2024年度园林景观桩基工程分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度园林景观桩基工程分包合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同标的3.1桩基工程范围3.2桩基工程标准3.3桩基工程数量4.合同金额4.1总合同金额4.2付款方式4.3付款节点5.工期安排5.1工程开工日期5.2工程完工日期5.3工期延误责任6.质量要求6.1桩基工程质量标准6.2质量检测与验收6.3质量保证措施7.技术规范与标准7.1国家及行业标准7.2企业内部规范7.3施工技术要求8.施工安全8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3事故处理程序9.材料设备9.1材料设备采购9.2材料设备验收9.3材料设备保管10.环境保护10.1环保要求10.2环保措施10.3环保责任11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更审批12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同生效及终止第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度园林景观桩基工程分包合同1.2合同签订日期：2024年1月1日1.3合同双方信息1.3.1分包方：[分包方名称]1.3.2总包方：[总包方名称]1.3.3分包方联系人：[分包方联系人姓名]1.3.4分包方联系电话：[分包方联系电话]1.3.5总包方联系人：[总包方联系人姓名]1.3.6总包方联系电话：[总包方联系电话]2.工程概况2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地点]2.3工程规模：[工程规模描述]2.4工程内容2.4.1桩基类型：[桩基类型，如预制桩、灌注桩等]2.4.2桩基直径：[桩基直径，如φ600mm等]2.4.3桩基长度：[桩基长度，如15m等]2.4.4桩基数量：[桩基总数]3.合同标的3.1桩基工程范围3.1.1桩基施工3.1.2桩基检测3.1.3桩基验收3.2桩基工程标准3.2.1符合国家及行业标准3.2.2达到设计要求3.3桩基工程数量3.3.1按照工程量清单计算4.合同金额4.1总合同金额：人民币[金额]元整4.2付款方式4.2.1分阶段付款4.2.2按照工程进度付款4.3付款节点4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付4.3.2阶段付款：每个阶段工程完成后10个工作日内支付5.工期安排5.1工程开工日期：2024年2月1日5.2工程完工日期：2024年6月30日5.3工期延误责任5.3.1由于分包方原因导致的工期延误，由分包方自行承担5.3.2由于总包方原因导致的工期延误，由总包方负责赔偿6.质量要求6.1桩基工程质量标准6.1.1符合国家及行业标准6.1.2达到设计要求6.2质量检测与验收6.2.1桩基施工过程中进行质量检测6.2.2桩基完工后进行验收6.3质量保证措施6.3.1采用合格的材料和设备6.3.2严格按照施工规范操作7.技术规范与标准7.1国家及行业标准7.1.1GB500072011《建筑地基基础设计规范》7.1.2JGJ942008《建筑桩基技术规范》7.2企业内部规范7.2.1[企业内部规范名称]7.3施工技术要求7.3.1桩基施工方案7.3.2施工工艺流程7.3.3施工质量控制措施8.施工安全8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工现场的安全生产8.1.2总包方负责监督施工现场的安全生产8.2安全防护措施8.2.1施工现场设置安全警示标志8.2.2施工人员配备个人防护用品8.2.3定期进行安全教育培训8.3事故处理程序8.3.1事故发生后立即停止施工8.3.2及时上报事故情况8.3.3组织事故调查和处理9.材料设备9.1材料设备采购9.1.1分包方负责材料的采购和供应9.1.2材料设备必须符合质量标准9.2材料设备验收9.2.1材料设备进场前进行验收9.2.2验收合格后方可使用9.3材料设备保管9.3.1分包方负责材料设备的保管9.3.2采取必要措施防止材料设备损坏10.环境保护10.1环保要求10.1.1遵守国家及地方环保法规10.1.2减少施工过程中的环境污染10.2环保措施10.2.1施工现场设置环保设施10.2.2加强施工现场的扬尘控制10.3环保责任10.3.1分包方承担环保责任10.3.2造成的环保损失由分包方赔偿11.合同变更11.1变更程序11.1.1变更需经双方协商一致11.1.2以书面形式提出变更申请11.2变更内容11.2.1工程量变更11.2.2工程进度变更11.2.3合同价格变更11.3变更审批11.3.1变更需经双方签字确认11.3.2报相关主管部门备案12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1通过协商解决12.