2024版生态修复工程监理合同范本3篇_第1页
2024版生态修复工程监理合同范本3篇_第2页
2024版生态修复工程监理合同范本3篇_第3页
2024版生态修复工程监理合同范本3篇_第4页
2024版生态修复工程监理合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版生态修复工程监理合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、法定代表人1.2施工单位名称、地址、法定代表人2.工程概况2.1工程名称、地点、规模2.2工程概况描述3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容4.监理工作计划及进度安排4.1监理工作计划4.2进度安排5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式6.监理单位责任及义务6.1监理单位责任6.2监理单位义务7.施工单位责任及义务7.1施工单位责任7.2施工单位义务8.监理报告及质量评定8.1监理报告8.2质量评定9.监理争议处理9.1争议解决方式9.2争议处理程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任赔偿12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:X监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.3监理单位法定代表人:1.4施工单位名称:X建设有限公司1.5施工单位地址:省市区路号1.6施工单位法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:生态修复工程2.2工程地点:省市区2.3工程规模:占地面积10000平方米,预计投资额2000万元2.4工程概况描述:本工程主要包括植被恢复、土壤改良、水系整治等内容,旨在改善区域生态环境。3.监理范围及内容3.1监理范围:对生态修复工程的施工过程进行全面监理,包括但不限于工程设计、施工、验收等环节。3.2监理内容:3.2.1审查工程设计文件,确保其符合国家相关标准和规范;3.2.2监督施工单位按照工程设计要求进行施工;3.2.3对施工过程中的质量问题进行监督检查;3.2.4组织工程验收,确保工程符合设计要求和质量标准。4.监理工作计划及进度安排4.1监理工作计划:监理单位应根据工程实际情况制定详细的监理工作计划,包括各阶段监理内容、时间安排等。4.2进度安排:4.2.1设计阶段:自合同签订之日起30日内完成工程设计审查;4.2.2施工阶段:自工程设计审查合格之日起60日内完成施工监理;4.2.3验收阶段:自施工监理结束之日起30日内完成工程验收。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币100万元整5.2费用构成:5.2.1工程设计审查费用:人民币20万元;5.2.2施工监理费用:人民币60万元;5.2.3验收费用:人民币20万元;5.3支付方式:5.3.1合同签订后,施工单位支付监理费用总额的30%作为预付款;5.3.2施工监理过程中,施工单位按监理单位提出的要求支付监理费用的60%;5.3.3工程验收合格后,施工单位支付监理费用的剩余10%。6.监理单位责任及义务6.1监理单位责任:6.1.1按照合同约定,履行监理职责,确保工程质量;6.1.2对监理过程中发现的问题,及时提出整改意见,并监督施工单位整改;6.1.3保证监理工作的独立性、客观性和公正性。6.2监理单位义务:6.2.1指定专人负责本项目监理工作;6.2.2配备必要的监理设备和人员;6.2.3按时提交监理报告。7.施工单位责任及义务7.1施工单位责任:7.1.1按照工程设计要求和质量标准进行施工;7.1.2配合监理单位进行监理工作,及时整改监理提出的问题;7.1.3确保工程按时、按质、按量完成。7.2施工单位义务:7.2.1指定专人负责与监理单位的沟通协调;7.2.2按时提供施工图纸、技术资料等;7.2.3配合监理单位进行工程验收。8.监理报告及质量评定8.1监理报告:8.1.1监理单位应在施工监理过程中,定期编制监理报告,内容包括但不限于工程进度、质量状况、问题整改情况等;8.1.2监理报告应于每月末前提交给施工单位和建设单位。8.2质量评定:8.2.1监理单位应按照国家有关质量评定标准,对施工过程中的工程质量进行评定;8.2.2质量评定结果应在工程验收时提交给施工单位和建设单位。9.监理争议处理9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决争议;9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议处理程序:9.2.1双方应自争议发生之日起30日内,就争议事项进行协商;9.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除及终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致解除合同;10.1.2因不可抗力导致合同无法履行;10.1.3一方严重违约,另一方在通知后30日内未采取补救措施。10.2合同终止条件:10.2.1工程建设完成,监理工作结束;10.2.2合同约定的其他终止条件。11.违约责任11.1违约责任承担:11.1.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;11.1.2违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总额的10%。