版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版核电站建设施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同背景与目的2.1合同背景说明2.2合同目的阐述3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程建设标准3.6工程建设期限4.工程设计要求4.1设计依据4.2设计原则4.3设计要求4.4设计阶段4.5设计变更5.工程施工要求5.1施工依据5.2施工原则5.3施工要求5.4施工组织5.5施工进度5.6施工安全5.7施工质量5.8施工环境保护6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2合同价款调整6.3支付方式6.4付款时间及比例6.5逾期付款违约责任7.合同工期及延误责任7.1合同工期7.2工期延误7.3违约责任8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同变更及解除的生效条件8.4合同变更及解除的生效时间9.工程验收及保修9.1工程验收9.2工程验收标准9.3工程验收程序9.4工程保修9.5保修范围及期限10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止时间13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同补充协议14.其他约定事项14.1合同附件的效力14.2合同解释14.3合同生效日期14.4合同的份数及保管14.5合同签署及见证第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:核电站有限责任公司乙方:建筑工程集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同背景与目的2.1合同背景说明本合同背景为甲方拟建设一座核电站,乙方具备相应的施工资质和经验,双方经协商一致,决定签订本合同。2.2合同目的阐述本合同旨在明确甲乙双方在核电站建设施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,达成预期目标。3.工程概况3.1工程名称核电站建设施工工程3.2工程地点省市区镇3.3工程规模核电站总装机容量为万千瓦3.4工程类型核电站建设施工3.5工程建设标准按照国家有关核电站建设施工的相关规定和标准执行3.6工程建设期限自合同签订之日起至年月日止4.工程设计要求4.1设计依据《核电站建设施工规范》等相关国家标准4.2设计原则确保工程安全、可靠、经济、环保4.3设计要求设计应满足核电站建设施工的要求,包括但不限于:设备选型、工艺流程、施工方案等4.4设计阶段初步设计、施工图设计4.5设计变更设计变更需经甲乙双方协商一致,并签订设计变更协议5.工程施工要求5.1施工依据《核电站建设施工规范》等相关国家标准5.2施工原则确保工程质量、安全、进度、成本5.3施工要求施工应按照设计要求、施工规范和施工图纸进行,确保工程质量符合要求5.4施工组织乙方应建立健全施工组织机构,明确各部门职责,确保施工有序进行5.5施工进度按照合同约定的工期进行施工,确保工程按期完成5.6施工安全严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全5.7施工质量按照国家有关工程质量的标准进行施工,确保工程质量合格5.8施工环境保护遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,确保施工过程中的环境保护6.合同价款及支付方式6.1合同价款合同价款为人民币万元整6.2合同价款调整合同价款在施工过程中如遇国家政策、市场价格等因素变化,可根据实际情况进行调整6.3支付方式甲方按工程进度支付工程款,支付比例根据工程进度和合同约定执行6.4付款时间及比例根据工程进度,每月支付工程款的比例为%6.5逾期付款违约责任甲方逾期付款,应向乙方支付违约金,违约金比例为每日万分之五8.合同变更及解除8.1合同变更合同变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。变更内容应包括但不限于工程范围、工期、价款、技术规范等。8.2合同解除(1)一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正;(2)一方破产、解散或依法被吊销营业执照;(3)不可抗力导致合同无法履行。8.3合同变更及解除的生效条件合同变更或解除需经甲乙双方签字盖章后生效。8.4合同变更及解除的生效时间合同变更或解除的生效时间以双方签字盖章之日起计算。9.工程验收及保修9.1工程验收工程完工后,乙方应按照合同约定和有关验收标准进行自检,并在自检合格后通知甲方进行验收。9.2工程验收标准工程验收标准应符合国家有关核电站建设施工的相关规定和标准。9.3工程验收程序(1)乙方提交工程验收申请;(2)甲方组织验收;(3)验收合格后,双方签署工程验收报告。9.4工程保修乙方对工程提供不低于两年的保修服务,保修期内因乙方责任导致的工程问题,乙方应无偿修复。10.争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构无10.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规及合同约定。10.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非法律法规另有规定。11.违约责任11.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方未按合同约定提供材料、设备或技术支持;(3)一方未按合同约定支付款项;(4)一方未按合同约定完成工程。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。11.3违约责任追究违约责任追究应遵循相关法律法规及合同约定。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效时间合同生效时间为年月日。12.3合同终止条件合同终止条件包括但不限于:(1)合同约定的工程全部完成;(2)合同约定的权利义务全部履行完毕;(3)合同解除或终止;(4)法律法规规定的其他终止条件。12.4合同终止时间合同终止时间为合同约定的工程全部完成或合同约定的权利义务全部履行完毕之日。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同补充协议14.其他约定事项14.1合同附件的效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同解释合同解释以双方意思表示一致为原则,如有歧义,按有利于合同目的实现的原则解释。14.3合同生效日期合同生效日期为双方签字盖章之日起。14.4合同的份数及保管本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。14.5合同签署及见证本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章,并经双方见证人见证。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或技术支持的个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同项下工程的质量、安全、进度和成本控制,以及提高合同履行的效率。16.第三方介入方式16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的服务合同或委托协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书和行业认可,能够满足合同履行的要求。17.第三方责权利17.1第三方责任第三方在合同项下的责任包括但不限于:(1)按照合同约定提供专业服务或技术支持;(2)对工程进行监督、检查和验收;(3)对工程中发现的问题提出整改意见;(4)确保其提供的服务或技术支持符合国家相关标准和规定。