2024全新外墙装饰施工监理合同范本下载3篇_第1页
2024全新外墙装饰施工监理合同范本下载3篇_第2页
2024全新外墙装饰施工监理合同范本下载3篇_第3页
2024全新外墙装饰施工监理合同范本下载3篇_第4页
2024全新外墙装饰施工监理合同范本下载3篇_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024全新外墙装饰施工监理合同范本本合同目录一览1.合同订立的基本原则1.1合同双方的基本信息1.2合同订立的时间、地点和方式1.3合同订立的法律依据2.工程概况2.1工程名称、地点、规模2.2工程设计、施工方案2.3工程进度安排3.监理职责和权限3.1监理单位的职责3.2监理人员的职责3.3监理单位的权限3.4监理人员的权限4.监理工作内容4.1施工过程中的质量控制4.2工程进度控制4.3工程成本控制4.4工程安全、环保和文明施工管理5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2监理费用构成5.3监理费用支付方式5.4支付时间及违约责任6.监理报告及档案管理6.1监理报告的内容及提交时间6.2监理档案的建立及保管6.3监理档案的查阅及使用7.工程验收及交付7.1工程验收的标准及程序7.2工程验收的组织及人员7.3工程交付及使用8.违约责任8.1违约行为的认定及处理8.2违约金的计算及支付8.3违约责任的免除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除的条件及程序10.2合同终止的条件及程序10.3合同解除或终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效的时间11.2合同期限11.3合同的续签12.其他约定事项12.1合同附件及补充协议12.2合同的修改与补充12.3合同的附件及补充协议的效力13.合同的适用法律13.1合同适用的法律法规13.2合同争议的解决依据14.合同签署与生效14.1合同签署的时间14.2合同签署的方式14.3合同的生效时间第一部分:合同如下:第一条合同订立的基本原则1.1合同双方的基本信息(1)甲方(委托方):名称、住所、法定代表人、联系方式(2)乙方(监理方):名称、住所、法定代表人、联系方式1.2合同订立的时间、地点和方式合同于2024年X月X日,在甲方所在地签订。1.3合同订立的法律依据本合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理条例》等相关法律法规。第二条工程概况2.1工程名称、地点、规模工程名称:外墙装饰工程工程地点:市区街道工程规模:建筑面积平方米2.2工程设计、施工方案工程设计单位:建筑设计院施工方案:甲方提供的施工图纸及乙方制定的监理方案2.3工程进度安排工程总工期为X个月,具体进度安排详见附件。第三条监理职责和权限3.1监理单位的职责(1)对施工质量进行监督检查;(2)对施工进度进行监督和控制;(3)对施工安全、环保和文明施工进行监督管理;(4)对施工合同、设计变更、材料设备等进行审核;(5)对施工中出现的问题提出整改意见。3.2监理人员的职责(1)负责施工现场的日常监理工作;(2)负责监理记录、报告的编制;(3)负责与施工、设计、甲方等相关方的沟通协调。3.3监理单位的权限(1)对施工质量、进度、安全等方面的问题有权提出整改意见;(2)对违反合同、法律法规的行为有权制止;(3)对施工过程中发生的问题有权要求施工方整改。3.4监理人员的权限(1)有权进入施工现场进行检查;(2)有权要求施工方提供相关资料;(3)有权对施工过程中的问题进行记录和报告。第四条监理工作内容4.1施工过程中的质量控制(1)对施工材料、设备进行检验;(2)对施工过程进行现场检查;(3)对施工质量问题进行整改;(4)对施工质量进行评估。4.2工程进度控制(1)对施工进度进行跟踪;(2)对施工进度计划进行调整;(3)对施工进度进行评估。4.3工程成本控制(1)对施工成本进行预算;(2)对施工成本进行控制;(3)对施工成本进行核算。4.4工程安全、环保和文明施工管理(1)对施工现场进行安全检查;(2)对施工现场进行环保检查;(3)对施工现场进行文明施工管理。第五条监理费用及支付方式5.1监理费用总额监理费用总额为人民币万元。5.2监理费用构成(1)监理人员费用;(2)监理设备、材料费用;(3)监理交通、住宿费用;(4)监理通讯费用。5.3监理费用支付方式监理费用分期支付,具体支付方式详见附件。第六条监理报告及档案管理6.1监理报告的内容及提交时间监理报告应包括施工质量、进度、安全、环保等方面的内容,于每月X日前提交给甲方。6.2监理档案的建立及保管监理档案应包括监理记录、报告、验收记录、整改记录等,由乙方负责建立及保管。6.3监理档案的查阅及使用监理档案的查阅及使用应遵循相关法律法规及甲方要求。第七条工程验收及交付7.1工程验收的标准及程序工程验收应按照国家相关标准及甲方要求进行,验收程序详见附件。7.2工程验收的组织及人员工程验收由甲方组织,乙方派员参加。7.3工程交付及使用工程验收合格后,甲方应在X日内完成工程交付及使用。第八条违约责任8.1违约行为的认定及处理(1)若甲方未按合同约定支付监理费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的X%。(2)若乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程出现质量问题,应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.2违约金的计算及支付违约金应按实际损失计算,并在违约行为发生后X日内支付。8.3违约责任的免除因不可抗力导致合同无法履行或部分条款无法执行的,双方互不承担违约责任,但应承担相应的通知和证明责任。第九条争议解决9.