二零二四年度重点堤坝工程建设项目施工合同

二零二四年度重点堤坝工程建设项目施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2施工单位资质1.3施工单位项目经理1.4监理单位基本信息1.5监理单位资质1.6监理单位项目经理2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程结构形式2.5工程设计单位2.6工程造价3.施工进度计划3.1施工工期3.2施工节点3.3施工组织设计3.4施工进度调整4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量事故处理5.材料与设备供应5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备质量要求5.4材料与设备验收6.施工安全与环境保护6.1施工安全6.2环境保护6.3安全生产责任7.合同价款与支付7.1合同价款7.2支付方式7.3支付节点7.4逾期付款违约责任8.风险责任与赔偿8.1风险责任划分8.2风险赔偿8.3不可抗力9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除的审批程序10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理12.合同附件12.1设计图纸12.2施工组织设计12.3材料与设备清单12.4其他附件13.合同签署与生效13.1合同签署13.2合同生效14.其他约定事项14.1合同附件的效力14.2合同解除后的费用结算14.3合同争议解决后的费用承担14.4合同附件的补充与修改第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工单位基本信息1.1.1单位名称：建设有限公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系电话：138000000001.1.6单位资质证书编号：A1.2施工单位资质1.2.1资质等级：一级1.2.2资质类别：水利工程施工总承包1.2.3资质有效期：2022年1月1日至2027年12月31日1.3施工单位项目经理1.3.1姓名：1.3.2职称：工程师1.3.3联系电话：139000000001.4监理单位基本信息1.4.1单位名称：监理有限公司1.4.2注册地址：省市区路号1.4.3法定代表人：1.4.4联系电话：137000000001.4.6单位资质证书编号：B9876543211.5监理单位资质1.5.1资质等级：甲级1.5.2资质类别：水利工程建设监理1.5.3资质有效期：2023年1月1日至2028年12月31日1.6监理单位项目经理1.6.1姓名：赵六1.6.2职称：高级工程师1.6.3联系电话：136000000002.工程概况2.1工程名称：重点堤坝工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：堤坝长度10公里，设计洪水标准为50年一遇2.4工程结构形式：混凝土重力坝2.5工程设计单位：水利设计研究院2.6工程造价：人民币壹亿元整3.施工进度计划3.1施工工期：自合同签订之日起12个月3.2施工节点：基础施工、主体施工、附属设施施工、竣工验收3.3施工组织设计：施工单位应在合同签订后30日内提交施工组织设计3.4施工进度调整：因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度延误的，经双方协商一致后可调整施工进度4.施工质量要求4.1质量标准：符合国家有关水利工程质量标准及设计文件要求4.2质量检验：施工单位应建立质量检验制度，确保工程质量4.3质量事故处理：发生质量事故时，施工单位应及时上报，并按国家有关规定进行处理5.材料与设备供应5.1材料供应：施工单位负责工程所需材料的采购、供应和管理5.2设备供应：施工单位负责工程所需设备的采购、供应和管理5.3材料与设备质量要求：材料与设备应符合国家有关质量标准，并经监理单位验收合格5.4材料与设备验收：施工单位应按合同约定的时间、地点进行材料与设备的验收6.施工安全与环境保护6.1施工安全：施工单位应制定安全生产措施，确保施工安全6.2环境保护：施工单位应遵守国家环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响6.3安全生产责任：施工单位对施工现场的安全负主体责任7.合同价款与支付7.1合同价款：人民币壹亿元整，分阶段支付7.2支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定7.3支付节点：基础施工完成30%时支付10%，主体施工完成60%时支付20%，附属设施施工完成80%时支付20%，竣工验收合格后支付10%，余款5%作为质保金7.4逾期付款违约责任：逾期付款的，按每日万分之五支付违约金8.风险责任与赔偿8.1风险责任划分8.1.1不可抗力：因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致工程延误或损失的，双方互不承担责任8.1.2设计变更：因设计变更导致工程量增加、工期延长或费用增加的，由设计单位负责8.1.3施工条件变化：因施工条件变化导致工程延误或损失的，由责任方承担责任8.2风险赔偿8.2.1不可抗力：发生不可抗力时，双方应相互配合，采取措施减轻损失8.2.2设计变更：因设计变更导致的费用增加，由设计单位承担8.2.3施工条件变化：因施工条件变化导致的费用增加，由责任方承担8.3不可抗力8.3.1定义：本合同所指不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况8.3.2通知：发生不可抗力事件后，受影响方应在48小时内向对方发出书面通知9.合同变更与解除9.1合同变更9.1.1变更条件：因不可抗力、国家政策调整、工程规模变更等原因需变更合同内容的，双方应协商一致9.1.2变更程序：变更合同内容应经双方书面确认，并作为合同附件9.2合同解除a.违约方未能在规定期限内纠正违约行为b.发生不可抗力，经双方协商一致c.