17.2第三方权利第三方在合同项下的权利包括但不限于:(1)要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(2)对甲乙双方违反合同约定或法律法规的行为提出整改要求;(3)在合同项下享有相应的服务费用。17.3第三方义务第三方在合同项下的义务包括但不限于:(1)遵守国家法律法规和行业规范;(2)保守商业秘密;(3)按照合同约定的时间和方式提供服务或技术支持。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系是基于服务合同或委托协议建立的,第三方应向甲方提供符合合同约定的服务。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系是基于施工合同的,第三方应协助乙方完成工程,确保工程质量。18.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系应遵循各自的合同约定,相互之间应保持沟通和协调。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同项下的第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失,应承担的最高赔偿责任。19.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方服务合同或委托协议中的约定确定,或由甲乙双方在合同中约定。19.3责任限额的适用第三方责任限额仅适用于第三方因自身原因造成的损失,不包括因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。20.2合同变更内容第三方介入后的合同变更内容应包括但不限于:(1)第三方的服务内容、期限和费用;(2)第三方与其他各方的责任划分;(3)第三方责任限额的调整。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:(1)包含所有施工项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价;(2)工程量清单应与施工图纸相一致;(3)工程量清单应由乙方编制,经甲方确认后生效。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定合同价款和工程量,同时也是工程结算和支付的基础。2.附件二:施工图纸详细要求:(1)包含所有施工图,包括平面图、立面图、剖面图等;(2)施工图纸应符合国家相关标准和规范;(3)施工图纸应由设计单位提供,经甲方确认后生效。附件说明:施工图纸是工程建设的依据,乙方应严格按照图纸进行施工。3.附件三:合同补充协议详细要求:(1)记录合同履行过程中双方达成的一致意见;(2)合同补充协议应经双方签字盖章后生效。附件说明:合同补充协议是对合同条款的补充和细化,有助于明确双方的权利和义务。4.附件四:工程验收报告详细要求:(1)记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等;(2)工程验收报告应由甲方和乙方共同签署。附件说明:工程验收报告是工程完工后的重要文件,用于证明工程已按合同约定完成。5.附件五:保修证书详细要求:(1)记录保修期限、保修范围、保修方式等;(2)保修证书应由乙方提供,经甲方确认后生效。附件说明:保修证书是乙方对工程质量的保证,甲方在保修期内可依据保修证书提出保修要求。6.附件六:第三方服务合同或委托协议详细要求:(1)明确第三方提供服务的范围、内容、期限和费用;(2)第三方服务合同或委托协议应由甲乙双方和第三方共同签署。附件说明:第三方服务合同或委托协议是第三方介入合同履行的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方违约:未按合同约定支付款项;未按合同约定提供工程所需材料或设备;未按合同约定提供施工场地;未按合同约定进行工程验收。(2)乙方违约:未按合同约定完成工程;施工质量不符合合同约定;施工进度不符合合同约定;施工安全不符合合同约定。2.责任认定标准(1)甲方违约责任认定:逾期支付款项的,应向乙方支付违约金;未按合同约定提供材料或设备的,乙方有权要求甲方承担相应的损失;未按合同约定提供施工场地的,乙方有权要求甲方承担相应的损失;未按合同约定进行工程验收的,乙方有权要求甲方承担相应的损失。(2)乙方违约责任认定:未按合同约定完成工程的,乙方应承担相应的损失;施工质量不符合合同约定的,乙方应进行整改,直至符合要求;施工进度不符合合同约定的,乙方应承担相应的违约金;施工安全不符合合同约定的,乙方应承担相应的责任。简要示例说明:示例一:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为逾期付款金额的每日万分之五。示例二:乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,直至符合要求。全文完。2024版核电站建设施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同地点1.6合同标的2.定义与解释2.1术语定义2.2通用条款2.3特殊条款3.工程范围3.1工程描述3.2设计规范3.3施工规范3.4质量标准3.5安全标准4.工程进度计划4.1工程分期4.2工期安排4.3进度调整4.4预期竣工日期5.工程设计5.1设计要求5.2设计变更5.3设计费用5.4设计文件交付6.施工组织与实施6.1施工组织设计6.2施工队伍6.3施工现场管理6.4施工进度管理6.5施工安全管理7.材料设备7.1材料设备要求7.2材料设备采购7.3材料设备检验7.4材料设备交付8.质量保证8.1质量控制体系8.2质量检验8.3质量纠纷处理8.4质量责任9.工程验收9.1验收程序9.2验收标准9.3验收记录9.4验收争议处理10.付款与结算10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件10.4结算程序10.5争议解决11.风险管理11.1风险识别11.2风险评估11.3风险控制措施11.4风险责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版核电站建设施工合同”。1.2合同双方甲方(建设单位):[甲方全称]乙方(施工单位):[乙方全称]1.3合同签订日期本合同于[签订日期]签订。1.4合同有效期本合同有效期为[合同有效期],自合同签订之日起计算。1.5合同地点本合同实施地点为[核电站建设地点]。1.6合同标的本合同标的为[核电站建设项目名称]的建设施工。2.定义与解释2.1术语定义核电站:指按照国家规定进行建设并投入使用的核能发电设施。施工单位:指承担核电站建设施工任务的法人或其他组织。设计规范:指国家或行业规定的核电站建设设计标准。施工规范:指国家或行业规定的核电站建设施工标准。2.2通用条款本合同通用条款适用于合同双方,包括但不限于:合同履行原则合同变更与解除保密条款争议解决2.3特殊条款本合同特殊条款根据实际情况,由合同双方协商确定。3.工程范围3.1工程描述本合同涉及的工程范围包括但不限于:核岛内工程冷却岛工程非岛内工程辅助设施工程3.2设计规范本工程的设计规范应符合国家或行业相关标准。3.3施工规范本工程的施工规范应符合国家或行业相关标准。3.4质量标准本工程的质量标准应符合国家或行业相关标准。3.5安全标准本工程的安全标准应符合国家或行业相关标准。4.工程进度计划4.1工程分期本工程分为[分期数]个阶段,具体分期如下:阶段一:[阶段一工程描述]阶段二:[阶段二工程描述](以此类推)4.2工期安排本工程的总工期为[总工期],各阶段工期如下:阶段一:[阶段一工期]阶段二:[阶段二工期](以此类推)4.3进度调整因不可抗力或其他原因导致工程进度发生变化时,合同双方应协商一致,对工期进行调整。4.4预期竣工日期本工程的预期竣工日期为[预期竣工日期]。5.工程设计5.1设计要求本工程设计要求应符合合同约定的设计规范和标准。5.2设计变更设计变更需经合同双方协商一致,并形成书面文件。5.3设计费用设计费用按合同约定支付。