位、施工单位、物业服务公司等在合同执行过程中提供专业服务或参与合作的其他主体。2.第三方介入方式2.1第三方介入应由甲方或乙方提出，并经对方同意后，由双方共同邀请或委托第三方介入。3.第三方责任限额3.1第三方在合同执行过程中，因其过错或责任导致合同无法履行或造成损失，其责任限额如下：中介机构：不超过合同总额的5%监理单位：不超过合同总额的3%设计单位：不超过合同总额的2%施工单位：不超过合同总额的10%物业服务公司：不超过合同总额的5%4.第三方责任承担4.1第三方在合同执行过程中，若因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的责任，并赔偿甲方或乙方的损失。4.2第三方责任承担方式包括但不限于：退还已收取的服务费用赔偿甲方或乙方的直接损失支付违约金5.第三方介入程序5.1甲方或乙方提出第三方介入需求，并与对方协商确定第三方介入的具体事项和条件。5.2双方共同邀请或委托第三方介入，并签订相关合作协议。5.3第三方在合同执行过程中，应按照协议约定履行职责，并及时向甲方或乙方报告工作进展情况。6.第三方权利义务按照协议约定收取服务费用要求甲方或乙方提供必要的配合和支持对甲方或乙方的违约行为提出异议和纠正建议严格按照协议约定提供专业服务保证服务质量，确保合同目标的实现保守甲方或乙方的商业秘密和技术秘密按时提交工作成果和报告7.第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方、乙方的关系为委托与被委托关系，第三方应服从甲方、乙方的监督和管理。7.2第三方在合同执行过程中，与甲方、乙方之间发生争议，应协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。8.第三方介入的终止8.1当合同履行完毕或合同解除时，第三方介入自动终止。8.2第三方介入终止后，甲方、乙方应根据实际情况，对第三方的工作成果进行验收，并按照协议约定支付服务费用。9.特别条款9.1若第三方介入涉及国家法律法规或行业规范的调整，甲方、乙方应遵守相关调整，并及时通知第三方。9.2若第三方介入涉及第三方自身的利益，第三方应事先与甲方、乙方协商，确保合同的公平性和合法性。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.购房合同附件房屋买卖合同：详细记载房屋买卖双方的权利义务、房屋基本情况、交易价格、付款方式等。房屋产权证复印件：证明房屋产权归属的官方文件。2.装修合同附件装修工程图纸：包含房屋装修的设计方案、施工图纸、材料清单等。装修材料清单：详细列明装修所使用的材料名称、规格、数量、品牌等。3.监理合同附件监理方案：明确监理范围、内容、期限、验收标准等。监理费用清单：详细列明监理服务费用构成、计算方式、支付时间等。4.售后服务合同附件售后服务承诺书：明确售后服务内容、期限、费用、联系方式等。售后服务联系方式：提供售后服务联系电话、电子邮箱等联系方式。5.合伙人出资证明出资证明：证明合伙人已按照合同约定缴纳出资的文件。6.合同履行过程中的各类通知、函件等各类通知、函件：包括但不限于合同签订、变更、解除、违约等过程中的通知、函件。说明二：违约行为及责任认定：1.合伙人违约行为及责任认定未按合同约定履行出资义务：合伙人应承担违约责任，向其他合伙人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。未按合同约定偿还贷款：合伙人应承担违约责任，向银行支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.第三方违约行为及责任认定未按协议约定提供专业服务：第三方应承担违约责任，退还已收取的服务费用，并赔偿甲方或乙方的损失。因自身原因导致合同无法履行：第三方应承担违约责任，赔偿甲方或乙方的损失。3.违约责任认定标准违约行为的发生：以合同约定为准，如有争议，由仲裁委员会认定。损失的认定：以实际损失为依据，包括但不限于直接经济损失、预期利益损失等。示例说明：甲方未按合同约定在规定时间内支付装修款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金及赔偿装修过程中的损失。施工单位在施工过程中因自身原因导致工程延误，甲方有权要求施工单位承担违约责任，支付违约金，并赔偿因延误造成的损失。全文完。2024版合伙购房合同及装修、监理、售后服务合同2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合伙人姓名1.2合伙人身份证号码1.3合伙人联系方式1.4合伙人地址2.购房基本信息2.1房地产产权证号2.2房屋坐落地址2.3房屋面积2.4房屋结构2.5房屋用途3.购房款项及支付方式3.1购房总价3.2付款方式3.3付款时间表3.4首付款金额3.5尾款支付条件4.房屋交付及验收4.1房屋交付时间4.2房屋验收标准4.3验收流程4.4验收结果处理5.装修工程内容5.1装修范围5.2装修风格5.3装修材料及品牌5.4装修工程预算5.5装修工期6.监理职责及权限6.1监理单位名称6.2监理人员资质6.3监理工作内容6.4监理权限6.5监理费用及支付方式7.售后服务内容7.1售后服务范围7.2售后服务期限7.3售后服务内容明细7.4售后服务费用及支付方式8.合同解除及终止条件8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止合同的通知期限8.4解除或终止合同的后果9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同期限12.合同附件12.1房地产买卖合同12.2装修施工图纸12.3监理服务协议12.4售后服务协议13.其他约定事项13.1通知送达方式13.2合同份数13.3合同未尽事宜的补充14.合同签署14.1合伙人签名14.2监理单位盖章14.3售后服务提供方盖章第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合伙人姓名：、、1.2合伙人身份证号码：（05678），（05679），（05680）1.3合伙人联系方式：，，1.4合伙人地址：（省市区街道号），（省市区街道号），（省市区街道号）2.