合同目的无法实现9.2.2解除程序：一方提出解除合同时，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1违约情形：任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任10.1.2违约赔偿：违约方应赔偿守约方因此遭受的损失10.2争议解决方式10.2.1协商：双方应通过友好协商解决合同争议10.2.2仲裁：协商不成的，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁10.3争议解决程序10.3.1申请：申请仲裁应向仲裁委员会提交书面申请10.3.2仲裁庭：仲裁委员会应组成仲裁庭进行仲裁10.3.3仲裁裁决：仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力11.合同终止11.1终止条件：合同履行完毕或因双方协商一致或法定情形出现时，合同终止11.2终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定处理相关事宜12.合同附件12.1设计图纸12.1.1图纸名称：重点堤坝工程设计图纸12.1.2图纸编号：2024D00112.1.3图纸份数：共10份12.2施工组织设计12.2.1设计单位：建设有限公司12.2.2设计日期：2024年1月1日12.2.3设计内容：施工组织设计12.3材料与设备清单12.3.1材料清单：包括水泥、砂石、钢筋等材料规格、数量12.3.2设备清单：包括挖掘机、搅拌机等设备规格、数量12.4其他附件12.4.1合同签订文件12.4.2相关证明文件13.合同签署与生效13.1签署：本合同经双方代表签字盖章后生效13.2生效日期：合同签署之日起生效14.其他约定事项14.1合同附件的效力：合同附件与本合同具有同等法律效力14.2合同解除后的费用结算：合同解除后，双方应按合同约定结算已发生的费用14.3合同争议解决后的费用承担：合同争议解决后，因争议产生的费用由责任方承担14.4合同的修改与补充：本合同如有修改或补充，应以书面形式进行，并经双方代表签字盖章后生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方邀请或委托介入合同履行过程中的独立第三方机构、个人或组织。a.工程咨询机构b.工程监理公司c.材料设备供应商d.专业检测机构e.法务顾问f.其他经甲乙双方同意的第三方2.第三方职责与权利2.1第三方应按照甲乙双方的要求和本合同的规定，履行其职责，并享有相应的权利。2.2第三方职责包括但不限于：a.提供专业咨询服务b.监督工程质量与进度c.检测材料设备质量d.协助处理合同争议e.其他甲乙双方约定的职责2.3第三方权利包括但不限于：a.获取合同履行过程中的必要信息b.对甲乙双方的违约行为提出意见和建议c.依法维护自身合法权益3.第三方介入程序3.1甲乙双方应在合同履行前，共同商定第三方介入的具体事宜，并签订相关协议。a.第三方的基本信息b.第三方职责与权利c.第三方服务费用及支付方式d.第三方介入期限e.第三方责任限制f.其他约定事项4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据第三方介入协议中的约定确定。a.第三方提供的服务质量b.第三方提供的咨询服务c.第三方检测材料设备的结果d.第三方在合同履行过程中的行为a.第三方的专业能力和信誉b.第三方服务的性质和范围c.合同标的物的价值和风险d.市场行情和行业标准5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入本合同履行过程，不改变甲乙双方的权利义务关系。5.2第三方与甲乙双方之间的协议，不影响甲乙双方与第三方之间的法律关系。5.3第三方在合同履行过程中的行为，不代表甲乙双方的行为。5.4第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，应由第三方自行承担责任。6.第三方介入的变更与解除6.1如遇特殊情况，甲乙双方可协商变更或解除第三方介入协议。6.2第三方介入协议的变更或解除，需经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面协议。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用，由甲乙双方按协议约定承担。7.2第三方介入的费用支付方式，由甲乙双方和第三方在协议中约定。8.第三方介入的保密8.1第三方在介入本合同履行过程中，应对甲乙双方的信息保密。8.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含工程的整体设计、结构设计、施工图等，需符合国家相关设计规范和标准。说明：设计图纸是施工的重要依据，需清晰、完整、准确。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全管理等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工有序进行。3.材料与设备清单详细要求：列出工程所需的各类材料、设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明：材料与设备清单是采购、验收的重要依据，需确保材料设备符合质量要求。4.合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章、合同附件等。说明：合同签订文件是合同成立的法定凭证，需妥善保管。5.相关证明文件详细要求：包括施工许可证、资质证书、安全生产许可证等。说明：相关证明文件是工程合法施工的必备条件，需符合国家相关规定。6.施工进度报告详细要求：记录施工进度、质量、安全等方面的情况。说明：施工进度报告是监督施工进度的重要手段，需定期提交。7.质量检验报告详细要求：记录材料、设备、施工过程中的质量检验结果。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要依据，需真实、准确。8.安全生产记录详细要求：记录施工现场的安全生产情况，包括事故、隐患等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要手段，需定期检查。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.施工单位未按合同约定完成工程进度。b.施工单位未按合同约定保证工程质量。c.施工单位未按合同约定进行安全生产管理。d.施工单位未按合同约定提供材料、设备。e.监理单位未按合同约定履行监理职责。2.责任认定标准：a.违约行为的严重程度。b.违约行为对工程