工程分包协议样本

工程分包协议样本合同目录第一章总则1.1合同双方的定义与资质1.2分包工程的范围与内容1.3分包协议的目的与原则1.4合同文件的组成第二章工程分包商的义务2.1分包商的施工责任2.2分包商的质量管理2.3分包商的安全生产责任2.4分包商的工程进度与交付第三章工程分包价款及支付3.1分包工程的合同价格3.2工程款的支付方式与时间3.3工程变更与调整价款3.4分包商的税收与费用承担第四章工期与进度4.1工程项目的施工期限4.2工程进度计划的编制与执行4.3工期延误的处理4.4提前完成工程的奖励与补偿第五章质量管理5.1分包商的工程质量管理责任5.2工程质量的检测与验收5.3工程质量问题的处理5.4工程质量保证金的提取与退还第六章安全生产管理6.1分包商的安全生产责任6.2安全生产措施的落实与执行6.3安全事故的处理6.4安全生产费用的承担第七章保密与知识产权保护7.1保密信息的定义与范围7.2保密义务的履行与期限7.3知识产权的保护与归属7.4侵权行为的处理第八章违约责任8.1分包商违约的情形与责任8.2承包商违约的情形与责任8.3违约责任的计算与赔偿8.4违约纠纷的解决方式第九章争议解决9.1合同争议的解决方式9.2仲裁的申请与程序9.3诉讼的管辖法院与程序9.4争议解决的费用承担第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与责任10.3合同终止的条件与后果10.4合同解除或终止后的善后处理第十一章附则11.1合同的生效条件与时间11.2合同的期限与终止条件11.3合同的翻译与解释11.4合同的修订与补充第十二章合同附件12.1分包工程的技术文件12.2分包工程的施工图纸12.3分包商的资质证明文件12.4合同双方认为需要附加的其他文件第十三章其他条款13.1合同的签署与盖章13.2合同的送达与通知13.3合同的备案与公示13.4合同双方认为需要约定的其他事项第十四章合同解除、终止或撤销后的处理14.1合同解除、终止或撤销后的权益处理14.2合同解除、终止或撤销后的债务清偿14.3合同解除、终止或撤销后的责任免除14.4合同解除、终止或撤销后的其他后续事项合同编号_________第一章总则1.1合同双方的定义与资质2条款承包商应具备相关工程承包资质3条款分包商应具备相关工程分包资质1.2分包工程的范围与内容4条款分包工程包括的具体项目和内容1.3分包协议的目的与原则5条款分包协议的目的是确保分包工程顺利进行，实现双方共赢6条款分包协议执行过程中应遵循公平、公正、公开的原则1.4合同文件的组成7条款本合同文件包括合同、附件及双方认可的其他文件第二章工程分包商的义务2.1分包商的施工责任8条款分包商应按合同约定完成分包工程的施工任务9条款分包商应保证分包工程的质量、安全、进度等满足合同要求2.2分包商的质量管理10条款分包商应建立健全质量管理体系，确保分包工程质量11条款分包商应按合同约定进行质量自检、互检和验收2.3分包商的安全生产责任12条款分包商应严格遵守安全生产法律法规，做好安全生产管理工作13条款分包商应承担分包工程安全生产的全部责任2.4分包商的工程进度与交付14条款分包商应按合同约定的工期完成分包工程15条款分包商应按时交付分包工程，确保整个工程进度不受影响第三章工程分包价款及支付3.1分包工程的合同价格16条款合同价格是指分包工程的预算价格17条款合同价格如需调整，应按合同约定的方式进行3.2工程款的支付方式与时间18条款工程款支付方式包括进度付款和竣工付款19条款进度付款按合同约定的进度进行，竣工付款在分包工程验收合格后进行3.3工程变更与调整价款20条款工程变更导致合同价格调整的，双方应按合同约定协商确定新的价格21条款工程变更超过一定比例的，双方可按合同约定重新签订补充协议3.4分包商的税收与费用承担22条款分包商应承担分包工程相关的税收和费用23条款承包商应承担的费用应在合同中明确约定第四章工期与进度4.1工程项目的施工期限24条款施工期限是指分包工程开始施工之日起至竣工交付之日止的时间4.2工程进度计划的编制与执行25条款分包商应编制详细的工程进度计划，并报承包商审批26条款分包商应严格按照审批后的进度计划执行，确保工程进度4.3工期延误的处理27条款因分包商原因导致工期延误的，分包商应承担相应责任28条款因不可抗力等客观原因导致工期延误的，双方应按合同约定处理4.4提前完成工程的奖励与补偿29条款提前完成工程且符合合同要求的，双方可按合同约定给予奖励30条款提前完成工程导致承包商损失的，分包商应给予合理补偿第五章质量管理5.1分包商的工程质量管理责任31条款分包商应建立健全质量管理体系，确保分包工程质量32条款分包商应按合同约定进行质量自检、互检和验收5.2工程质量的检测与验收33条款工程质量检测费用由分包商承担34条款工程验收不合格的，分包商应按合同约定进行整改或重新施工5.3工程质量问题的处理35条款工程质量问题指分包工程在施工过程中或验收不合格的问题36条款工程质量问题的处理应按合同约定进行，分包商应承担相应责任5.4工程质量保证金的提取与退还38条款工程验收合格后，按合同约定退还工程质量保证金第八章违约责任8.1分包商违约的情形与责任39条款分包商未按合同约定履行义务的，应承担违约责任40条款分包商违反合同造成承包商损失的，应给予赔偿8.2承包商违约的情形与责任41条款承包商未按合同约定履行义务的，应承担违约责任42条款承包商违反合同造成分包商损失的，应给予赔偿8.3违约责任的计算与赔偿43条款违约责任的具体计算方法应在合同中明确约定44条款违约赔偿金额应根据实际损失计算，并不得超过合同总价款的一