购房基本信息2.1房地产产权证号：房权证字第号2.2房屋坐落地址：省市区街道号2.3房屋面积：100平方米2.4房屋结构：框架结构2.5房屋用途：住宅3.购房款项及支付方式3.1购房总价：100万元3.2付款方式：分期付款3.3付款时间表：首付款30万元，交房前支付剩余款项3.4首付款金额：30万元3.5尾款支付条件：房屋验收合格后30日内支付4.房屋交付及验收4.1房屋交付时间：2024年6月30日4.2房屋验收标准：符合国家相关建筑标准和设计要求4.3验收流程：由合伙人共同验收，监理单位陪同4.4验收结果处理：如发现质量问题，由开发商负责修复5.装修工程内容5.1装修范围：室内墙面、地面、天花板、门窗、水电等5.2装修风格：现代简约风格5.3装修材料及品牌：详见装修材料清单及品牌说明5.4装修工程预算：20万元5.5装修工期：90天6.监理职责及权限6.1监理单位名称：建筑工程监理有限公司6.2监理人员资质：一级注册监理工程师6.3监理工作内容：对装修工程进行全过程监督，确保工程质量和进度6.4监理权限：对装修工程进行现场检查、抽检，对不合格部分提出整改要求6.5监理费用及支付方式：监理费用2万元，分阶段支付7.售后服务内容7.1售后服务范围：房屋主体结构、水电、门窗等7.2售后服务期限：自房屋交付之日起2年7.3售后服务内容明细：详见售后服务协议7.4售后服务费用及支付方式：售后服务费用2万元，由合伙人共同承担8.合同解除及终止条件8.1合同解除条件：8.1.1合伙人一方违约，严重损害另一方利益；8.1.2房屋存在重大质量问题，开发商未在合理期限内修复；8.1.3合伙人一方死亡或丧失民事行为能力，且无合法继承人；8.1.4合同目的无法实现，经双方协商一致。8.2合同终止条件：8.2.1房屋交付并验收合格；8.2.2装修工程完工并验收合格；8.2.3合同约定的各项义务履行完毕。8.3解除或终止合同的通知期限：8.3.1合同解除或终止前，应提前30日书面通知对方；8.3.2合同解除或终止后，应及时办理相关手续。8.4解除或终止合同的后果：8.4.1合同解除或终止后，已付款项不予退还，未付款项不再支付；8.4.2合同解除或终止后，各方应承担相应的法律责任。9.违约责任9.1违约情形：9.1.1合伙人一方未按时支付购房款项；9.1.2开发商未按时交付房屋；9.1.3装修工程未按约定完成；9.1.4监理单位未履行监理职责；9.1.5售后服务未按约定提供。9.2违约责任承担：9.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；9.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。9.3违约赔偿标准：9.3.1违约金按合同约定比例计算；9.3.2损失赔偿按实际损失计算。10.争议解决10.1争议解决方式：10.1.1协商解决；10.1.2协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁；10.1.3仲裁不成的，依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：10.2.1市仲裁委员会；10.2.2人民法院。10.3争议解决费用：10.3.1仲裁费由败诉方承担；10.3.2诉讼费用按法律规定承担。11.合同生效及期限11.1合同生效条件：11.1.1合伙人各方签署；11.1.2合同已办理相关审批手续；11.1.3合同已履行完毕付款义务。11.2合同生效日期：11.2.1合伙人各方签署之日；11.2.2审批手续办理完毕之日；11.2.3付款义务履行完毕之日。11.3合同期限：11.3.1房屋交付之日起至合同约定的各项义务履行完毕之日。12.合同附件12.1房地产买卖合同；12.2装修施工图纸；12.3监理服务协议；12.4售后服务协议；12.5装修材料清单及品牌说明；12.6合伙人身份证复印件；12.7其他相关文件。13.其他约定事项13.1通知送达方式：13.1.1通过书面形式送达；13.1.2通过电子邮件、短信等方式送达。13.2合同份数：13.2.1合伙人各方各执一份；13.2.2开发商、监理单位、售后服务提供方各执一份。13.3合同未尽事宜的补充：13.3.1如合同未尽事宜，由各方协商一致后予以补充；13.3.2补充内容与本合同具有同等法律效力。14.合同签署14.1合伙人签名：14.1.1；14.1.2；14.1.3。14.2监理单位盖章：14.2.1建筑工程监理有限公司。14.3售后服务提供方盖章：14.3.1物业服务管理有限公司。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何单位或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、监理单位、售后服务提供方等。15.2第三方介入条件：在合同履行过程中，如需第三方介入，甲乙双方应协商一致，并明确第三方的角色、职责和权限。16.第三方介入条款16.1第三方选择：甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方职责：第三方应根据合作协议履行相应的职责，并对自身行为负责。16.3第三方权限：第三方在履行职责过程中，享有相应的权限，但不得损害甲乙双方的利益。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方在本合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。17.2责任限额计算：责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务风险等因素综合确定。17.3超额责任：如第三方责任超出责任限额，超出部分由甲乙双方共同承担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的责任划分：18.1.1第三方在履行职责过程中，对甲方造成损失的，由第三方承担相应责任。18.1.2第三方在履行职责过程中，如因甲方原因造成损失的，由甲方承担相应责任。18.2第三方与乙方的责任划分：18.2.1第三方在履行职责过程中，对乙方造成