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。9.3争议解决程序仲裁程序应遵循《中华人民共和国仲裁法》及相关规定。第十条合同解除与终止10.1合同解除的条件及程序(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。(2)合同解除程序:一方提出解除合同,另一方确认或协商后,合同自解除通知到达对方之日起解除。10.2合同终止的条件及程序合同履行完毕或双方协商一致终止合同,合同终止。10.3合同解除或终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应结清所有费用;(2)合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工作。第十一条合同生效及期限11.1合同生效的时间本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同期限本合同的有效期为X年,自合同生效之日起计算。11.3合同的续签合同期满前X个月,双方可就合同续签事宜进行协商。第十二条其他约定事项12.1合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2合同的修改与补充合同的修改与补充应采取书面形式,并由双方签字盖章后生效。12.3合同的附件及补充协议的效力合同的附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。第十四条合同签署与生效14.1合同签署的时间本合同于2024年X月X日签署。14.2合同签署的方式本合同由双方法定代表人或授权代表签字盖章。14.3合同的生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义本合同中所述的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、代理或其他协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、设计、监理、检测、评估、代理等。16.第三方介入的引入16.1引入条件甲乙双方经协商一致,决定引入第三方参与本合同的履行。16.2引入程序(1)甲乙双方共同确定第三方介入的具体事项和需求;(2)甲乙双方共同选择合适的第三方;(3)甲乙双方与第三方签订相应的合作协议。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任(1)第三方应按照合作协议履行其职责,确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准;(2)第三方应对其提供的服务质量承担相应的责任;(3)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利(1)第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用;(2)第三方有权获得甲方或乙方提供的必要信息和资料;(3)第三方有权根据合作协议提出合理的工作要求和时间安排。18.第三方责任限额18.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务内容、服务期限等因素综合考虑确定。18.2责任限额的条款(1)第三方在履行职责过程中,对甲方或乙方造成的损失,其责任限额不超过合作协议中约定的金额;(2)如第三方责任限额不足以覆盖损失,甲方或乙方有权要求第三方承担超过限额部分的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的划分(1)第三方应向甲方提供其服务的相关报告和资料;(2)甲方有权对第三方的工作进行监督和指导;(3)甲方与第三方之间的争议,由双方协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。19.2与乙方的划分(1)第三方应向乙方提供其服务的相关报告和资料;(2)乙方有权对第三方的工作进行监督和指导;(3)乙方与第三方之间的争议,由双方协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。20.第三方的退出机制20.1退出条件(1)合同履行完毕;(2)第三方完成其服务;(3)甲乙双方协商一致。20.2退出程序(1)甲乙双方与第三方协商退出合同;(2)第三方完成其剩余工作;(3)甲乙双方共同确认第三方退出。21.第三方介入的变更与解除21.1变更条件(1)合同履行过程中,如需变更第三方介入的内容或方式;(2)甲乙双方协商一致。21.2变更程序(1)甲乙双方与第三方协商变更内容;(2)签订变更协议;(3)第三方根据变更后的协议履行其职责。22.第三方介入的保密义务22.1保密内容第三方在履行职责过程中,对甲乙双方提供的商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。22.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后X年。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼。23.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。24.第三方介入的适用法律本合同中第三方介入的相关条款适用中华人民共和国法律。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订确认书详细要求:双方签字盖章,确认合同内容无误。说明:本附件为合同签订的正式文件,双方各执一份。2.附件二:工程概况说明书详细要求:包括工程名称、地点、规模、设计、施工方案等详细信息。说明:本附件用于明确工程的基本情况。