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会12.3争议解决期限12.3.1自争议发生之日起60日内解决13.合同解除13.1解除条件13.1.1分包方严重违约13.1.2总包方严重违约13.2解除程序13.2.1提出解除合同的通知13.2.2收到解除合同通知后终止合同履行13.3解除后果13.3.1解除合同后，双方应按照合同约定进行结算13.3.2分包方违约的，承担违约责任14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.3合同生效及终止14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.3.2合同履行完毕或双方协商一致解除后终止第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方外的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方可以是监理方、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1保证合同履行15.2.2保障工程质量15.2.3解决合同争议16.第三方介入条件16.1.1双方协商一致16.1.2符合相关法律法规16.1.3具备相应的资质和条件17.第三方介入程序17.1.1双方签署书面协议17.1.2第三方对项目进行评估17.1.3第三方参与合同履行监督17.1.4第三方对争议进行调解或仲裁18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定：18.1.1根据第三方介入的性质和目的18.1.2结合合同约定和法律法规18.1.3由甲乙双方与第三方协商确定18.2第三方责任限额的履行：18.2.1第三方在责任限额内承担相应责任18.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方自行承担19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方的责任划分：19.1.1第三方对甲方负责，确保合同履行和工程质量19.1.2甲方对第三方的选择和监督负责19.2第三方与乙方的责任划分：19.2.1第三方对乙方负责，确保合同履行和工程质量19.2.2乙方对第三方的选择和监督负责19.3第三方与甲乙双方共同责任：19.3.1在第三方介入的情况下，甲乙双方仍需按照合同约定履行各自义务19.3.2第三方介入不改变甲乙双方的权利义务关系20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入费用的承担：20.1.1由甲乙双方协商确定20.1.2可根据第三方介入的性质和目的进行分摊20.2第三方介入费用的支付：20.2.1按照双方约定的支付方式和时间支付20.2.2甲方和乙方应按时支付第三方介入费用21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件：21.1.1合同履行完毕21.1.2双方协商一致解除第三方介入协议21.1.3第三方介入目的已实现21.2第三方介入的终止程序：21.2.1双方签署书面协议21.2.2第三方撤离项目现场21.2.3甲乙双方进行结算第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是合同履行的基础，用于计算工程款。2.桩基施工图纸及技术规范要求：包括桩基设计图纸、施工技术规范、质量标准等。说明：施工图纸和技术规范是施工过程中必须遵守的依据。3.材料设备清单要求：列出所有用于工程的材料设备名称、规格、数量、品牌、产地等。说明：材料设备清单是保证工程质量的必要条件。4.施工进度计划要求：详细列出施工各阶段的时间节点、施工内容、责任人等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的保障。5.安全生产措施要求：包括施工现场安全管理、安全防护设施、事故应急预案等。说明：安全生产措施是保障施工人员生命安全的重要依据。6.环境保护措施要求：包括施工现场环保设施、环保措施、环保责任等。说明：环境保护措施是遵守国家环保法规、减少施工污染的必要条件。7.付款凭证要求：包括付款申请、发票、银行汇款凭证等。说明：付款凭证是确认付款的真实性和合法性的依据。8.工程验收报告要求：包括工程验收记录、验收结论、验收日期等。说明：工程验收报告是确认工程质量是否合格的依据。9.争议解决文件要求：包括争议调解协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件是解决合同争议的依据。10.合同变更文件要求：包括变更申请、变更协议、变更通知等。说明：合同变更文件是变更合同内容的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成工程进度责任认定：支付违约金，并承担因此造成的损失示例：若分包方未按期完成工程，每延迟一天，需支付合同总金额的1%作为违约金。2.