11.2违约责任赔偿:11.2.1违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失;11.2.2违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用和仲裁费用。12.保密条款12.1保密内容:12.1.1双方的商业秘密、技术秘密、项目信息等;12.1.2合同内容及其履行过程中的信息。12.2保密期限:12.2.1本合同解除或终止后,保密期限为自合同签订之日起5年。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:13.1.1双方签字盖章;13.1.2合同签订后7日内,施工单位支付预付款。13.2合同终止条件:13.2.1工程建设完成,监理工作结束;13.2.2双方协商一致解除合同;13.2.3合同约定的其他终止条件。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决;14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同中,第三方指除甲乙双方以外的其他个人或单位,包括但不限于咨询机构、评估机构、检测机构、监理机构、设计单位、施工单位等。2.第三方介入的申请与批准2.1第三方介入的申请:2.1.1甲乙双方在合同履行过程中,如需第三方介入,应向对方提出书面申请;2.1.2申请内容包括第三方名称、介入原因、介入范围及预期目标等。2.2第三方介入的批准:2.2.1接到申请后,另一方应在7个工作日内给予答复;2.2.2双方同意后,方可允许第三方介入。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责:3.1.1按照甲乙双方的要求,完成相应的咨询、评估、检测、监理、设计或施工等工作;3.1.2独立、客观、公正地履行职责,不受甲乙双方的影响;3.1.3及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。3.2第三方的权利:3.2.1获得甲乙双方提供的必要资料和信息;3.2.2要求甲乙双方配合其履行职责;3.2.3对甲乙双方违反合同约定或损害其合法权益的行为,有权提出异议。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方应向甲方提供工作成果,甲方负责对工作成果进行验收;4.1.2第三方对工作成果的质量负责,甲方对第三方的工作成果承担连带责任。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方应向乙方提供工作成果,乙方负责对工作成果进行验收;4.2.2第三方对工作成果的质量负责,乙方对第三方的工作成果承担连带责任。4.3第三方与监理单位的划分:4.3.1监理单位负责对第三方的履约情况进行监督,确保其履行合同义务;4.3.2第三方应配合监理单位的监督工作,接受监理单位的检查和验收。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额:5.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总额的5%;5.1.2第三方因自身原因造成的损失,其责任限额按照约定执行;5.1.3第三方因不可抗力等原因造成的损失,其责任限额按照法律规定执行。5.2第三方责任限额的调整:5.2.1如第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,超出责任限额的部分,由第三方自行承担;5.2.2如第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成损失,超出责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况协商分担。6.第三方介入的费用6.1第三方介入的费用:6.1.1第三方介入的费用由甲乙双方另行协商确定;6.1.2第三方介入的费用应包含在合同总费用中,由甲乙双方按比例承担。6.2第三方介入费用的支付:6.2.1第三方介入的费用,甲乙双方应在合同约定的时间内支付;6.2.2第三方介入的费用支付方式,由甲乙双方在合同中约定。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入的合同变更:7.1.1如第三方介入涉及合同内容的变更,甲乙双方应书面确认变更内容;7.1.2合同变更经双方确认后,对甲乙双方及第三方具有同等法律效力。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决:8.1.1第三方介入过程中出现的争议,甲乙双方应友好协商解决;8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的合同解除9.1第三方介入的合同解除:9.1.1如第三方介入不符合合同约定或存在重大过失,甲乙双方可解除合同;9.1.2第三方介入的合同解除,应按照合同约定的程序进行。10.第三方介入的合同终止10.1第三方介入的合同终止:10.1.1如第三方介入工作已完成或达到合同约定的终止条件,合同自行终止;第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件详细要求:包含设计说明书、图纸、计算书、材料清单等,确保符合国家相关标准和规范。说明:工程设计文件是监理工作的重要依据,施工单位应在施工前提交监理单位审核。2.