5.4设计文件交付设计文件应在[设计文件交付日期]前交付给乙方。6.施工组织与实施6.1施工组织设计乙方应编制施工组织设计,并经甲方审核批准。6.2施工队伍乙方应组建符合工程要求的施工队伍。6.3施工现场管理乙方应负责施工现场的管理,确保工程顺利进行。6.4施工进度管理乙方应按合同约定的进度计划进行施工,确保工程按期完成。6.5施工安全管理乙方应严格执行安全管理制度,确保施工安全。8.质量保证8.1质量控制体系乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量满足合同约定的标准。8.2质量检验8.2.1乙方应按照国家或行业相关标准对施工材料、设备和工艺过程进行检验。8.2.2甲方有权对施工过程中的关键环节进行现场监督和检验。8.3质量纠纷处理8.3.1若出现质量纠纷,双方应友好协商解决。8.3.2若协商不成,可提交相关主管部门或仲裁机构进行裁决。8.4质量责任8.4.1乙方对施工过程中的质量问题负责,并承担相应的修复和赔偿责任。8.4.2甲方对设计、监理等环节的质量问题承担相应的责任。9.工程验收9.1验收程序9.1.1验收前,乙方应完成自检,并通知甲方进行预验收。9.1.2甲方应在预验收合格后组织正式验收。9.2验收标准9.2.1验收标准应符合国家或行业相关标准。9.2.2甲方有权对验收标准进行补充或调整。9.3验收记录9.3.1验收时应制作验收记录,包括验收时间、地点、参与人员、验收结果等。9.3.2验收记录应由双方签字确认。9.4验收争议处理9.4.1若验收过程中出现争议,双方应协商解决。9.4.2若协商不成,可提交相关主管部门或仲裁机构进行裁决。10.付款与结算10.1付款方式10.1.1付款方式为分阶段付款。10.1.2甲方按合同约定的进度和条件支付工程款。10.2付款进度10.2.1付款进度应与工程进度相匹配。10.2.2甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关文件后[付款周期]内支付工程款。10.3付款条件10.3.1付款条件包括工程进度、质量合格、材料设备到货等。10.4结算程序10.4.1乙方应在工程竣工后[结算期限]内提交结算报告。10.4.2甲方应在收到结算报告后[审核期限]内完成审核并支付尾款。10.5争议解决10.5.1若付款过程中出现争议,双方应协商解决。10.5.2若协商不成,可提交相关主管部门或仲裁机构进行裁决。11.风险管理11.1风险识别11.1.1双方应共同识别合同履行过程中的风险因素。11.1.2乙方应制定相应的风险应对措施。11.2风险评估11.2.1双方应对识别出的风险进行评估,确定风险等级。11.3风险控制措施11.3.1双方应根据风险评估结果,采取相应的风险控制措施。11.4风险责任11.4.1双方应根据合同约定承担相应的风险责任。12.违约责任12.1违约情形12.1.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不合格、违反合同约定等。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应按合同约定计算。13.合同解除13.1解除条件13.1.1解除条件包括但不限于:一方严重违约、不可抗力等。13.2解除程序13.2.1解除合同需经双方协商一致,并形成书面文件。13.3解除后果13.3.1解除合同后,双方应按照合同约定处理善后事宜。14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.1.1争议解决方式包括但不限于:协商、调解、仲裁、诉讼。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决机构14.3.1争议解决机构为[争议解决机构名称]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除合同双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检验、检测、评估等服务的法人或其他组织。15.2第三方介入的必要性15.2.1当合同履行过程中涉及专业领域,合同双方认为需要第三方提供专业意见或服务时,可以引入第三方。15.2.2第三方介入有助于提高工程质量、保障工程安全、优化工程进度。15.3第三方介入的程序15.3.1合同双方协商确定引入第三方的必要性和类型。15.3.2合同双方共同与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、期限等。15.3.3第三方按照服务协议履行职责。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,以履行其服务职责。16.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定提供服务。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检验,确保工程质量符合合同约定。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义在本合同中,责任限额是指第三方因履行服务协议而产生的赔偿责任,按照约定的金额或比例进行限制。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额应在第三方服务协议中明确约定。第三方服务的性质和风险第三方服务的预期效果合同双方的意愿和协商结果17.3责任限额的执行17.3.1第三方在履行服务协议过程中,若因自身原因导致合同双方的损失,应按照责任限额承担赔偿责任。17.3.2若第三方责任超过责任限额,超出部分由合同双方另行协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系是基于服务协议建立的,甲方应向第三方支付服务费用,并对第三方的工作进行监督。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系是基于合同履行的需要,乙方应配合第三方的工作,接受第三方的监督和检验。18.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方的关系是独立的,第三方不应介入合同双方的内部争议,其职责仅限于履行服务协议。19.第三方变更与退出19.1第三方变更19.1.1若合同双方认为有必要变更第三方,应经双方协商一致,并与第三方重新签订服务协议。19.1.2第三方变更后,原服务协议终止,新服务协议生效。19.2第三方退出19.2.1第三方在履行服务协议过程中,若出现严重违约,合同双方有权终止服务协议,并要求第三方承担相应的赔偿责任。19.2.2第三方退出后,合同双方应重新确定第三方或另行安排其他服务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程范围说明书详细要求:详细描述工程的具体内容、技术要求、质量标准等。说明:本附件作为合同附件,用于明确工程的具体范围和标准。2.合同附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、人员配置、设备配置等。说明:本附件作为合同附件,用于指导施工单位的施工活动。3.合同附件三:设计文件详细要求:包括设计图纸、设计说明书、设计变更等。说明:本附件作为合同附件,用于指导施工单位的施工和设计变更。4.合同附件四:材料设备清单详细要求:包括材料设备名称、规格、数量、质量要求等。说明:本附件作为合同附件,用于明确材料设备的采购和使用。5.合同附件五:质量检验报告详细要求:包括材料设备、施工过程中的检验结果。说明:本附件作为合同附件,用于证明工程质量的符合性。6.合同附件六:工程验收报告详细要求:包括验收时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:本附件作为合同附件,用于证明工程已按约定完成。7.合同附件七:付款申请及付款凭证详细要求:包括付款申请表、付款凭证等。说明:本附件作为合同附件,用于证明付款申请的合法性和真实性。8.合同附件八:合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明:本附件作为合同附件,用于记录合同变更的情况。