二零二四年度水利枢纽工程挡土墙建设劳务分包合同

二零二四年度水利枢纽工程挡土墙建设劳务分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容4.1挡土墙建设4.2材料供应4.3施工技术要求5.合同期限5.1合同起始日期5.2合同终止日期6.合同价格6.1分包合同总价6.2付款方式6.3付款进度7.施工组织7.1施工进度计划7.2施工人员安排7.3施工设备要求8.施工质量要求8.1质量标准8.2质量检查与验收8.3质量责任9.施工安全与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3安全生产责任10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更与解除程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力处理14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术规范14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释（1）“分包方”指承担挡土墙建设劳务的分包单位。（2）“总包方”指负责整个水利枢纽工程的总承包单位。（3）“工程”指二零二四年度水利枢纽工程挡土墙建设部分。2.合同双方2.1分包方信息分包方名称：________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________2.2总包方信息总包方名称：________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________3.工程概况3.1工程名称二零二四年度水利枢纽工程挡土墙建设3.2工程地点_________________________3.3工程规模挡土墙长度：________________挡土墙高度：________________4.工程内容4.1挡土墙建设包括挡土墙的土方开挖、基础处理、模板安装、混凝土浇筑、砌筑施工等。4.2材料供应分包方负责提供工程所需的全部材料，包括但不限于：混凝土、钢筋、水泥、砂、石等。4.3施工技术要求严格按照设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量达到国家相关标准。5.合同期限5.1合同起始日期_________________________5.2合同终止日期_________________________6.合同价格6.1分包合同总价人民币：_________________________6.2付款方式（1）合同签订后，分包方提交履约保证金，金额为合同总价的5%。（2）工程完工并验收合格后，总包方支付合同总价的80%。（3）工程保修期满后，总包方支付剩余的20%。7.施工组织7.1施工进度计划（1）根据总包方提供的工程进度要求，制定详细的施工进度计划。（2）确保工程按计划顺利进行，如有延误，需承担相应责任。7.2施工人员安排（1）分包方应配备充足的技术人员和施工人员，确保工程顺利进行。（2）施工人员需具备相应的资质和技能，确保工程质量。7.3施工设备要求（1）分包方需配备满足工程需求的施工设备，包括但不限于：挖掘机、搅拌机、混凝土泵等。（2）设备需保持良好状态，确保工程进度。8.施工质量要求8.1质量标准（1）挡土墙工程必须符合国家相关质量标准及设计图纸要求。（2）混凝土强度、钢筋保护层厚度、砌体砂浆饱满度等关键指标必须达到设计要求。8.2质量检查与验收（1）分包方应定期进行自检，确保施工过程符合质量标准。（2）总包方有权对工程进行抽检，发现质量问题应及时通知分包方整改。（3）工程验收合格后，总包方应出具验收报告，并签署质量验收意见。8.3质量责任（1）分包方对工程的质量负全部责任。（2）如因分包方原因导致的质量问题，分包方应承担修复费用及相应的违约责任。9.施工安全与环境保护9.1安全生产要求（1）分包方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。（2）施工人员需经过安全教育培训，掌握必要的安全知识和技能。9.2环境保护要求（1）分包方应采取措施，减少施工对环境的影响。（2）施工过程中产生的废弃物应按国家规定进行处理。9.3安全生产责任（1）分包方应对施工现场的安全负直接责任。（2）如发生安全事故，分包方应承担相应责任。10.合同变更与解除10.1变更条件（1）因工程设计变更、地质条件变化等原因，需对合同内容进行变更。（2）经双方协商一致，可对合同内容进行变更。10.2解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）一方违约，另一方有权解除合同。10.3变更与解除程序（1）变更或解除合同，双方应书面通知对方。（2）变更或解除合同后，双方应按照变更或解除内容执行。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序（1）提交争议的书面申请。（2）仲裁委员会指派仲裁员。（3）仲裁委员会组织仲裁庭进行审理。（4）仲裁庭作出裁决。12.违约责任12.1违约情形（1）未按合同约定的时间、质量完成工程。（2）违反安全生产规定，导致安全事故。（3）擅自变更合同内容。12.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任。（2）违约方应支付违约金或赔偿损失。