施工单位资质证明文件详细要求:包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等,证明施工单位具备施工资格。说明:施工单位资质证明文件是监理单位对施工单位进行资格审查的重要依据。3.施工单位人员资质证明文件详细要求:包括施工人员身份证、岗位资格证书、健康证明等,确保施工人员具备相应资质。说明:施工单位人员资质证明文件是监理单位对施工人员资质进行核查的重要依据。4.施工材料及设备清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、供应商信息等,确保材料及设备符合工程要求。说明:施工材料及设备清单是监理单位对材料及设备进行监督检查的重要依据。5.施工进度计划详细要求:包括施工阶段、工期安排、关键节点等,确保施工进度符合合同约定。说明:施工进度计划是监理单位对施工进度进行监控的重要依据。6.施工质量保证措施详细要求:包括质量管理制度、质量检验标准、质量保证措施等,确保工程质量符合要求。说明:施工质量保证措施是监理单位对工程质量进行监督的重要依据。7.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收内容、验收结果、验收意见等,确保工程符合设计要求和质量标准。说明:工程验收报告是监理单位对工程进行验收的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定时间完成施工;施工单位未按合同约定质量标准施工;施工单位未按合同约定进行整改;监理单位未按合同约定进行监理;双方未按合同约定支付费用。2.违约责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总额的10%;赔偿损失按实际损失计算,包括直接经济损失和间接经济损失。3.违约示例说明:施工单位未按合同约定时间完成施工,延误工期30天,导致工程延期投入使用;违约责任:施工单位应支付违约金,按合同总额的2%计算,共计20万元;施工单位在施工过程中发现质量问题,未按合同约定进行整改;违约责任:施工单位应支付违约金,按合同总额的1%计算,共计10万元;监理单位未按合同约定进行监理,导致工程质量不合格;违约责任:监理单位应支付违约金,按合同总额的1%计算,共计10万元;双方未按合同约定支付费用,逾期支付30天;违约责任:违约方应支付违约金,按逾期付款金额的0.5%计算,每日支付。全文完。2024版生态修复工程监理合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称1.2监理单位法定代表人1.3监理单位地址1.4监理单位联系方式1.5施工单位名称1.6施工单位法定代表人1.7施工单位地址1.8施工单位联系方式2.生态修复工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资2.5工程建设工期2.6工程质量标准3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理依据3.4监理标准4.监理职责与权利4.1监理职责4.2监理权利4.3监理义务5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4支付时间6.监理期限6.1监理开始时间6.2监理结束时间6.3监理期限延长7.监理质量控制7.1质量控制目标7.2质量控制措施7.3质量问题处理8.监理进度控制8.1进度控制目标8.2进度控制措施8.3进度调整9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同解除后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:生态修复工程设计文件13.2附件二:监理大纲13.3附件三:监理细则14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:________1.2监理单位法定代表人:________1.3监理单位地址:________1.4监理单位联系方式:电话:________,传真:________,电子邮箱:________1.5施工单位名称:________1.6施工单位法定代表人:________1.7施工单位地址:________1.8施工单位联系方式:电话:________,传真:________,电子邮箱:________2.生态修复工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________2.4工程投资:________2.5工程建设工期:________2.6工程质量标准:________3.监理范围与内容3.1监理范围:包括但不限于工程的质量、进度、安全、环境保护等方面。3.2监理内容:3.2.1对工程设计文件进行审查,确保设计符合国家相关标准和规范。3.2.2对施工单位施工组织设计、施工方案进行审查,确保施工符合设计要求。3.2.3对施工过程中的材料、设备、施工工艺进行监督检查。3.2.4对施工过程中的质量问题进行跟踪、处理和协调。3.2.5对施工进度进行监控,确保工程按期完成。3.2.6对施工安全进行监督,确保施工安全无事故。3.2.7对施工环境保护进行监督,确保施工符合环保要求。3.3监理依据:国家相关法律法规、行业标准、设计文件、施工合同等。3.4监理标准:国家相关质量标准、行业标准、设计文件等。4.监理职责与权利4.1监理职责:4.1.1严格按照监理大纲和监理细则履行监理职责。4.1.2对施工过程中发现的质量、进度、安全、环境保护等问题进行及时处理。4.1.3对施工单位提出合理化建议,提高工程质量。4.1.4对施工过程中发生的事故进行调查,提出处理意见。