3.附件三:监理方案详细要求:包括监理职责、工作内容、质量控制、进度控制等具体措施。说明:本附件为监理工作的指导性文件。4.附件四:监理费用明细表详细要求:列明监理费用构成、支付方式、时间安排等。说明:本附件用于明确监理费用的支付细节。5.附件五:监理报告模板详细要求:包括监理报告的基本格式、内容要求等。说明:本附件为监理报告的编制依据。6.附件六:工程验收标准详细要求:根据国家相关标准和甲方要求,制定验收标准。说明:本附件用于明确工程验收的具体标准。7.附件七:争议解决程序详细要求:包括争议解决的方式、机构、程序等。说明:本附件用于明确争议解决的途径。8.附件八:合同变更协议详细要求:包括变更的内容、双方签字盖章等。说明:本附件用于记录合同变更的细节。9.附件九:保密协议详细要求:明确保密内容、期限、违约责任等。说明:本附件用于保护双方的商业秘密。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付监理费用责任认定标准:甲方未在约定的时间内支付监理费用,构成违约。示例说明:若合同约定监理费用每月支付,甲方逾期一个月未支付,视为违约。2.违约行为:乙方未按合同约定履行监理职责责任认定标准:乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,构成违约。示例说明:乙方未对施工质量问题进行及时整改,导致工程延期,视为违约。3.违约行为:第三方未按合作协议履行职责责任认定标准:第三方未按合作协议履行职责,导致甲方或乙方损失,构成违约。示例说明:第三方未按约定时间提供检测报告,导致工程进度延误,视为违约。4.违约行为:甲方未按合同约定提供资料责任认定标准:甲方未按合同约定提供必要的资料,影响监理工作,构成违约。示例说明:甲方未在约定时间内提供施工图纸,导致监理工作无法进行,视为违约。5.违约行为:乙方未按合同约定提供报告责任认定标准:乙方未按合同约定提交监理报告,影响甲方决策,构成违约。示例说明:乙方未在约定时间内提交监理报告,导致甲方无法及时了解工程情况,视为违约。全文完。2024全新外墙装饰施工监理合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别3.监理工作范围3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理工作计划4.1监理工作开始时间4.2监理工作结束时间4.3监理工作进度安排5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3支付时间6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收程序7.施工进度管理7.1进度计划7.2进度控制7.3进度变更8.工程变更及洽商8.1变更申请8.2变更审批8.3变更洽商9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理13.3不可抗力通知14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同变更14.3合同补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1监理单位名称:________1.1.2监理单位法定代表人:________1.1.3监理单位住所:________1.1.4监理单位联系电话:________1.1.5监理单位资质证书编号:________1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称:________1.2.2施工单位法定代表人:________1.2.3施工单位住所:________1.2.4施工单位联系电话:________1.2.5施工单位资质证书编号:________2.工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________(如:建筑面积、占地面积等)2.4工程类别:________(如:住宅、商业、工业等)3.监理工作范围3.1监理范围:包括但不限于施工图纸的审查、施工过程的监督、工程质量的检查、施工进度的控制、安全生产的监督等。3.2监理内容:3.2.1施工前的现场勘查和施工图纸的审查;3.2.2施工过程中的现场监督检查;3.2.3工程质量的检测和验收;3.2.4施工进度的跟踪和调整;3.2.5安全生产措施的落实和检查;3.2.6施工合同、设计变更等的审核;3.3监理标准:依照国家有关法律法规、行业标准和施工图纸的要求进行监理。4.监理工作计划4.1监理工作开始时间:________4.2监理工作结束时间:________4.3监理工作进度安排:4.3.1施工前期:完成现场勘查、图纸审查等;4.3.2施工过程中:按施工进度进行现场监督检查;4.3.3施工后期:完成工程质量的检测和验收。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:________5.2费用支付方式:按监理工作进度分期支付,具体支付时间及比例由双方另行协商确定。5.3支付时间:每次支付前,监理单位应向施工单位提交费用支付申请,经施工单位审核同意后,按约定时间支付。6.工程质量要求6.1质量标准:依照国家有关法律法规、行业标准和施工图纸的要求执行。6.2质量保证措施:6.2.1施工单位应严格按照设计图纸和施工规范进行施工;6.2.2监理单位对施工过程中的质量问题进行监督检查,发现问题及时通知施工单位整改;6.2.3施工单位对质量问题进行整改,确保工程质量符合要求。6.3质量验收程序:6.3.1施工单位在工程完成后,组织自检,并向监理单位提出验收申请;6.3.2监理单位对验收申请进行审查,同意后组织验收;6.3.3验收合格后,由监理单位出具验收报告。8.