9.合同附件九:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构等。说明:本附件作为合同附件,用于明确争议解决的相关事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,乙方未按时完成工程,应视为违约。示例说明:若合同约定工期为12个月,乙方实际完成工期为15个月,则乙方构成违约。2.违约行为:乙方施工质量不合格责任认定标准:根据合同约定的质量标准,乙方施工质量不符合要求,应视为违约。示例说明:若合同约定混凝土强度等级为C30,实际检测强度为C25,则乙方构成违约。3.违约行为:乙方未按规定进行材料设备检验责任认定标准:根据合同约定的检验要求,乙方未按规定进行材料设备检验,应视为违约。示例说明:若合同约定混凝土材料需进行强度检验,乙方未进行检验,则乙方构成违约。4.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:根据合同约定的付款进度,甲方未按时支付工程款,应视为违约。示例说明:若合同约定甲方应在工程进度达到50%时支付工程款,甲方未按时支付,则甲方构成违约。5.违约行为:第三方未按服务协议履行职责责任认定标准:根据第三方服务协议,第三方未按约定履行职责,应视为违约。示例说明:若第三方服务协议约定第三方需在每月底提交报告,第三方未按时提交,则第三方构成违约。全文完。2024版核电站建设施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方联系方式1.3双方注册地及地址2.合同标的及范围2.1核电站建设施工项目概述2.2合同施工范围及内容2.3工程量清单及计价方式3.合同工期及进度要求3.1合同工期3.2进度计划及节点3.3进度调整及审批4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例及时间4.3预付款及进度款支付4.4验收及结算5.工程质量及验收标准5.1质量标准及要求5.2验收程序及标准5.3质量保证期及保修6.合同变更及索赔6.1变更条件及程序6.2索赔条件及程序6.3变更及索赔的审批7.合同违约责任7.1违约情形及处理7.2违约金的计算及支付7.3违约责任的追偿8.保险及安全8.1保险范围及要求8.2安全生产责任及要求8.3事故处理及赔偿9.知识产权及保密9.1知识产权归属9.2保密义务及范围9.3保密措施的执行10.合同解除及终止10.1解除合同的条件及程序10.2合同终止的条件及程序10.3合同解除及终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构的选定11.3争议解决费用的承担12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签及终止13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同解释及适用法律14.合同签署及生效14.1签署日期14.2合同生效日期14.3合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方名称:_______甲方法定代表人:_______乙方名称:_______乙方法定代表人:_______1.2双方联系方式甲方联系方式:电话:_______,传真:_______,邮箱:_______乙方联系方式:电话:_______,传真:_______,邮箱:_______1.3双方注册地及地址甲方注册地及地址:_______乙方注册地及地址:_______2.合同标的及范围2.1核电站建设施工项目概述项目名称:_______项目地点:_______项目规模:_______2.2合同施工范围及内容施工范围:包括但不限于土建、安装、调试、试运行等施工内容:详细列出施工项目及分部分项工程2.3工程量清单及计价方式工程量清单:详见附件一计价方式:采用固定总价合同方式3.合同工期及进度要求3.1合同工期合同工期:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止3.2进度计划及节点进度计划:详见附件二进度节点:详细列出各阶段进度节点及完成时间3.3进度调整及审批进度调整:如因不可抗力或甲方原因导致工期延误,经双方协商一致后可进行工期调整进度审批:甲方应在收到乙方提出的进度调整申请后_______日内进行审批4.合同价格及支付方式4.1合同总价合同总价:人民币_______元整(大写:_______)4.2分阶段支付比例及时间预付款:合同签订后_______日内支付合同总价的_______%进度款:按工程进度分期支付,每完成一定比例的工程量后支付相应比例的款项验收款:工程验收合格后_______日内支付合同总价的_______%结算款:工程竣工并经验收合格后_______日内支付合同总价的_______%4.3预付款及进度款支付预付款:甲方应于合同签订后_______日内支付预付款进度款:乙方应在每个进度节点前_______日内向甲方提交进度款申请及相关证明材料4.4验收及结算验收:工程验收合格后,甲方应在_______日内进行验收结算:结算款支付前,乙方应提交完整的结算资料及发票5.工程质量及验收标准5.1质量标准及要求质量标准:符合国家及行业相关标准及规范质量要求:确保工程质量达到优良水平5.2验收程序及标准验收程序:详见附件三验收标准:按照国家及行业相关标准及规范执行5.3质量保证期及保修质量保证期:自工程竣工验收合格之日起_______年保修:按照国家及行业相关标准及规范执行,保修期内乙方负责维修及更换6.合同变更及索赔6.1变更条件及程序变更条件:因不可抗力或甲方原因导致合同内容需变更变更程序:经双方协商一致,签订变更协议6.2索赔条件及程序索赔条件:因不可抗力或甲方原因导致乙方遭受损失索赔程序:乙方应在发生损失后_______日内向甲方提出索赔申请及相关证明材料6.3变更及索赔的审批变更及索赔的审批:甲方应在收到乙方申请后_______日内进行审批8.合同违约责任8.1违约情形及处理违约情形:包括但不限于工期延误、工程质量不合格、未按约定支付款项等处理方式:根据违约情形,可采取警告、罚款、终止合同等措施8.2违约金的计算及支付违约金计算:按合同总价的一定比例计算,具体比例详见合同附件四违约金支付:违约方应在接到违约通知后_______日内支付违约金8.3违约责任的追偿追偿方式:违约方应承担因违约给对方造成的全部损失,包括直接损失和间接损失追偿程序:由受损害方提出追偿申请,违约方应在接到申请后_______日内进行赔偿9.保险及安全9.1保险范围及要求保险范围:包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等保险要求:乙方需在合同签订后_______日内办理相关保险,并提供保险单据9.2安全生产责任及要求安全生产责任:双方应严格遵守国家及行业安全生产法律法规安全生产要求:采取有效措施确保施工安全,防止事故发生9.3事故处理及赔偿事故处理:发生事故后,双方应立即启动应急预案,及时采取措施进行救援和处理事故赔偿:根据事故原因及损失情况,由责任方承担赔偿责任10.知识产权及保密10.1知识产权归属知识产权归属:合同中涉及的知识产权归甲方所有10.2保密义务及范围保密义务:双方应对合同内容及相关信息保密,不得向任何第三方泄露10.3保密措施的执行保密措施:采取必要的保密措施,如签订保密协议、限制访问权限等11.合同解除及终止11.1解除合同的条件及程序解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等解除程序:双方协商一致后,签订解除合同协议11.2合同终止的条件及程序终止条件:合同履行完毕或双方协商一致终止程序:合同终止后,双方应进行清算,处理未了事项11.3合同解除及终止后的处理处理方式:包括但不限于返还预付款、支付违约金、清算工程款等12.争议解决12.1争议解决方式解决方式:通过友好协商解决,如协商不成,提交仲裁或诉讼12.2争议解决机构的选定机构选定:双方协商一致选定的仲裁机构或法院12.3争议解决费用的承担费用承担:根据争议解决结果,由责任方承担相应费用13.