分包合同书模板专业

分包合同书模板专业合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同性质与宗旨1.4合同适用范围第二章定义与解释2.1专业分包工程2.2发包人2.3承包人2.4分包人2.5工程质量2.6工程进度第三章分包工程范围与内容3.1分包工程概述3.2分包工程详细内容3.3分包工程量清单3.4分包工程的技术要求第四章合同价格与支付4.1合同价格4.2支付方式与支付时间4.3价格调整机制4.4预付款与进度款第五章工期与进度5.1工程开工时间5.2工程竣工时间5.3关键节点工期要求5.4工期延误与顺延第六章质量与验收6.1工程质量标准6.2质量控制与检查6.3工程验收程序6.4验收不合格的处理第七章安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全生产责任划分7.3环保措施与要求7.4安全事故处理第八章合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定与计算9.3违约赔偿金额9.4违约责任免除第十章争议解决10.1争议解决方式10.2协商与调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同变更生效条件11.4合同终止条件第十二章合同的履行与监督12.1合同履行原则12.2合同履行监督12.3合同履行过程中的沟通与协调12.4合同履行完毕的证明第十三章附件13.1分包工程设计文件13.2分包工程施工方案13.3分包工程材料清单13.4其他相关文件第十四章其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律法规与政策变化14.5合同的保管与复制14.6合同解除或终止后的义务履行14.7双方约定的其他事项合同编号：_______第一章总则第一条款合同当事人1.1本合同由_______（发包人）和_______（分包人）签订。第二条款合同签订依据1.2本合同依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方协商一致签订。第三条款合同性质与宗旨1.3本合同为分包合同，分包人同意按照发包人的要求，完成分包工程。第四条款合同适用范围1.4本合同适用于_______（工程名称）项目的_______（分包工程名称）。第二章定义与解释第五条款专业分包工程2.1专业分包工程指的是发包人将其合同项下的部分工程专门分包给分包人实施的部分。第六条款发包人2.2发包人指的是具有工程发包主体资格和支付分包工程价款能力的当事人。第七条款承包人2.3承包人指的是具有工程承包主体资格和承担分包工程责任的当事人。第八条款分包人2.4分包人指的是被发包人指定承担分包工程的当事人。第九条款工程质量2.5工程质量应符合国家及行业的质量标准和发包人要求。第十条款工程进度2.6分包人应按照合同约定的工期完成分包工程。第三章分包工程范围与内容第十一款第八条款分包工程概述3.1分包工程概述应包括分包工程的名称、地点、工程量等内容。第十二条款第九条款分包工程详细内容3.2分包工程详细内容应包括分包工程的各项工作内容、工程量清单等。第十三条款第十条款分包工程量清单3.3分包工程量清单应详细列明分包工程的各项工程量、工程单价和总价款。第十四条款第十一款分包工程的技术要求3.4分包工程的技术要求应包括分包工程的设计要求、施工标准、材料要求等。第四章合同价格与支付第十五条款合同价格4.1分包工程的合同价格为本合同约定的工程量清单价。第十六条款支付方式与支付时间4.2发包人应按照合同约定的时间和方式向分包人支付分包工程价款。第十七条款价格调整机制4.3合同价格调整应按照合同约定的价格调整机制进行。第十八条款预付款与进度款4.4发包人应按合同约定向分包人支付预付款和进度款。第五章工期与进度第十九条款工程开工时间5.1分包工程开工时间应按照合同约定的时间进行。第二十条工程竣工时间5.2分包工程竣工时间应按照合同约定的时间完成。第二十一条关键节点工期要求5.3分包人应按照合同约定的关键节点工期要求完成相关工作。第二十二条工期延误与顺延5.4因不可抗力等特殊情况导致工期延误的，双方可协商顺延工期，并按约定承担相应责任。第六章质量与验收第二十三条工程质量标准6.1分包工程的质量标准应符合国家及行业的质量标准和发包人要求。第二十四条质量控制与检查6.2分包人应建立健全质量保证体系，加强质量控制和检查。第二十五条工程验收程序6.3工程验收应按照合同约定的程序进行。第二十六条验收不合格的处理6.4分包人应按照合同约定的方式处理验收不合格的问题。第七章安全生产与环保第二十七条安全生产要求7.1分包人应遵守国家及地方的安全生产法律法规，加强安全生产管理。第二十八条安全生产责任划分7.2分包人应对分包工程的安全生产负全部责任。第二十九条环保措施与要求7.3分包人应按照国家和地方环保法规的要求，做好施工现场的环保工作。第三十条安全事故处理7.4发生安全事故的，分包人应立即报告发包人和相关部门，并按合同约定处理。第八章合同的变更与解除第三十一条合同变更条件8.1在合同履行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。第三十二条合同变更程序8.2合同变更应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。第三十三条合同解除条件8.3在合同履行过程中，发生不可抗力或违约行为，可以导致合同解除。第三十四条合同解除程序8.4合同解除应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。第九章违约责任第三十五条违约行为9.1分包人未按照合同约定完成工程，或发包人未按照合同约定支付价款，均视为违约。