工程变更及洽商8.1变更申请8.1.1施工单位在施工过程中,如遇设计变更、施工条件变化等情况,需向监理单位提出变更申请,并提交变更原因、变更内容、变更对工程进度和质量的影响等资料。8.1.2监理单位收到变更申请后,应在____日内进行审核,并提出审核意见。8.2变更审批8.2.1变更申请经监理单位审核同意后,由监理单位提交给施工单位进行实施。8.2.2施工单位在实施变更前,应取得监理单位的书面批准。8.3变更洽商8.3.1变更洽商应在变更实施前进行,由施工单位、监理单位和设计单位共同参与。8.3.2洽商内容应包括变更的具体实施方案、费用调整、进度安排等。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,任何一方应立即通知对方,并开始协商解决。9.2.2如协商未果,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自争议发生之日起____日内。10.违约责任10.1违约情形10.1.1施工单位未按合同约定完成工程任务的;10.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责的;10.1.3任何一方未按合同约定支付费用的;10.1.4任何一方违反合同约定造成对方损失的。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额应根据损失情况由双方协商确定。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致;11.1.2一方严重违约;11.1.3因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止条件11.2.1工程完工且验收合格;11.2.2合同约定的其他终止条件。11.3合同解除及终止程序11.3.1双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议;11.3.2因违约解除合同的,违约方应承担相应责任;11.3.3因不可抗力终止合同的,双方应协商解决后续事宜。12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同经合同签订地的人民法院审查批准。12.2合同解除条件12.2.1合同约定的解除条件;12.2.2法律法规规定的解除条件。12.3合同解除程序12.3.1双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议;12.3.2因违约解除合同的,违约方应承担相应责任。13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。13.2不可抗力处理13.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;13.2.2不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。13.3不可抗力通知13.3.1发生不可抗力事件后,双方应在____小时内以书面形式通知对方。第二部分:第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念14.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、咨询公司、评估机构、检测机构等。14.2第三方责权利14.2.1第三方责任:第三方应按照合同约定和法律法规的要求,独立、公正、客观地履行其职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。14.2.2第三方权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同履行过程中的知情权和参与权。14.2.3第三方义务:第三方应遵守合同约定,保持独立性和公正性,不得泄露合同双方的商业秘密。14.3第三方与其他各方的划分14.3.1第三方与甲方的划分:第三方与甲方之间的关系仅限于合同约定的范围内,第三方对甲方承担的责任不涉及合同之外的甲方责任。14.3.2第三方与乙方的划分:第三方与乙方之间的关系仅限于合同约定的范围内,第三方对乙方承担的责任不涉及合同之外的乙方责任。14.3.3第三方与甲乙双方的划分:第三方对甲乙双方均承担独立的第三方责任,不因甲乙双方的内部关系而改变。14.4第三方介入程序14.4.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。14.4.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权限、报酬及违约责任等。14.5第三方责任限额14.5.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方的专业能力、合同约定及法律法规的要求进行确定。14.5.2第三方责任限额的执行:第三方在履行合同过程中,其责任限额应作为其承担责任的最高限额。15.第三方介入后的额外条款15.1第三方介入费用15.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定和第三方介入协议的约定承担。15.1.2第三方介入费用的支付方式及时间由甲乙双方与第三方协商确定。15.2第三方介入期限15.2.1第三方介入期限应根据合同约定和第三方介入协议的约定确定。15.2.2第三方介入期限届满,第三方应完成其职责并退出合同关系。15.3第三方介入成果15.3.1第三方介入成果应提交给甲乙双方,并由甲乙双方共同确认。15.3.2第三方介入成果的确认程序及标准由甲乙双方与第三方协商确定。16.第三方介入的争议解决16.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。