合同生效及期限13.1合同生效条件生效条件:双方签字盖章后,自_______年_______月_______日起生效13.2合同期限合同期限:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止13.3合同续签及终止续签:如需续签,双方应在合同到期前_______日内协商一致,签订续签协议终止:合同到期后,如未续签,视为合同终止14.其他约定14.1不可抗力不可抗力:指自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况14.2合同附件附件:合同附件一至附件四14.3合同解释及适用法律解释:本合同的解释以中文为准适用法律:本合同适用中华人民共和国法律第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义第三方:指本合同双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、供应商、承包商、金融机构等。15.2第三方介入的目的目的:为保障合同的顺利履行,提高工程质量和效率,降低风险,本合同允许第三方介入并提供专业服务。16.第三方介入的条件16.1第三方介入的申请申请:任何一方认为需要第三方介入时,应提前向对方提出书面申请,并说明介入的理由、目的和预期效果。16.2第三方介入的审批审批:双方应在收到申请后_______日内进行审批,审批结果应以书面形式通知申请方。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方的职责职责:第三方应根据合同约定和双方要求,履行相应的职责,包括但不限于监理、设计、供应、施工等。17.2第三方的权限权限:第三方在履行职责过程中,享有相应的权限,包括但不限于监督、检查、建议、调整等。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分划分:第三方与甲方的关系基于合同,甲方负责支付第三方服务费用,并对第三方的工作成果进行验收。18.2第三方与乙方的划分划分:第三方与乙方的关系基于合同,乙方负责提供必要的条件和支持,并对第三方的工作成果进行配合。18.3第三方与其他第三方的划分划分:第三方之间如存在合作关系,应另行签订合作协议,明确各方的权利和义务。19.第三方责任限额19.1责任限额的设定设定:第三方责任限额应根据第三方服务内容、风险程度和合同金额等因素确定。19.2责任限额的承担承担:第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应在责任限额内承担赔偿责任。20.第三方介入的合同变更20.1变更的提出提出:任何一方认为第三方介入需要调整时,应向对方提出书面变更申请。20.2变更的审批审批:双方应在收到申请后_______日内进行审批,审批结果应以书面形式通知申请方。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式方式:第三方介入过程中产生的争议,通过友好协商解决。21.2争议解决机构机构:如协商不成,争议可提交双方选定的仲裁机构或法院。22.第三方介入的合同终止22.1终止的条件条件:第三方介入合同履行完毕或因其他原因需要终止。22.2终止的程序程序:合同终止后,双方应进行清算,处理未了事项。23.第三方介入的保密义务23.1保密义务义务:第三方在介入过程中,应对合同内容及相关信息保密,不得向任何第三方泄露。23.2保密措施措施:第三方应采取必要的保密措施,如签订保密协议、限制访问权限等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:列出所有分部分项工程量,包括工程名称、计量单位、工程量、单价和合价等。附件说明:工程量清单是合同计价的基础,应准确无误。2.附件二:进度计划详细要求:详细列出各阶段进度节点、预计完成时间和相关责任人。附件说明:进度计划是合同工期控制的重要依据,应保证计划的合理性和可行性。3.附件三:验收程序及标准详细要求:明确验收流程、验收标准、验收人员及验收报告的编制要求。附件说明:验收程序及标准是确保工程质量的重要环节,应严格执行。4.附件四:违约金计算方法详细要求:明确违约金的计算公式、计算基数和适用范围。附件说明:违约金计算方法是确定违约责任的重要依据,应明确具体。5.附件五:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的条件、职责、权限、费用及合同变更等。附件说明:第三方介入协议是第三方介入的法律依据,应详细约定。6.附件六:保密协议详细要求:明确保密范围、保密期限、保密措施及违约责任。附件说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要手段,应严格执行。7.附件七:不可抗力事件清单详细要求:列举可能发生的不可抗力事件,包括自然灾害、战争、政府行为等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误责任认定标准:因乙方原因导致工期延误超过合同工期_______%,乙方应承担违约责任。示例说明:若合同工期为一年,乙方因自身原因导致工期延误超过四个月,则构成违约。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:经验收发现工程质量不合格,乙方应立即返工,直至达到合格标准。示例说明:若甲方验收发现某分项工程不符合设计要求,乙方应立即进行返工,直至合格。3.违约行为:未按约定支付款项责任认定标准:乙方未按约定时间支付款项,应向甲方支付_______%的违约金。示例说明:若合同约定甲方应在每月底支付进度款,乙方未按时支付,则构成违约,应支付相应违约金。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露商业秘密,应承担违约责任,赔偿对方损失。示例说明:若乙方泄露甲方商业秘密,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿损失。5.违约行为:不可抗力事件责任认定标准:因不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。示例说明:若发生地震等不可抗力事件,导致工程无法继续施工,双方不承担违约责任。全文完。2024版核电站建设施工合同3本合同目录一览1.合同当事人1.1合同双方基本信息1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系信息2.合同标的2.1核电站建设施工项目概况2.2施工范围及内容2.3工程量清单3.工程进度计划3.1施工阶段划分3.2各施工阶段的起止时间3.3施工进度控制措施4.工程质量标准4.1质量等级要求4.2质量检验标准4.3质量保证措施5.工程造价5.1工程造价组成5.2工程造价调整方法5.3工程款支付方式6.工程款支付进度及结算6.1预付款支付6.2进度款支付6.3验收合格后的结算6.4保修金支付7.工程保险7.1保险责任范围7.2保险金额及费率7.3保险合同签订及理赔8.工期延误及违约责任8.1工期延误原因认定8.2工期延误责任划分8.3违约责任承担9.不可抗力及风险责任9.1不可抗力事件认定9.2不可抗力事件责任划分9.3风险责任承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.