4.2监理权利:4.2.1要求施工单位提供相关资料,对施工过程进行检查。4.2.2对不符合要求的施工进行制止,并要求施工单位整改。4.2.3对施工过程中发生的事故进行调查,并提出处理意见。4.2.4要求施工单位提供必要的工作条件。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:________5.2费用构成:包括监理人员费用、设备费用、差旅费用等。5.3支付方式:按月支付,每月支付监理费用的________%。5.4支付时间:每月________日前支付上月监理费用。6.监理期限6.1监理开始时间:________6.2监理结束时间:________6.3监理期限延长:在监理期限内,如因特殊情况需延长监理期限,经双方协商一致后可予以延长。7.监理质量控制7.1质量控制目标:确保工程质量达到国家相关质量标准。7.2质量控制措施:7.2.1对施工过程中使用的材料、设备进行检查,确保符合设计要求。7.2.2对施工过程中的关键工序进行监督检查,确保施工质量。7.2.3对施工过程中的质量问题进行跟踪、处理和协调。7.2.4对施工过程中发现的质量问题进行记录、分析,并提出整改措施。8.监理进度控制8.1进度控制目标:确保工程按预定计划顺利进行,按时完成。8.2进度控制措施:8.2.1制定详细的工程进度计划,明确各阶段的工作内容和时间节点。8.2.2定期召开进度协调会议,分析进度执行情况,解决影响进度的因素。8.2.3对施工进度进行跟踪,定期收集并审核进度报表,确保进度数据的准确性。8.2.4对进度偏差进行评估,提出调整措施,必要时进行进度调整。8.2.5对关键线路和关键工序进行重点监控,确保关键工作按期完成。9.合同变更与解除9.1合同变更:在合同履行过程中,如因不可抗力或双方协商一致,可对合同内容进行变更。9.2合同解除:9.2.1因不可抗力导致合同无法履行时,合同自动解除。9.2.2因一方违约,对方有权解除合同。9.2.3双方协商一致,可以解除合同。9.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定进行善后处理,包括但不限于工程结算、费用结算等。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于监理单位未按约定履行职责、施工单位未按设计施工、进度延误、质量不合格等。10.2违约责任:10.2.1监理单位违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2施工单位违约,应承担违约责任,包括但不限于返工、停工、赔偿损失等。10.2.3双方违约,应根据各自违约程度承担相应责任。11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构:________仲裁委员会。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或根据法律规定和双方约定终止。13.合同附件13.1附件一:生态修复工程设计文件13.2附件二:监理大纲13.3附件三:监理细则14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同自____年____月____日起至____年____月____日止有效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同指定的,提供专业服务、技术支持或咨询意见的独立第三方机构或个人。1.2.1技术咨询服务,如工程设计、施工技术指导等。1.2.2质量检测与验收服务。1.2.3环境保护与生态修复咨询。1.2.4争议解决与调解服务。2.第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件,以支持其履行职责。2.3第三方应按照合作协议的约定,及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照合作协议的约定,提供专业、客观、公正的服务。3.1.2第三方对提供的服务质量负责,如因第三方原因导致服务质量不合格,应承担相应的责任。3.1.3第三方在履行职责过程中,如违反法律法规或违反合作协议的约定,应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件。3.2.2第三方有权根据合作协议的约定,收取相应的服务费用。3.2.3第三方有权在履行职责过程中,提出合理化建议。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,一般不超过第三方收取服务费用的两倍。4.2如第三方因自身原因导致甲乙双方遭受损失,超出责任限额的部分,由第三方自行承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应向甲方提供独立的专业服务,甲方不得干预第三方的独立判断和决策。5.1.2甲方对第三方的服务质量和成果负责,如需对第三方的工作进行监督,应通过乙方进行。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应向乙方提供独立的专业服务,乙方不得干预第三方的独立判断和决策。5.2.2乙方对第三方的服务质量和成果负责,如需对第三方的工作进行监督,应通过甲方进行。5.3第三方与监理单位的划分:5.3.1第三方在履行职责过程中,应与监理单位保持沟通,协调工作。5.3.2第三方应遵守监理单位的监督和管理,确保工作符合监理要求。6.第三方介入的合同变更6.1如需变更第三方介入的服务内容、服务期限或服务费用,甲乙双方应协商一致,并签订相应的补充协议。