16.2协商不成时,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。16.3第三方介入争议解决期限16.3.1第三方介入争议解决期限自争议发生之日起____日内。16.4第三方介入争议的赔偿责任16.4.1第三方在介入过程中因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担赔偿责任。16.4.2赔偿金额应根据损失情况由双方协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订双方的身份证明文件要求:提供合同签订双方的有效身份证件复印件。说明:用于证明合同双方的主体资格。2.工程概况文件要求:提供工程名称、地点、规模、类别等工程概况文件。说明:用于明确工程的基本信息。3.监理工作范围文件要求:提供监理工作范围、内容、标准等文件。说明:用于明确监理工作的具体内容和标准。4.监理工作计划文件要求:提供监理工作开始时间、结束时间、进度安排等文件。说明:用于明确监理工作的进度安排。5.监理费用及支付方式文件要求:提供监理费用总额、支付方式、支付时间等文件。说明:用于明确监理费用的支付方式和时间。6.工程质量要求文件要求:提供质量标准、保证措施、验收程序等文件。说明:用于明确工程质量的保证和验收程序。7.施工进度管理文件要求:提供进度计划、控制措施、变更程序等文件。说明:用于明确施工进度的管理和控制。8.工程变更及洽商文件要求:提供变更申请、审批、洽商记录等文件。说明:用于记录和证明工程变更及洽商的过程。9.争议解决文件要求:提供争议解决方式、程序、期限等文件。说明:用于明确争议解决的相关规定。10.违约责任文件要求:提供违约情形、责任认定、赔偿标准等文件。说明:用于明确违约责任的相关规定。11.合同解除及终止文件要求:提供合同解除条件、程序、终止条件等文件。说明:用于明确合同解除和终止的相关规定。12.不可抗力文件要求:提供不可抗力定义、处理方式、通知要求等文件。说明:用于明确不可抗力事件的处理规定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程任务;未按合同约定履行监理职责;未按合同约定支付费用;违反合同约定造成对方损失。2.责任认定标准:违约行为发生时,应承担违约责任;违约责任认定应根据违约行为的性质、影响程度及损失情况确定;违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例说明:施工单位未按合同约定完成工程任务,导致工程延期,应承担违约责任,赔偿甲方因延期造成的损失;监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格,应承担违约责任,负责监督施工单位进行整改;双方未按合同约定支付费用,应承担违约责任,支付对方相应的违约金;违反合同约定造成对方损失,应承担违约责任,赔偿对方因违约行为造成的实际损失。全文完。2024全新外墙装饰施工监理合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.监理范围3.1施工过程监理3.2设计变更监理3.3材料设备监理3.4质量监理3.5安全监理3.6进度监理4.监理内容4.1施工前监理4.2施工中监理4.3施工后监理5.监理方法5.1巡视检查5.2技术鉴定5.3质量检测5.4进度审核5.5安全检查6.监理责任6.1监理单位责任6.2施工单位责任6.3双方责任划分7.监理费用7.1费用组成7.2费用支付方式7.3费用变更8.合同履行8.1合同生效8.2合同变更8.3合同解除8.4合同终止9.违约责任9.1监理单位违约责任9.2施工单位违约责任9.3违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.其他约定11.1保密条款11.2通知送达11.3合同附件12.合同附件清单12.1附件一:施工图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:监理大纲12.4附件四:监理费用明细12.5附件五:其他相关文件13.合同生效日期14.合同份数及签署第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:_______1.1.2法定代表人:_______1.1.3注册地址:_______1.1.4联系方式:_______1.2施工单位信息1.2.1单位名称:_______1.2.2法定代表人:_______1.2.3注册地址:_______1.2.4联系方式:_______第二条项目概况2.1项目名称:_______2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______2.4项目工期:_______(自合同生效之日起_______天内完成)第三条监理范围3.1施工过程监理3.1.1施工准备阶段监理3.1.2施工实施阶段监理3.1.3施工验收阶段监理3.2设计变更监理3.2.1设计变更申请审核3.2.2设计变更实施监督3.3材料设备监理3.3.1材料设备采购监理3.3.2材料设备进场验收监理3.4质量监理3.4.1质量标准及规范3.4.2施工过程质量控制3.4.3质量验收及评定3.5安全监理3.5.1安全生产责任制3.5.2安全防护措施监理3.5.3安全事故处理3.6进度监理3.6.1施工进度计划3.6.2施工进度跟踪3.6.3进度调整及控制第四条监理内容4.1施工前监理4.1.1施工现场勘察4.1.2施工组织设计审核4.1.3施工人员资质审查4.2施工中监理4.2.1施工过程监督4.2.2施工质量问题处理4.2.3施工变更及洽商处理4.3施工后监理4.3.1工程验收4.3.2质量保证期监理第五条监理方法5.1巡视检查5.1.1定期巡视5.1.2突击检查5.