违约责任13.1违约行为界定13.2违约责任承担方式13.3违约金计算方法14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:第一条合同当事人1.1合同双方基本信息(1)甲方(核电站业主方):名称:________地址:________法定代表人:________联系方式:________(2)乙方(施工方):名称:________地址:________法定代表人:________联系方式:________1.2合同双方法定代表人或授权代表(1)甲方授权代表:________姓名:________职务:________联系方式:________(2)乙方授权代表:________姓名:________职务:________联系方式:________1.3合同双方联系信息(1)甲方联系信息:联系电话:________电子邮箱:________通讯地址:________(2)乙方联系信息:联系电话:________电子邮箱:________通讯地址:________第二条合同标的2.1核电站建设施工项目概况项目名称:________项目地点:________项目规模:________2.2施工范围及内容(1)土建工程:________(2)安装工程:________(3)电气工程:________(4)管道工程:________2.3工程量清单详见附件一:工程量清单第三条工程进度计划3.1施工阶段划分(1)前期准备阶段(2)主体工程阶段(3)装饰装修阶段(4)设备安装调试阶段(5)竣工验收阶段3.2各施工阶段的起止时间详见附件二:工程进度计划表3.3施工进度控制措施(1)制定详细施工计划(2)加强现场管理(3)合理安排施工资源(4)严格执行进度计划第四条工程质量标准4.1质量等级要求按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行,确保工程质量达到优良等级。4.2质量检验标准详见附件三:工程质量检验标准4.3质量保证措施(1)建立健全质量管理体系(2)加强原材料、半成品、成品的质量检验(3)严格执行施工工艺和质量标准(4)加强施工过程中的质量监督和检查第五条工程造价5.1工程造价组成(1)直接工程费(2)间接费用(3)利润(4)税金5.2工程造价调整方法按照国家相关规定和合同约定进行调整。5.3工程款支付方式(1)预付款(2)进度款(3)竣工结算款(4)保修金第六条工程款支付进度及结算6.1预付款支付合同签订后,乙方提交相关材料,甲方在收到材料后7个工作日内支付预付款总额的_____%。6.2进度款支付按照工程进度和合同约定,甲方在每月底前支付上月完成工程量的_____%作为进度款。6.3验收合格后的结算竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算资料后30个工作日内完成结算。6.4保修金支付保修期满后,经双方确认无质量问题时,甲方在收到乙方提交的保修金申请后15个工作日内支付保修金。第七条工程保险7.1保险责任范围(1)建筑工程一切险(2)第三者责任险7.2保险金额及费率详见附件四:工程保险金额及费率表7.3保险合同签订及理赔(1)乙方在合同签订后30个工作日内向甲方提供保险合同。(2)保险事故发生后,乙方应及时通知甲方,并按照保险合同约定进行理赔。第八条工期延误及违约责任8.1工期延误原因认定(1)因不可抗力导致工期延误(2)因甲方原因导致工期延误(3)因乙方原因导致工期延误8.2工期延误责任划分(1)因不可抗力导致工期延误,工期相应顺延。(2)因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任。(3)因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任。8.3违约责任承担(1)因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,违约金按每日____元计算,最高不超过合同总价的_____%。(2)因甲方原因导致工期延误,甲方应支付乙方相应的工期延误损失。第九条不可抗力及风险责任9.1不可抗力事件认定(1)自然灾害(2)政府行为(3)社会异常事件9.2不可抗力事件责任划分(1)因不可抗力事件导致的工程延误和损失,双方互不承担责任。(2)因不可抗力事件导致的工程损失,由受损方承担。9.3风险责任承担(1)乙方应采取必要措施防范和减轻风险损失。(2)因乙方未采取有效措施导致的风险损失,由乙方承担。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方违约严重损害另一方权益(2)一方丧失履行合同能力(3)双方协商一致解除合同10.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格(2)合同约定的解除条件成就10.3合同解除与终止的程序(1)一方提出解除或终止合同意向(2)双方协商确定解除或终止合同的具体事宜(3)签署解除或终止合同协议第十一条争议解决11.1争议解决方式(1)友好协商(2)调解(3)仲裁(4)诉讼11.2争议解决机构(1)双方协商确定的第三方机构(2)仲裁委员会(3)人民法院11.3争议解决程序(1)提出争议(2)协商或调解(3)仲裁或诉讼第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件(1)双方签署合同(2)合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章(3)合同报有关部门备案12.2合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第十三条违约责任13.1违约行为界定(1)未按时完成工程(2)工程质量不符合约定(3)未按合同约定支付工程款(4)其他违约行为13.2违约责任承担方式(1)支付违约金(2)赔偿损失(3)采取补救措施13.3违约金计算方法违约金按每日____元计算,最高不超过合同总价的_____%。第十四条其他约定事项14.1合同附件(1)工程量清单(2)工程进度计划表(3)工程质量检验标准(4)工程保险金额及费率表14.2合同附件内容合同附件作为合同组成部分,具有同等法律效力。14.3合同附件效力合同附件的修改或补充,需经双方协商一致并签署书面文件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供服务、咨询、监督等职能的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同当事人及其关联企业。第二条第三方职责与权利2.1第三方职责(1)在合同约定的范围内,对工程进度、质量、安全等方面进行监督、检查和评估。(2)根据合同约定,对甲方或乙方提出整改意见或建议。(3)协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。(4)按照合同约定,对工程款项支付进行审核和监督。2.2第三方权利(1)根据合同约定,收取相应的服务费用。(2)对甲方或乙方的违约行为提出警告或建议。(3)在合同履行过程中,有权要求甲方或乙方提供必要的资料和协助。第三条第三方介入条件3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面合作协议,明确各方的权利、义务和责任。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额为合同总价的_____%,超过部分由甲方和乙方按照合同约定分担。第五条第三方介入程序5.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和职责范围。5.2第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方履行职责,并提供必要的支持和协助。5.3第三方在履行职责过程中,如发现甲方或乙方的违约行为,应及时向甲乙双方提出。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方(1)第三方对甲方提供的服务,甲方应按照合同约定支付服务费用。(2)第三方对甲方违约行为提出的警告或建议,甲方应予以重视并采取措施改正。6.2第三方与乙方(1)第三方对乙方提供的服务,乙方应按照合同约定支付服务费用。(2)第三方对乙方违约行为提出的警告或建议,乙方应予以重视并采取措施改正。6.3第三方与甲乙双方(1)第三方在履行职责过程中,对甲乙双方的争议进行调解,调解结果对双方具有约束力。(2)第三方对甲乙双方提出的整改意见或建议,甲乙双方应认真研究并采取有效措施。第七条第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方共同协商,并签订书面变更协议。7.2第三方介入后的合同变更,对甲乙双方和第三方均具有约束力。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决,仍适用本合同第十一条“争议解决”的相关规定。