总分包协议书范本

总分包协议书范本合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3适用法律与管辖1.4合同文件的优先顺序第二章项目范围与工作内容2.1项目概述2.2分包工作范围2.3工作内容与要求第三章分包商的义务与责任3.1分包商的义务3.2分包商的责任3.3分包商的工作时间与进度第四章总包商的义务与责任4.1总包商的义务4.2总包商的责任4.3总包商的支持与协调第五章合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式与时间5.3价格调整机制第六章质量与标准6.1质量要求6.2质量控制与验收6.3不合格产品的处理第七章保密与知识产权7.1保密义务7.2知识产权保护第八章违约责任8.1分包商的违约责任8.2总包商的违约责任8.3违约赔偿金额的计算第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2争议解决的期限第十章合同的变更与终止10.1合同的变更10.2合同的终止10.3合同终止后的义务第十一章一般条款11.1通知与送达11.2合同的转让11.3合同的续签第十二章附则12.1合同的生效12.2合同的终止日期12.3附件第十三章合同争议解决13.1争议解决的方式13.2争议解决的时效第十四章合同的解除与终止14.1合同解除的条件14.2合同终止后的义务合同编号_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.2甲方同意将项目的一部分工程分包给乙方实施，乙方接受甲方的分包，并同意按照本合同的规定完成分包工作。1.2定义与解释1.2.1本合同所用术语，如“项目”、“分包工作”、“甲方”、“乙方”等，除非文中另有定义，否则按照本章节的定义与解释执行。1.3适用法律与管辖1.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2双方因履行本合同所发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。1.4合同文件的优先顺序1.4.1本合同文件包括合同、附件、补充协议等，如有冲突，以本合同文件的排列顺序为准。第二章项目范围与工作内容2.1项目概述2.1.1项目名称为：_________。2.1.2项目地点为：_________。2.1.3项目概述：_________。2.2分包工作范围2.2.1乙方分包的工作范围包括但不限于：_________。2.3工作内容与要求2.3.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工作范围内的所有工作。2.3.2乙方应按照项目进度和质量要求，完成分包工作，并接受甲方的监督和检查。第三章分包商的义务与责任3.1分包商的义务3.1.1乙方应按照本合同的规定，完成分包工作。3.1.2乙方应保证分包工作的质量和安全。3.2分包商的责任3.2.1乙方应对分包工作范围内的工程质量、安全、进度等承担全部责任。3.2.2乙方应对因其原因导致的工程损失或费用增加负责赔偿。3.3分包商的工作时间与进度3.3.1乙方应按照甲方的要求，制定并提交分包工作的施工进度计划。3.3.2乙方应按照施工进度计划，合理安排施工人员和工作时间，确保工程进度。第四章总包商的义务与责任4.1总包商的义务4.1.1甲方应对乙方进行技术交底，明确分包工作的要求和技术标准。4.1.2甲方应提供乙方施工所需的工作场地、设施、材料等资源。4.2总包商的责任4.2.1甲方应对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等符合要求。4.2.2甲方应对乙方施工过程中的问题进行协调和解决。4.3总包商的支持与协调4.3.1甲方应负责与项目相关的政府部门的沟通协调工作。4.3.2甲方应协助乙方解决施工过程中的技术和质量问题。第五章合同价格与支付5.1合同价格5.1.1本合同的合同价格为：_________元（大写：_________元整）。5.1.2甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款。5.2支付方式与时间5.2.1甲方应通过银行转账的方式向乙方支付合同价款。5.2.2甲方应在本合同签订后的_________日内支付合同价款的_________%。5.3价格调整机制5.3.1如因市场行情变化等原因导致合同价款需要调整，双方可协商确定调整金额。第六章质量与标准6.1质量要求6.1.1乙方应按照甲方的要求，保证分包工作的质量，符合国家相关标准和规范。6.1.2乙方应对分包工作范围内的工程质量承担全部责任。6.2质量控制与验收6.2.1乙方应建立健全质量控制体系，对分包工作进行全过程质量控制。6.2.2工程验收时，乙方应按照甲方的要求提供相关资料和报告。6.3不合格产品的处理6.3.1如分包工作范围内出现不合格产品，乙方应按照第八章违约责任8.1分包商的违约责任8.1.1乙方未按合同约定完成分包工作的，应向甲方支付违约金，违约金为分包工作总价的____%。8.1.2乙方违反合同约定，导致工程质量不符合要求的，应承担修复、返工等费用，并支付违约金。8.2总包商的违约责任8.2.1甲方未按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：____%。8.2.2甲方违反合同约定，导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿金额的计算8.3.1违约金的计算方法为：违约金=合同总价×违约比例。8.3.2违约赔偿金额的计算应根据实际情况确定，具体金额由双方协商确定。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方因履行本合同所发生的任何争议，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决的期限9.2.1双方应自争议发生之日起____日内协商解决，逾期未解决的，按本章节的争议解决方式处理。第十章合同的变更与终止10.1合同的变更10.1.1合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.1.2合同变更后的内容为准，如有冲突，以变更协议为准。10.2合同的终止10.2.1合同终止的条件如下：10.2.1.1工程验收合格，分包工作完成；10.2.1.2双方协商一致解除合同；10.2.1.3法律规定或双方约定的其他终止条件。10.2.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。