总包方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款责任认定：支付滞纳金，并承担因此造成的损失示例：若总包方未按约定支付工程款，每延迟一天，需支付合同总金额的0.5%作为滞纳金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未能履行监督职责，导致工程质量不合格责任认定：承担相应的赔偿责任，并支付违约金示例：若第三方在施工过程中未能及时发现并纠正质量问题，导致工程质量不合格，需承担相应赔偿责任，并支付合同总金额的2%作为违约金。4.其他违约行为及责任认定违约行为：违反合同约定的其他条款责任认定：根据违约行为的性质和影响，确定违约责任示例：若任何一方违反合同约定的保密条款，需承担相应的法律责任。全文完。2024年度园林景观桩基工程分包合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1项目定义1.2合同定义1.3术语解释2.双方当事人2.1合同双方2.2联系信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目范围3.4项目周期4.工程设计和技术规范4.1设计文件要求4.2技术规范要求4.3设计变更程序5.工程施工5.1施工准备5.2施工进度5.3施工质量5.4施工安全6.材料和设备6.1材料采购6.2设备租赁6.3质量保证7.计价和支付7.1计价方式7.2工程量清单7.3支付条款7.4逾期付款8.合同变更和终止8.1变更程序8.2合同终止条件8.3终止后的义务9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼程序10.保密条款10.1保密信息10.2保密义务10.3违约责任11.知识产权11.1知识产权归属11.2使用许可11.3侵权责任12.税务责任12.1税务规定12.2税务承担12.3税务申报13.其他条款13.1合同生效13.2合同附件13.3通知和送达14.合同解除和终止第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1项目定义本合同所指“项目”是指2024年度园林景观桩基工程，包括但不限于场地平整、桩基础施工、地面铺装、绿化种植等。1.2合同定义本合同系指本合同双方就上述项目签订的，旨在明确双方权利、义务和责任的协议。1.3术语解释本合同中使用的术语，如未在合同中定义，应按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释。第二条双方当事人2.1合同双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]2.2联系信息甲方联系信息：[甲方联系人姓名]、[联系电话]、[电子邮箱]乙方联系信息：[乙方联系人姓名]、[联系电话]、[电子邮箱]第三条项目概况3.1项目名称2024年度园林景观桩基工程3.2项目地点[具体地点]3.3项目范围包括但不限于桩基设计、施工、验收、保修等。3.4项目周期自合同签订之日起至[具体日期]止。第四条工程设计和技术规范4.1设计文件要求乙方应按照甲方提供的桩基设计图纸和相关技术规范进行施工。4.2技术规范要求施工过程中应遵守国家有关园林景观工程施工质量验收规范。4.3设计变更程序如需变更设计，双方应协商一致，并以书面形式确认。第五条工程施工5.1施工准备乙方应在合同签订后[具体日期]内完成施工准备。5.2施工进度施工进度应按照合同约定的工期进行，如有延误，乙方应承担相应责任。5.3施工质量乙方应确保施工质量符合国家相关标准和合同约定。5.4施工安全乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。第六条材料和设备6.1材料采购乙方应根据合同要求采购材料，并确保材料质量。6.2设备租赁如需租赁设备，乙方应提前[具体日期]通知甲方，并承担租赁费用。6.3质量保证乙方应保证材料和设备的质量，如出现质量问题，乙方应负责更换或修复。第七条计价和支付7.1计价方式本合同采用固定总价方式，合同总价为[具体金额]。7.2工程量清单工程量清单详见附件。7.3支付条款甲方应在合同签订后[具体日期]内向乙方支付合同总价20%的预付款。7.4逾期付款如甲方逾期付款，应向乙方支付[具体金额]的违约金。第八条合同变更和终止8.1变更程序任何合同内容的变更，均需双方书面同意，并签订补充协议。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工程已完成，经双方验收合格。8.2.2合同双方协商一致，决定终止合同。8.2.3一方严重违约，另一方在通知对方后[具体天数]内未采取补救措施。8.2.4由于不可抗力因素，导致合同无法履行。8.3终止后的义务8.3.2双方应结清所有款项，包括但不限于预付款、进度款和结算款。8.3.3乙方应撤离施工现场，并清理所有设备、材料。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序如协商不成，双方可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为[具体仲裁机构名称]。