8.2第三方介入后的争议,甲乙双方应积极配合第三方进行调解,如调解不成,可依法提起仲裁或诉讼。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后的合同终止,仍适用本合同第十条“合同解除与终止”的相关规定。9.2第三方介入后的合同终止,甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务。第十条本修正条款的生效本修正条款自双方签字盖章之日起生效,作为本合同不可分割的一部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:(1)按照国家标准和工程实际情况,详细列出工程项目的工程量。(2)工程量清单应包括土建、安装、电气、管道等各分部分项工程量。(3)工程量清单应注明计量单位、工程量及合同价格。附件说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的工程量和合同价格,为工程款的支付提供依据。2.附件二:工程进度计划表详细要求:(1)按照施工阶段划分,列出各阶段的起止时间。(2)工程进度计划表应包括主体工程、装饰装修、设备安装调试等各施工阶段的进度安排。(3)工程进度计划表应注明关键节点和里程碑。附件说明:工程进度计划表是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的施工进度安排,为工程款的支付提供依据。3.附件三:工程质量检验标准详细要求:(1)根据国家标准和工程实际情况,列出工程质量检验标准。(2)工程质量检验标准应包括土建、安装、电气、管道等各分部分项工程质量要求。(3)工程质量检验标准应注明检验方法、检验指标及合格标准。附件说明:工程质量检验标准是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的质量要求,为工程质量验收提供依据。4.附件四:工程保险金额及费率表详细要求:(1)列出建筑工程一切险和第三者责任险的保险金额及费率。(2)保险金额应不低于工程合同总价。(3)费率应根据风险等级和保险条款确定。附件说明:工程保险金额及费率表是合同的重要组成部分,用于明确工程保险的保障范围和费用,为工程保险的购买和理赔提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按时完成工程责任认定标准:乙方未按合同约定的工期完成工程,每延误一天,应支付违约金____元,最高不超过合同总价的_____%。示例说明:若乙方未按合同约定在规定时间内完成主体工程,则每天应支付违约金10000元,直至工程完成或合同总价30%的违约金。(2)工程质量不符合约定责任认定标准:若工程质量不符合合同约定的质量标准,乙方应负责修复,并承担修复费用。如修复后仍不符合标准,乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若乙方施工的土建工程经检验不符合设计要求,乙方应承担修复费用,如修复后仍不符合要求,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。(3)未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方未按合同约定支付工程款,每延误一天,应支付逾期付款利息,利率为_____%。示例说明:若甲方未按合同约定在规定时间内支付进度款,则每天应支付逾期付款利息,利率为0.5%。(4)其他违约行为责任认定标准:除上述违约行为外,其他违约行为按合同约定或相关法律法规进行认定和处理。示例说明:若乙方擅自改变施工方案,未经甲方同意,则乙方应承担由此造成的损失,包括但不限于修复费用、工期延误损失等。全文完。2024版核电站建设施工合同4本合同目录一览1.合同订立依据与范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围2.合同双方主体2.1合同甲方2.2合同乙方3.核电站建设施工项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工进度计划4.3施工现场管理5.施工图纸与技术标准5.1施工图纸提供与审核5.2技术标准与规范6.材料设备供应与质量控制6.1材料设备采购与供应6.2材料设备质量控制7.施工进度与验收7.1施工进度管理7.2施工验收程序7.3验收标准与要求8.工程量清单与计价8.1工程量清单编制8.2工程量清单计价9.工程款支付与结算9.1工程款支付方式9.2工程款结算程序9.3工程款结算标准10.工期延误与违约责任10.1工期延误处理10.2违约责任11.保险与安全管理11.1保险责任与范围11.2安全生产管理12.知识产权与保密12.1知识产权归属12.2保密条款13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.争议解决与合同生效14.1争议解决方式14.2合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同订立依据与范围1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同适用范围本合同适用于2024版核电站建设项目,包括但不限于施工、监理、设计、设备采购等环节。2.合同双方主体2.1合同甲方甲方全称:[甲方全称]甲方地址:[甲方地址]甲方法定代表人:[甲方法定代表人]2.2合同乙方乙方全称:[乙方全称]乙方地址:[乙方地址]乙方法定代表人:[乙方法定代表人]3.核电站建设施工项目概况3.1项目名称核电站建设项目3.2项目地点[具体项目地点]3.3项目规模[项目规模描述]3.4项目投资[项目总投资金额]4.施工组织与管理4.1施工组织机构乙方应设立项目管理机构,负责项目的施工组织与管理。4.2施工进度计划乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术标准,编制详细的施工进度计划,并经甲方审核批准。4.3施工现场管理乙方应负责施工现场的安全、文明施工,确保工程质量、进度和投资效益。5.施工图纸与技术标准5.1施工图纸提供与审核甲方负责提供施工图纸,乙方负责图纸的审核和确认。5.2技术标准与规范乙方应按照国家相关技术标准、规范进行施工,确保工程质量。6.材料设备供应与质量控制6.1材料设备采购与供应乙方负责材料设备的采购、供应,并保证其质量符合合同要求。6.2材料设备质量控制乙方应建立材料设备质量控制体系,确保材料设备符合合同规定的质量标准。7.施工进度与验收7.1施工进度管理乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完工。7.2施工验收程序工程完成后,乙方应组织验收,甲方应按时参加验收,验收合格后,乙方提交竣工验收报告。8.工程量清单与计价8.1工程量清单编制乙方应根据国家规定的工程量计算规则和甲方提供的施工图纸,编制详细的工程量清单。8.2工程量清单计价工程量清单计价应采用综合单价法,综合单价应包括人工费、材料费、机械费、施工措施费、管理费、利润和风险费等。9.工程款支付与结算9.1工程款支付方式工程款支付分为预付款、进度款和结算款。预付款比例为合同价的10%,进度款按月支付,结算款在工程验收合格后支付。9.2工程款结算程序工程款结算应按照合同约定的程序进行,乙方提交结算申请,甲方审核后支付。9.3工程款结算标准工程款结算标准应按照实际完成的工程量和约定的单价计算。10.工期延误与违约责任10.1工期延误处理因乙方原因导致的工期延误,每延误一日,应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。10.2违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。11.保险与安全管理11.1保险责任与范围乙方应为其施工人员购买意外伤害保险,并为工程购买建筑工程一切险。11.2安全生产管理乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。12.知识产权与保密12.1知识产权归属项目设计图纸、技术资料等知识产权归甲方所有。