混凝土路面分包劳务合作协议_第1页
混凝土路面分包劳务合作协议_第2页
混凝土路面分包劳务合作协议_第3页
混凝土路面分包劳务合作协议_第4页
混凝土路面分包劳务合作协议_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

混凝土路面分包劳务合作协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合作原则1.3合同效力1.4法律法规第二章劳务内容2.1劳务范围2.2劳务要求2.3劳务标准第三章劳务人数与素质3.1劳务人数3.2劳务人员素质3.3劳务人员管理第四章劳务费用4.1费用计算4.2费用支付4.3费用调整第五章劳务时间5.1工作时间5.2工期延误5.3工期提前第六章劳务质量与安全6.1质量要求6.2质量控制6.3安全生产第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3保密期限第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力后果的处理第十二章合同的转让12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序第十三章附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四章合同的签署与生效14.1签署方式14.2生效条件14.3合同期限合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中的术语和定义,如无特殊说明,均按照行业通用标准理解。1.2合作原则1.2.1平等自愿1.2.2公平公正1.2.3诚实守信1.2.4共同发展1.3合同效力1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。1.4法律法规1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。第二章劳务内容2.1劳务范围2.1.1乙方负责甲方混凝土路面施工业务中的人工、材料、设备等资源的提供。2.1.2乙方应按照甲方的要求完成施工任务,并保证施工质量。2.2劳务要求2.2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。2.2.2乙方应遵守国家及地方的相关规定,确保施工安全。2.3劳务标准2.3.1乙方应按照行业标准和国家标准完成施工,确保混凝土路面质量。2.3.2乙方应严格按照施工方案和进度计划进行施工,确保工程按时完成。第三章劳务人数与素质3.1劳务人数3.1.1乙方应根据甲方施工需求,提供相应数量的劳务人员。3.1.2乙方应对劳务人员进行实名制管理,并提供劳务人员的相关资料。3.2劳务人员素质3.2.1乙方应确保提供的劳务人员具备相应的技能和资质。3.2.2乙方应对劳务人员进行必要的培训,提高其业务素质。3.3劳务人员管理3.3.1乙方应对劳务人员进行日常管理,确保其遵守施工纪律。3.3.2乙方应对劳务人员的人身安全和健康负责。第四章劳务费用4.1费用计算4.1.1乙方应按照甲方提供的工程量和单价计算劳务费用。4.1.2乙方应提供详细的费用计算明细,供甲方审核。4.2费用支付4.2.1甲方应在验收合格后按照约定时间支付劳务费用。4.2.2乙方应提供合法的发票,以便甲方进行报销。4.3费用调整4.3.1双方应根据工程实际情况,协商调整劳务费用。4.3.2费用调整应签订书面补充协议,并具有同等法律效力。第五章劳务时间5.1工作时间5.1.1乙方应按照甲方要求的施工时间进行施工。5.1.2乙方应遵守国家关于劳动时间的相关规定。5.2工期延误5.2.1乙方应采取措施,确保工程按期完成。5.2.2因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应责任。5.3工期提前5.3.1乙方应根据实际情况,提前完成施工任务。5.3.2提前完成施工任务的,甲方应按约定支付相应奖励。第六章劳务质量与安全6.1质量要求6.1.1乙方应确保混凝土路面质量符合国家标准。6.1.2乙方应按照甲方要求进行施工,确保工程质量。6.2质量控制6.2.1乙方应建立质量控制体系,确保施工质量。6.2.2乙方应定期对施工质量进行自检、互检和甲方检查。6.3安全生产6.3.1乙方应遵守国家关于安全生产的法律、法规。6.3.2乙方应制定安全生产规章制度,确保施工安全。第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁8.2.1双方同意,任何一方在争议发生后三个月内未能提出诉讼,均可向约定的仲裁委员会申请仲裁。8.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。8.3诉讼8.3.1双方未在合同中约定仲裁的,或仲裁失败后,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3.2诉讼过程中,双方应继续履行合同,除非法院另有判决。第九章合同的变更与解除9.1合同变更9.1.1双方同意,合同的变更应书面签署,并经双方确认。9.1.2合同变更不得影响合同的合法性和公平性。9.2合同解除9.2.1双方同意,因不可抗力原因导致合同无法履行时,可以解除合同。9.2.2合同解除应书面确认,并办理相关手续。第十章保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。10.1.2保密内容的具体范围和期限由双方另行协商确定。10.2保密义务10.2.1双方均有保密义务,不得向第三方泄露保密信息。