6.2补充协议作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。7.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。8.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:生态修复工程设计文件详细要求:包括设计方案、施工图纸、工程预算、工程进度计划等。说明:设计文件应详细、完整,符合国家相关标准和规范。2.附件二:监理大纲详细要求:包括监理范围、监理内容、监理依据、监理标准、监理流程等。说明:监理大纲应明确监理工作的目标和任务,为监理工作提供指导。3.附件三:监理细则详细要求:包括具体监理措施、检查方法、记录表格、报告格式等。说明:监理细则是监理工作的具体操作指南,确保监理工作的规范性和有效性。4.附件四:第三方合作协议详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、服务费用、双方权利义务、保密条款等。说明:合作协议应明确第三方介入的具体事项,保障双方权益。5.附件五:进度计划调整记录详细要求:包括进度调整的原因、调整后的计划、调整后的时间节点等。说明:进度计划调整记录应详细记录进度调整的过程,确保工程按计划进行。6.附件六:质量检查报告详细要求:包括检查时间、检查内容、检查结果、整改措施等。说明:质量检查报告应客观反映工程质量状况,为质量改进提供依据。7.附件七:安全检查报告详细要求:包括检查时间、检查内容、检查结果、安全隐患整改措施等。说明:安全检查报告应确保施工安全,预防安全事故发生。8.附件八:环境保护与生态修复报告详细要求:包括环境保护措施、生态修复措施、实施效果等。说明:报告应确保施工过程中符合环保要求,保护生态环境。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1监理单位未按约定履行监理职责。1.2施工单位未按设计施工或施工质量不合格。1.3进度延误。1.4安全事故发生。1.5环境污染或生态破坏。1.6违反保密条款。2.责任认定标准:2.1监理单位违约:赔偿损失、支付违约金。2.2施工单位违约:返工、停工、赔偿损失、支付违约金。2.3进度延误:延长工期、支付违约金。2.4安全事故:承担事故责任、赔偿损失。2.5环境污染或生态破坏:承担恢复责任、支付罚款。2.6违反保密条款:承担法律责任。3.违约责任示例:3.1监理单位未按时提交监理报告,导致甲方无法及时了解工程进展,应赔偿甲方相应的损失,并支付违约金。3.2施工单位施工过程中发现质量问题,经检查确认后,施工单位应进行返工,并赔偿由此产生的损失。3.3施工过程中发生安全事故,施工单位应承担事故责任,赔偿受伤人员及家属的损失,并支付违约金。3.4施工单位未按期完成工程,导致工期延误,应支付工期延误违约金。3.5施工单位在施工过程中造成环境污染,应承担恢复责任,支付罚款。全文完。2024版生态修复工程监理合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式2.合同标的2.1生态修复工程概况2.2工程地点及范围2.3工程内容及规模3.监理范围及内容3.1监理项目3.2监理工作内容3.3监理期限4.监理职责与义务4.1监理方的职责4.2监理方的义务4.3施工方的配合义务5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付时间及方式6.工程进度及质量控制6.1工程进度计划6.2质量控制标准6.3进度及质量检查7.技术规范及标准7.1国家及行业标准7.2地方及行业规范7.3施工图纸及技术文件8.变更及索赔8.1变更程序8.2索赔条件及程序8.3索赔金额及支付9.监理报告及档案管理9.1监理报告编制要求9.2档案管理制度9.3档案保管及使用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3其他约定事项14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方法定名称:_________1.1.2乙方法定名称:_________1.2双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:_________1.2.2乙方法定代表人:_________1.3双方联系方式1.3.1甲方联系地址:_________1.3.2乙方联系地址:_________1.3.3甲方联系电话:_________1.3.4乙方联系电话:_________1.3.5甲方电子邮箱:_________1.3.6乙方电子邮箱:_________2.合同标的2.1生态修复工程概况2.1.1工程名称:_________2.1.2工程地点:_________2.1.3工程规模:_________2.2工程地点及范围2.2.1工程地点:_________2.2.2工程范围:_________2.3工程内容及规模2.3.1工程内容:_________2.3.2工程规模:_________3.监理范围及内容3.1监理项目3.1.1监理项目名称:_________3.1.2监理项目内容:_________3.2监理工作内容3.2.1设计阶段监理3.2.2施工阶段监理3.2.3竣工阶段监理3.3监理期限3.3.1设计阶段监理期限:_________3.3.2施工阶段监理期限:_________3.3.3竣工阶段监理期限:_________4.