10.3合同终止后的义务10.3.1合同终止后，乙方应按照甲方的要求，对分包工作范围内的工程进行交接。10.3.2合同终止后，甲方应按照约定支付乙方剩余的合同价款。第十一章一般条款11.1通知与送达11.1.1双方应以书面形式相互通知，并确保对方收到。11.1.2通知与送达应按照双方约定的地址进行。11.2合同的转让11.2.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利与义务全部或部分转让给第三方。11.3合同的续签11.3.1合同期满前，双方可协商续签。第十二章附则12.1合同的生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。12.2合同的终止日期12.2.1本合同的终止日期为：____年__月__日。第十三章合同争议解决13.1争议解决的方式13.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.2争议解决的期限13.2.1双方应自争议发生之日起____日内协商解决，逾期未解决的，按本章节的争议解决方式处理。第十四章合同的解除与终止14.1合同解除的条件14.1.1合同解除的条件如下：14.1.1.1双方协商一致解除合同；14.1.1.2法律规定或双方约定的其他解除条件。14.1.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。14.2合同终止后的义务14.2.1合同终止后，乙方应按照甲方的要求，对分包工作范围内的工程进行交接。14.2.2合同终止后，甲方应按照约定支付乙方剩余的合同价款。甲方（多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方对乙方的分包工作进行全面监督和管理，确保工程质量、安全、进度等符合要求。甲方应指派专门的项目管理人员对乙方的施工过程进行监督和管理，确保乙方的施工活动符合合同约定和国家相关标准。甲方有权对乙方的工作进行检查和检验，要求乙方纠正不合格的工作，并承担由此产生的费用。2.甲方应提供乙方施工所需的工作场地、设施、材料等资源，并保证其质量和安全。甲方应确保工作场地符合施工要求，提供必要的设施和材料，并对其质量和安全负责。如果因甲方提供的设施和材料不合格导致的工程质量问题，乙方有权要求甲方承担相应的责任。3.甲方有权根据实际情况调整合同价款和工程进度计划。甲方应根据工程实际情况和需求，有权对合同价款和工程进度计划进行调整。甲方在调整合同价款和工程进度计划时，应与乙方协商一致，并以书面形式通知乙方。4.甲方应承担因政策调整、法律法规变化等原因导致合同价款和工程进度计划的调整责任。如因政策调整、法律法规变化等原因导致合同价款和工程进度计划需要调整，甲方应承担相应的责任。甲方应与乙方协商一致，并按照甲方的调整要求履行合同。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工作，并保证工程质量符合甲方要求。乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并按时完成分包工作。乙方应保证分包工作的质量符合甲方的要求，符合国家相关标准和规范。2.乙方应自费购买并妥善保管施工所需的各种材料、设备等，并保证其质量和安全。乙方应自行负责购买施工所需的各种材料、设备等，并对其质量和安全负责。乙方应妥善保管施工所需的各种材料、设备，防止丢失、损坏或被盗。3.乙方应遵守国家法律法规和甲方的工作纪律，确保施工过程中的安全和环保。乙方应遵守国家法律法规和甲方的工作纪律，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全和环保。乙方应承担因违反法律法规和工作纪律导致的法律责任和损失。4.乙方应接受甲方的检查和监督，及时纠正不合格的工作，并承担由此产生的费用。乙方应接受甲方的检查和监督，及时纠正不合格的工作，并承担由此产生的费用。乙方应积极配合甲方的检查和监督工作，确保工程质量符合要求。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的关系，维护双方的合法权益。第三方中介在甲方和乙方之间起到协调和沟通的作用，应保持公正、中立的态度，维护双方的合法权益。第三方中介应积极协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题和争议。2.第三方中介应按照甲乙双方的要求，及时处理合同履行过程中的问题和争议。第三方中介应按照甲乙双方的要求，及时处理合同履行过程中的问题和争议。第三方中介应积极组织甲乙双方进行协商，促使双方达成一致意见，并协助双方签订相应的协议。3.第三方中介应保密甲乙双方的商业秘密，不得泄露给无关第三方。第三方中介应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给无关第三方。第三方中介应采取必要的措施，确保甲乙双方的商业秘密得到妥善保护。4.第三方中介应承担因未能履行协调和处理职责导致的法律责任和损失。如果第三方中介未能按照甲乙双方的要求，及时处理合同履行过程中的问题和争议，导致甲乙双方遭受损失，第三方中介应承担相应的法律责任和损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包商资格证明文件2.施工图纸及技术文件3.施工进度计划4.质量控制与验收标准5.安全施工方案6.合同变更协议7.争议解决协议8.工程交接与结算文件9.违约责任说明10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成分包工作，或工程质量不符合要求的，属于违约行为。2.甲方未按合同约定支付合同价款，或因甲方原因导致工程进度延误的，属于违约行为。3.双方在履行合同过程中，如违反国家法律法规、工作纪律，导致安全事故、环保问题等，属于违约行为。4.违约行为的认定，应以事实为依据，按照合同约定和国家相关标准进行认定。三、法律名词及解释：1.分包商：指接受总包商分包工作的企业或个人。2.总包商：指负责整体项目实施的企业或个人。3.合同价款：指根据合同约定，甲方应向乙方支付的费用总额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方因履行合同发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方协商，制定合理的补救措施，确保工程进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合质量要求。甲方有权要求乙方承担修复、返工等费用。3.合同价款支付争议：双方应协商确定支付方式和时间，必要时可通过第三方中介