10.2.2保密义务在合同终止后继续有效,直至保密信息成为公开信息。10.3保密期限10.3.1双方应在合同中约定保密期限。10.3.2保密期限届满后,双方即可自由使用对方在合同履行过程中提供的信息。第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。11.1.2不可抗力事件应符合法律规定的不可抗力条件。11.2不可抗力后果的处理11.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时,双方应立即通知对方。11.2.2双方应协商解决不可抗力事件导致的后果,包括延期履行、部分履行或解除合同。第十二章合同的转让12.1合同转让的条件12.1.1双方同意,合同的转让应得到对方的书面同意。12.1.2转让不得改变合同的主要内容和双方的权益。12.2合同转让的程序12.2.1双方同意,合同转让应按照法律规定和合同约定进行。12.2.2转让合同应经双方签署,并办理相关手续。第十三章附件13.1附件清单13.1.1双方应在合同中明确附件清单,包括技术图纸、施工方案等。13.1.2附件清单应详细列明附件的名称、数量、规格等。13.2附件的有效性13.2.1附件是合同不可分割的部分,与合同具有同等法律效力。13.2.2附件的修改或补充,应经双方书面确认。第十四章合同的签署与生效14.1签署方式14.1.1双方应采用书面形式签署本合同。14.1.2合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.2生效条件14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2本合同的生效不得违反法律、法规的规定。14.3合同期限14.3.1本合同的期限自合同生效之日起至合同约定的工程竣工之日止。14.3.2合同期限届满后,双方的权利义务自行终止。(合同方签字盖章处)甲方(签字):乙方(签字):签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊规定1.1甲方指派工程师甲方指派一名工程师负责监督乙方的施工过程,以确保施工质量符合甲方要求。工程师有权对施工过程进行现场检查,并要求乙方采取必要的措施以纠正任何不符合质量标准的情况。1.2甲方对施工进度的要求甲方要求乙方按照合同约定的时间表完成施工。若乙方因自身原因导致施工进度延误,甲方有权按照合同约定追究乙方的责任。乙方应采取一切合理措施,确保按时完成施工任务。1.3甲方对材料和设备的要求甲方要求乙方使用符合合同约定的材料和设备进行施工。乙方应向甲方提交所使用材料和设备的详细信息,以便甲方进行审查。甲方有权对材料和设备进行抽检,以确保其符合合同要求。附加条款二:乙方为主导时的特殊规定2.1乙方的施工标准乙方应按照行业标准和合同约定的质量要求进行施工。乙方应确保施工过程中的质量控制,并定期向甲方报告施工进度和质量情况。2.2乙方的安全生产责任乙方应对施工过程中的安全生产负责,并采取一切必要的安全措施保障施工人员的安全。乙方应定期对施工人员进行安全培训,确保其了解并遵守安全生产规定。2.3乙方的保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。乙方不得向任何第三方泄露此类信息,否则应承担相应的法律责任。附加条款三:第三方中介时的特殊规定3.1第三方中介的选择甲方和乙方同意选择具备资质的第三方中介机构作为合同履行的监督和协调主体。第三方中介应公正、中立地履行其职责,并确保合同的顺利实施。3.2第三方中介的职责第三方中介负责监督乙方的施工过程,并协调解决合同履行过程中出现的任何争议或问题。第三方中介有权对施工过程进行现场检查,并要求乙方采取必要的措施以纠正任何不符合质量标准的情况。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照合同约定的比例承担。若合同中未约定费用承担比例,双方应协商确定。第三方中介的费用应在合同中明确,并在支付方式、支付时间等方面达成一致。附件及其他补充说明一、附件列表:1.混凝土路面施工图纸2.施工方案和技术要求3.材料和设备清单4.劳务人员名单和资质证明5.安全生产措施方案6.质量控制计划7.施工进度计划8.保密协议9.第三方中介机构资质证明10.合同履行监督报告二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付劳务费用2.乙方未按约定标准完成施工质量3.乙方未按约定时间完成施工任务4.乙方未遵守安全生产规定导致安全事故5.乙方未履行保密义务泄露甲方商业秘密6.第三方中介未履行监督职责导致合同纠纷7.第三方中介未公正中立地协调解决争议三、法律名词及解释:1.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约行为:合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定。3.合同履行:合同双方按照约定履行各自的权利和义务。4.保密义务:合同一方对合同中约定的保密信息予以保密的义务。5.第三方中介:独立于甲方和乙方之外的合同履行监督和协调主体。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:乙方应采取合理措施加快施工进度,必要时甲方可协商延长合同工期。2.施工质量不符合标准:乙方应立即整改,必要时甲方可要求乙方拆除不合格工程并重新施工。3.劳务人员不足:乙方应确保提供足够的劳务人员,必要时甲方可提供临时支援。4.安全事故发生:乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论