12.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.合同解除与终止13.1合同解除条件发生不可抗力、合同当事人一方严重违约等情形时,可解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。14.争议解决与合同生效14.1争议解决方式发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构]仲裁。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,因合同履行需要而介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于监理、设计、设备供应商、咨询服务、检验检测、融资、保险等。16.第三方介入的程序16.1第三方选定第三方由甲乙双方协商确定,或根据合同约定由甲方或乙方选定。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书,并符合相关法律法规的要求。17.第三方责任限额17.1责任限额定义责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身过错导致的损失,其赔偿的最高金额。17.2责任限额的确定责任限额应根据第三方的业务性质、规模和风险等因素,由甲乙双方在合同中约定。18.第三方责任划分18.1第三方责任范围第三方责任范围应明确界定,包括但不限于其提供的服务内容、质量要求、责任期限等。18.2第三方与其他各方的责任划分18.2.1甲乙双方责任甲乙双方应根据合同约定,各自承担相应的责任和义务。18.2.2第三方责任第三方应根据合同约定,对其提供的服务承担相应的责任。18.2.3责任交叉当责任交叉时,甲乙双方和第三方应协商确定责任承担比例。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的合同条款甲乙双方应与第三方签订相应的合同,明确第三方的权利、义务和责任。19.2第三方介入的保密条款第三方应遵守本合同的保密条款,对甲方、乙方和其他相关方的商业秘密负有保密义务。19.3第三方介入的争议解决条款第三方介入的争议解决方式应与本合同一致,即友好协商或仲裁。20.第三方介入的合同生效条件20.1第三方介入合同生效第三方介入合同经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。20.2合同整体生效第三方介入合同生效后,不影响本合同的整体生效。21.第三方介入的合同变更与解除21.1合同变更第三方介入合同在履行过程中,如需变更,应经甲乙双方和第三方协商一致。21.2合同解除第三方介入合同在履行过程中,如需解除,应按照合同约定或法律法规的规定进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:核电站建设项目施工图纸详细要求:图纸应包含施工图、结构图、设备图、电气图等,符合国家相关标准和规范。说明:施工图纸是施工的依据,应详细、准确。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的重要文件。3.附件三:工程量清单详细要求:根据国家规定的工程量计算规则,详细列出工程量清单。说明:工程量清单是工程款结算的依据。4.附件四:材料设备清单详细要求:列出所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。说明:材料设备清单是采购和供应的依据。5.附件五:合同变更记录详细要求:记录合同履行过程中的任何变更,包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明:合同变更记录是合同执行的补充。6.附件六:施工进度报告说明:施工进度报告是监督施工进度的重要文件。7.附件七:质量检验报告详细要求:对施工过程中的材料、设备、工程进行质量检验,并提交检验报告。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据。8.附件八:安全生产记录详细要求:记录施工现场的安全生产情况,包括安全措施、事故处理等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未能按时支付工程款责任认定标准:每延误一日,甲方应向乙方支付应付款项的1%的违约金。示例说明:若合同约定工程款支付期限为每月15日,甲方于次月1日支付,则构成违约,乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为:乙方未能按时完成工程责任认定标准:每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。示例说明:若合同约定工程竣工时间为2025年6月30日,乙方于2025年7月5日完成工程,则构成违约,乙方有权要求甲方支付违约金。3.违约行为:第三方未能提供合格的服务或产品责任认定标准:第三方应承担因提供不合格服务或产品导致的损失,赔偿甲方或乙方的实际损失。示例说明:若监理方未能按照合同要求进行监理,导致工程质量不合格,监理方应赔偿甲方或乙方的损失。4.违约行为:任何一方未履行合同约定的保密义务责任认定标准:违约方应承担因泄露保密信息导致的损失,包括但不限于经济赔偿。示例说明:若乙方泄露了甲方商业秘密,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024版核电站建设施工合同5本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方当事人信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同签订地点1.5合同履行地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目工期3.合同标的3.1标的物范围3.2标的物数量3.3标的物质量要求3.4标的物技术参数3.5标的物验收标准4.合同价款4.1合同价款总额4.2价格组成4.3价格调整4.4付款方式及时间4.5逾期付款责任5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工现场管理5.3施工进度计划5.4施工质量控制5.5施工安全管理5.6施工环境保护6.材料供应与设备安装6.1材料供应6.2设备安装6.3材料与设备验收6.4材料与设备保管7.验收与移交7.1验收标准7.2验收程序7.3验收期限7.4移交手续8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同解除与终止的效力12.1合同解除与终止的效力范围12.2合同解除与终止后的责任承担13.其他约定13.1合同附件13.2通知与送达13.3合同份数13.4合同语言14.合同生效与修改14.1合同生效条件14.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 居民建议书小区社区活动改进3篇
- 换热机组招标项目招标3篇
- 安居房施工合同风险防范策略分享3篇
- 招标进行时实验室研究3篇
- 工程外包合同样本3篇
- 搬家公司合同范本3篇
- 旅游包车司机劳动合同3篇
- 工业材料销售书3篇
- 撤销授权委托书的合同效力3篇
- 医疗器械电力供应协议指南
- GB/T 23640-2009往复式内燃机(RIC)驱动的交流发电机
- GB/T 19610-2004卷烟通风的测定定义和测量原理
- GB/T 11017.1-2002额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第1部分:试验方法和要求
- 马工程《教育学原理》课后习题讲解
- 茶艺表演费课件
- 创建电力优质工程策划及控制课件
- DBJ61-T 104-2015 陕西省村镇建筑抗震设防技术规程-(高清版)
- 外研版(三起)小学英语四年级上册教案(全册)
- 小学生体育学习评价表
- 哈尔滨工业大学信纸模版
- 踝关节扭伤.ppt
评论
0/150
提交评论