9.3诉讼程序如争议未能通过仲裁解决，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院进行诉讼。第十条保密条款10.1保密信息本合同中涉及的商业秘密、技术秘密和其他保密信息，均属保密范围。10.2保密义务双方均应承担保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。10.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条规定知识产权11.1知识产权归属项目相关的知识产权归甲方所有，乙方在合同执行过程中产生的知识产权，除非另有约定，亦归甲方所有。11.2使用许可甲方授予乙方在合同有效期内使用相关知识产权的权利。11.3侵权责任如第三方对项目相关知识产权提出侵权指控，乙方应及时通知甲方，并由甲方负责应对侵权指控。第十二条规定税务责任12.1税务规定双方应遵守国家有关税务法规，自行承担相应的税务义务。12.2税务承担合同中涉及的所有税费，除另有约定外，均由乙方承担。12.3税务申报乙方应在税务规定的时间内，向税务机关申报并缴纳相关税费。第十三条规定其他条款13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3通知和送达除法律另有规定外，一方发出的通知应以书面形式，通过约定的联系方式送达对方。第十四条规定合同解除和终止14.1合同解除14.1.1对方严重违约。14.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。14.2合同终止合同终止后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的概念本合同所指“第三方”包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方以及其他任何根据合同约定或法律要求介入合同履行过程的独立实体。1.2第三方介入的范围1.2.1提供专业咨询或技术服务。2.2.2监督或监理工程进度和质量。2.2.3对工程材料、设备进行检测或评估。2.2.4协助解决合同履行中的争议。第二条第三方介入的程序2.1介入申请任何一方如需引入第三方，应提前[具体天数]向对方提出书面申请，并说明介入的理由、目的、预期效果及第三方的基本情况。2.2同意与通知对方应在收到介入申请后[具体天数]内，以书面形式表示同意或拒绝。同意介入的，双方应共同与第三方签订相关协议。第三条第三方的责任与义务3.1第三方的责任限额3.1.1第三方的责任范围限于其在合同中明确约定的职责。3.1.2第三方因故意或重大过失导致合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其从合同中获得的报酬。3.1.3第三方对因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失不承担责任。3.2第三方的义务3.2.1第三方应遵守国家相关法律法规，遵守合同约定。3.2.2第三方应按照合同约定或其职责要求，提供专业、独立的服务。3.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方作为甲方聘请的专业服务提供者，其工作成果应满足甲方的要求。4.1.2第三方应接受甲方的监督和指导。4.2第三方与乙方的关系4.2.1第三方作为乙方合作的服务提供者，其工作成果应满足乙方的施工需求。4.2.2第三方应配合乙方的施工进度，确保工程顺利进行。4.3第三方与合同双方的关系4.3.1第三方应同时与合同双方保持沟通，确保合同履行过程中的信息畅通。4.3.2第三方在执行任务过程中，如遇合同双方意见不一致，应及时上报，由合同双方协商解决。第五条第三方介入的费用承担5.1第三方介入的费用由合同双方根据实际情况协商确定，并在相关协议中明确。5.2第三方介入的费用应从合同总价中扣除，或由合同双方另行约定支付方式。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方介入涉及合同内容的变更，应经合同双方和第三方协商一致，并以书面形式确认。6.2合同变更应纳入原合同附件，作为合同的一部分。第七条第三方介入的合同解除7.1如第三方介入违反合同约定或法律、法规，任何一方有权要求解除第三方介入协议。7.2解除第三方介入协议后，合同双方应按照原合同约定继续履行合同义务。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入产生的争议，应由合同双方与第三方协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可根据合同约定或相关法律规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计图纸详细要求和说明：提供详细的设计图纸，包括桩基础设计图、地形图、结构图等，确保施工依据准确