第三十六条违约责任认定与计算9.2违约责任应根据违约程度和合同约定进行认定和计算。第三十七条违约赔偿金额9.3违约方应向守约方支付违约赔偿金，具体金额按合同约定或法院判决。第三十八条违约责任免除9.4因不可抗力导致的违约，双方不承担违约责任。第十章争议解决第三十九条争议解决方式10.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。第四十条协商与调解10.2协商与调解应在不损害国家利益、社会公共利益的前提下进行。第四十一条仲裁10.3仲裁应提交合同约定的仲裁委员会，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第四十二条诉讼10.4诉讼应在合同约定的法院进行，除非双方另有约定。第十一章合同的生效、变更与终止第四十三条合同生效条件11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第四十四条合同生效时间11.2本合同生效时间为合同签字盖章之日起。第四十五条合同变更生效条件11.3合同变更生效条件为双方签字盖章确认。第四十六条合同终止条件11.4合同终止条件为合同约定的工程竣工验收合格。第十二章合同的履行与监督第四十七条合同履行原则12.1分包人应按照合同约定履行合同义务，发包人应按照合同约定履行合同义务。第四十八条合同履行监督12.2双方应互相监督，确保合同履行顺利。第四十九条合同履行过程中的沟通与协调12.3双方应保持密切沟通与协调，共同解决合同履行过程中的问题。第五十条合同履行完毕的证明12.4合同履行完毕的证明为工程竣工验收合格证书。第十三章附件第五十一条分包工程设计文件13.1附件包括分包工程的设计文件，施工图纸等。第五十二条分包工程施工方案13.2附件包括分包工程施工方案，施工组织设计等。第五十三条分包工程材料清单13.3附件包括分包工程所需材料清单，设备清单等。第五十四条其他相关文件13.4附件包括与分包工程相关的其他文件，如验收报告，质量检测报告等。第十四章其他约定第五十五条保密条款14.1双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。第五十六条知识产权保护14.2双方应对分包工程中的知识产权予以保护，未经对方同意不得侵犯对方的知识产权。第五十七条不可抗力14.3不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第五十八条法律法规与政策变化14.4合同履行过程中，如因法律法规或政策变化导致合同无法履行，双方应协商解决。第五十九条合同的保管与复制14.5双方应对合同正本妥善保管，不得擅自复制或销毁。第六十条合同解除或终止后的义务履行14.6合同解除或终止后，双方仍应履行合同中约定的义务。第六十一条双方约定的其他事项14.7双方约定的其他事项，本合同中未明确约定的，双方应签订补充协议予以明确。合同编号：_______发包人（签字）：_____________日期：_______分包人（签字）：_____________日期：_______多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对分包工程的质量、安全、进度等方面有更高的要求，分包人应无条件满足。1.2甲方有权对分包工程的施工过程进行监督检查，分包人应积极配合。1.3如分包人未能按照合同约定完成工程，甲方有权扣除相应的违约金，并有权要求延长工期。1.4甲方有权根据工程实际情况调整分包工程的内容和规模，分包人应按照甲方的要求执行。1.5甲方在合同履行过程中提出的合理变更要求，分包人应尽快予以实施。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成分包工程，确保工程顺利通过验收。2.2乙方应严格按照国家及地方的法律法规和安全生产标准进行施工，确保工程安全。2.3乙方在施工过程中应主动与甲方沟通，及时报告工程进展和存在的问题。2.4如乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。2.5乙方应按照合同约定及时支付分包工程的相关费用，包括但不限于材料费、人工费等。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介在合同履行过程中应公正、客观地履行调解和协调职责，维护双方的合法权益。3.2第三方中介在处理合同争议时应严格按照合同约定和国家相关法律法规进行，确保公正公平。3.3第三方中介在合同履行过程中不得收取任何费用，其工作经费由双方共同承担。3.4第三方中介在合同解除或终止后，应将所有相关文件和资料退还给双方。3.5双方对第三方中介的工作结果有异议时，可以协商一致选择其他中介机构进行重新调解或协调。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计文件2.分包工程施工方案3.分包工程材料清单4.其他相关文件，如验收报告，质量检测报告等二、违约行为及认定：1.分包人未按照合同约定完成工程，或发包人未按照合同约定支付价款，均视为违约。2.违约方应向守约方支付违约赔偿金，具体金额按合同约定或法院判决。3.因不可抗力导致的违约，双方不承担违约责任。三、法律名词及解释：1.分包工程：指发包人将其合同项下的部分工程专门分包给分包人实施的部分。2.发包人：具有工程发包主体资格和支付分包工程价款能力的当事人。3.承包人：具有工程承包主体资格和承担分包工程责任的当事人。4.分包人：被发包人指定承担分包工程的当事人。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：分包人应按照合同约定的工期完成分包工程，如因自身原因导致工程