监理职责与义务4.1监理方的职责4.1.1负责监督工程质量4.1.2负责监督工程进度4.1.3负责监督工程安全4.2监理方的义务4.2.1按照国家及行业标准进行监理4.2.2及时发现并报告工程质量问题4.2.3配合施工方进行工程验收4.3施工方的配合义务4.3.1配合监理方进行工程检查4.3.2及时解决监理方提出的问题4.3.3向监理方提供必要的技术资料5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.1.1监理费用总额:_________5.2费用构成5.2.1设计阶段监理费用:_________5.2.2施工阶段监理费用:_________5.2.3竣工阶段监理费用:_________5.3支付时间及方式5.3.1设计阶段支付时间:_________5.3.2施工阶段支付时间:_________5.3.3竣工阶段支付时间:_________6.工程进度及质量控制6.1工程进度计划6.1.1设计阶段进度计划:_________6.1.2施工阶段进度计划:_________6.2质量控制标准6.2.1国家及行业标准:_________6.2.2地方及行业规范:_________6.3进度及质量检查6.3.1定期进行进度及质量检查6.3.2发现问题及时整改8.变更及索赔8.1变更程序8.1.1变更申请:施工方需提前_________天向监理方提出书面变更申请。8.1.2变更审批:监理方在_________天内对变更申请进行审批。8.2索赔条件及程序8.2.1索赔条件:因监理方责任导致的工程延误或损失。8.2.2索赔程序:施工方需在发生索赔事件后_________天内向监理方提出索赔申请。8.3索赔金额及支付8.3.1索赔金额:根据实际情况及合同约定计算。8.3.2支付时间:监理方确认索赔金额后_________天内支付。9.监理报告及档案管理9.1监理报告编制要求9.1.1报告内容应包括工程进度、质量、安全等方面的情况。9.1.2报告格式应符合国家及行业标准。9.2档案管理制度9.2.1监理档案应按照国家及行业标准进行分类、整理和归档。9.2.2档案保管期限为_________年。9.3档案保管及使用9.3.1监理方负责档案的保管和使用。9.3.2未经甲方同意,不得泄露档案内容。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,可提交_________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构:_________仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后_________天内向争议解决机构提出申请。10.3.2争议解决机构应在接到申请后_________天内组织仲裁。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲乙双方协商一致。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1提出解除合同的一方需提前_________天书面通知对方。11.2.2双方应在接到解除通知后_________天内签署解除合同协议。11.3解除后的处理11.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项。12.违约责任12.1违约情形12.1.1甲方未按约定支付监理费用。12.1.2乙方未按约定完成监理工作。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。12.2.2违约金金额为_________。12.3违约赔偿计算12.3.1违约赔偿金额根据实际情况及合同约定计算。13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同经_________备案。13.2合同附件13.2.1设计文件。13.2.2施工图纸。13.2.3相关技术规范。13.3其他约定事项13.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。13.3.2本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期14.1签署日期:_________14.2生效日期:自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、评估机构、检测机构、咨询顾问等,其参与合同目的为提供专业服务、辅助合同执行或解决合同履行中的特定问题。16.第三方介入的引入16.1引入方式:甲乙双方可根据合同执行需要,共同决定引入第三方参与合同相关事务。16.2引入程序:引入第三方前,甲乙双方应协商一致,明确第三方职责、服务内容、费用承担等事项,并签订补充协议。17.第三方职责与权利17.1第三方职责:17.1.1按照甲乙双方的要求和合同约定,提供专业服务。17.1.2保守甲乙双方商业秘密和合同内容。17.1.3按时提交报告或完成评估、检测等任务。17.2第三方权利:17.2.1收取合同约定的服务费用。17.2.2在服务过程中,对甲乙双方的行为提出建议或要求。17.2.3在其职责范围内,独立作出判断和决策。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方对甲方承担直接责任,甲方应向第三方支付约定的服务费用。18.1.2第三方提供的服务成果,甲方有权使用,但需遵守合同约定。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方对乙方承担直接责任,乙方应向第三方支付约定的服务费用。18.2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论