2技术鉴定5.2.1技术规范及标准5.2.2技术鉴定程序5.3质量检测5.3.1检测标准及方法5.3.2检测报告及评定5.4进度审核5.4.1进度计划审查5.4.2进度跟踪及调整5.5安全检查5.5.1安全检查内容及要求5.5.2安全隐患整改及验收第六条监理责任6.1监理单位责任6.1.1按照合同约定履行监理职责6.1.2保证监理工作的独立性、客观性和公正性6.1.3及时发现和处理施工过程中的质量问题及安全隐患6.2施工单位责任6.2.1按照合同约定进行施工6.2.2配合监理单位进行监理工作6.2.3及时整改监理单位提出的问题6.3双方责任划分6.3.1明确监理单位与施工单位在质量、安全、进度等方面的责任划分6.3.2确保监理工作的有效实施第七条监理费用7.1费用组成7.1.1监理服务费7.1.2差旅费7.1.3材料费7.2费用支付方式7.2.1预付款7.2.2进度款7.2.3结算款7.3费用变更7.3.1因设计变更、工程量增加等原因导致的费用调整7.3.2因不可抗力等原因导致的费用调整第一部分:合同如下:第八条合同履行8.1合同生效8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.1.2合同生效前,双方应确保已履行完毕合同签订前的所有准备工作。8.2合同变更8.2.1合同任何条款的变更,均需双方书面同意,并签署变更协议。8.2.2变更协议与本合同具有同等法律效力。8.3合同解除8.3.1合同在履行过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行,双方可协商解除合同。8.3.2合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务。8.4合同终止8.4.1合同履行完毕,双方无异议时,合同自行终止。8.4.2合同终止后,双方应进行工程验收和结算。第九条违约责任9.1监理单位违约责任9.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责,造成工程质量、安全事故的,应承担相应的法律责任。9.1.2监理单位未按时提交监理报告或报告内容不实的,应承担违约责任。9.2施工单位违约责任9.2.1施工单位未按合同约定进行施工,造成工程质量、安全事故的,应承担相应的法律责任。9.2.2施工单位未按时完成工程,造成工期延误的,应支付违约金。9.3违约责任承担9.3.1违约方应承担违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。9.3.2违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议,应友好协商解决。10.1.2协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为_______仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的规定提交争议材料。10.3.2争议解决机构将依法组织仲裁,并作出仲裁裁决。第十一条其他约定11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务。11.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同内容或项目信息。11.2通知送达11.2.1除非合同另有约定,所有通知应以书面形式送达。11.2.2通知送达地址为合同双方在合同中指定的地址。11.3合同附件11.3.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分。第十二条合同附件清单12.1附件一:施工图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:监理大纲12.4附件四:监理费用明细12.5附件五:其他相关文件第十三条合同生效日期13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同份数及签署14.1本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同生效之日起生效。14.2.1双方签字盖章:监理单位:(签字盖章)施工单位:(签字盖章)日期:(年/月/日)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所述第三方,指非合同双方主体,但为合同履行提供专业服务、咨询、监督、鉴定、仲裁或其他辅助服务的个人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1.1为项目提供专业咨询、设计、施工等服务的第三方;2.1.2为项目提供监理、检测、鉴定等服务的第三方;2.1.3为合同争议提供仲裁服务的第三方;2.1.4为项目提供融资、担保等服务的第三方;2.1.5双方约定的其他需要介入的第三方。第三条第三方责权利3.1第三方在合同中的责任、权利和义务如下:3.1.1责任:第三方应按照合同约定或其专业服务标准,对提供的服务负责,确保服务质量符合合同要求。3.1.2权利:第三方有权要求合同双方提供必要的信息和条件,以完成其专业服务。3.1.3义务:第三方应遵守国家法律法规,尊重合同双方的合法权益,保守商业秘密。第四条第三方介入程序4.1.1双方协商一致,确定需要介入的第三方;4.1.2双方与第三方签订书面协议,明确双方的权利、义务和责任;4.1.3第三方按照协议履行其职责。第五条第三方责任限额5.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失或损害的,其责任限额如下:5.1.1对于第三方因提供专业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论