13.不可抗力13.1不可抗力定义（1）自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的情况。13.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件，双方应相互理解，积极采取措施减少损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术规范14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为了实现合同目的，提供专业服务或进行监督、协调、评估等活动的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式15.2.1介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效实施，提高工程质量，确保工程进度，以及维护双方的合法权益。15.2.2介入形式（1）监理单位：对工程进行全程监督，确保工程质量符合合同约定。（2）咨询机构：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同执行中的问题。（3）评估机构：对工程进度、质量、成本等进行评估，提出改进建议。（4）其他第三方机构或个人：根据合同需要，经甲乙双方同意的其他形式。15.3第三方责任限额15.3.1责任界定第三方的责任限于其在合同约定的范围内提供的服务，对于超出其职责范围的行为，第三方不承担相应责任。15.3.2责任限额（1）第三方因自身原因造成的损失，其责任限额不超过合同总价的5%。（2）第三方因疏忽或过失导致的质量问题，其责任限额不超过合同总价的3%。（3）第三方因未能履行合同义务导致工程延误，其责任限额不超过合同总价的1%。15.4第三方介入程序15.4.1介入程序（1）甲乙双方在合同中明确第三方介入的事项、范围和责任。（2）甲乙双方共同选择第三方，并与其签订服务合同。（3）第三方按照合同约定提供服务。15.4.2介入变更（1）如需变更第三方介入的事项、范围或责任，甲乙双方应书面通知对方，并经双方同意。（2）变更后的内容应作为合同附件。16.甲乙双方责任16.1甲方责任（1）负责与第三方签订服务合同，并确保第三方能够按照合同约定履行义务。（2）向第三方提供必要的工作条件和信息。（3）监督第三方的工作，确保其工作符合合同要求。16.2乙方责任（1）配合第三方的工作，提供必要的协助和配合。（2）向第三方提供必要的工作条件和信息。（3）接受第三方的监督和建议，确保工程质量。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方在合同执行过程中，应与甲方保持独立，不得参与甲方的内部决策。17.2第三方与乙方的划分第三方在合同执行过程中，应与乙方保持独立，不得参与乙方的内部决策。17.3第三方与工程其他相关方的划分第三方在合同执行过程中，应与工程其他相关方（如设计单位、供应商等）保持独立，不得参与其内部决策。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列出所有工程的分部分项工程量，包括但不限于土方、混凝土、钢筋、砌体等。每项工程量应明确单位、数量、计算依据。附件一应与合同一并提交，作为合同附件。2.附件二：施工图纸详细要求：包含挡土墙建设的全部施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应标注尺寸、材料、构造要求等。施工图纸应由具有相应资质的设计单位提供。3.附件三：技术规范详细要求：列出挡土墙建设所需遵循的国家、行业或地方技术规范。技术规范应包含材料要求、施工工艺、质量标准等内容。4.附件四：施工组织设计详细要求：包含施工进度计划、人员安排、设备需求、安全措施等内容。施工组织设计应由分包方根据工程实际情况编制。5.附件五：安全生产管理制度详细要求：包含安全生产责任制、安全教育培训、安全检查、事故处理等内容。安全生产管理制度应由分包方制定，并经甲方认可。6.附件六：环境保护措施详细要求：包含施工现场环境保护措施、废弃物处理、噪声控制等内容。环境保护措施应由分包方制定，并符合国家环保要求。7.附件七：合同变更记录详细要求：记录合同签订后，甲乙双方就合同内容进行的任何变更。每项变更应包括变更内容、变更原因、变更日期等。8.附件八：验收报告详细要求：包含工程验收结果、验收日期、验收人员等。验收报告应由甲方或第三方验收机构出具。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按合同约定的时间、质量完成工程。责任认定标准：根据合同约定，未按时完成的工程，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的0.1%。示例说明：若工程约定工期为120天，实际工期超过150天，乙方应支付30天的违约金。（2）违反安全生产规定，导致安全事故。责任认定标准：乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失，并支付相应的罚款。示例说明：若因乙方安全生产管理不善导致施工现场发生安全事故，乙方需赔偿甲方因此造成的损失，并支付罚款。（3）擅自变更合同内容。责任认定标准：未经甲方同意，乙方擅自变更合同内容，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。示例说明：乙方未经甲方同意，擅自调整施工方案，甲方有权解除合