定比例8.4违约纠纷的解决方式45条款违约纠纷的解决应通过友好协商解决46条款协商不成的，双方可按合同约定的仲裁或诉讼程序解决第九章争议解决9.1合同争议的解决方式47条款合同争议的解决应通过友好协商解决48条款协商不成的，双方可按合同约定的仲裁或诉讼程序解决9.2仲裁的申请与程序49条款仲裁申请应向合同约定的仲裁机构提出50条款仲裁程序应按仲裁机构的规定进行9.3诉讼的管辖法院与程序51条款诉讼应在合同约定的管辖法院进行52条款诉讼程序应按法院的规定进行9.4争议解决的费用承担53条款仲裁或诉讼费用由败诉方承担54条款若双方均有责任，费用应按责任比例分担第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序55条款合同变更应书面签订，并由双方盖章确认56条款合同变更不得违背国家法律法规和合同实质性内容10.2合同解除的条件与责任57条款合同解除应书面签订，并由双方盖章确认58条款合同解除后，分包商应按合同约定承担相应责任10.3合同终止的条件与后果59条款合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕60条款合同终止后，双方不再享有合同权利义务第十一章附则11.1合同的生效条件与时间61条款合同自双方签字盖章之日起生效62条款合同生效后，双方应严格履行合同约定的义务11.2合同的期限与终止条件63条款合同期限是指合同生效至合同终止的时间段64条款合同终止条件应在合同中明确约定11.3合同的翻译与解释65条款合同的中文文本为正本，其他语言文本为副本66条款合同的解释应遵循合同的文字表述和客观实际情况11.4合同的修订与补充67条款合同修订应书面签订，并由双方盖章确认68条款合同补充协议应符合国家法律法规和合同实质性内容第十二章合同附件69条款合同附件是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力70条款合同附件应包括分包工程的技术文件、施工图纸等第十三章其他条款13.1合同的签署与盖章71条款合同签署应由双方授权代表进行，并加盖公章13.2合同的送达与通知72条款合同送达是指合同文本及相关文件送达到对方指定的地址13.3合同的备案与公示73条款合同备案是指合同文本提交相关行政机关进行登记备案13.4合同双方认为需要约定的其他事项74条款双方认为需要约定的其他事项应在合同中明确约定第十四章合同解除、终止或撤销后的处理75条款合同解除、终止或撤销后，分包商应按合同约定办理相关手续76条款合同解除、终止或撤销后，双方应妥善处理合同遗留问题77条款合同解除、终止或撤销后，双方不再享有合同权利义务合同编号_________甲方（承包商）：______________________授权代表：______________________日期：______________________乙方（分包商）：______________________授权代表：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对分包工程的监督和管理附加1.1.1甲方应指派专人对分包工程进行现场监督，确保分包商按照合同约定进行施工。附加1.1.2甲方有权对分包商的施工过程进行质量检查，要求分包商对不符合质量标准的部分进行整改。1.2甲方对分包商的管理和协调附加1.2.1甲方应负责协调分包商与甲方其他承包商之间的关系，确保工程顺利进行。附加1.2.2甲方有权对分包商进行绩效评估，对表现优秀的分包商给予奖励，对表现不佳的分包商进行处罚。1.3甲方对分包工程的变更权附加1.3.1甲方有权根据工程实际情况对分包工程进行变更，包括但不限于工程范围、施工要求、工程进度等。附加1.3.2甲方变更分包工程时，应提前通知分包商，并协商确定变更后的合同价格和工期。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方对分包工程的质量管理附加2.1.1乙方应严格按照国家法律法规和行业标准进行施工，确保分包工程的质量。附加2.1.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和验收，保证工程质量符合合同要求。2.2乙方对分包工程的进度管理附加2.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划进行施工，确保工程按时完成。附加2.2.2乙方如有工期延误，应提前通知甲方，并协商确定延误期间的赔偿事宜。2.3乙方对分包工程的安全管理附加2.3.1乙方应严格遵守安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。附加2.3.2乙方应承担分包工程安全生产的全部责任，对因安全生产问题导致的事故负责处理。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1第三方中介的职责和权益附加3.1.1第三方中介应公正、中立地协调甲方和乙方的关系，确保工程顺利进行。附加3.1.2第三方中介有权对甲方和乙方的履约情况进行监督，并提出改进建议。3.2第三方中介的违约责任附加3.2.1若第三方中介未能履行其职责，导致工程出现问题，应承担相应的违约责任。附加3.2.2第三方中介的违约行为导致甲方或乙方损失的，应给予赔偿。3.3第三方中介的收费和支付附加3.3.1第三方中介的收费应合理、透明，并在合同中明确约定。附加3.3.2甲方和乙方应按照合同约定支付第三方中介的费用，不得无故拖延或拒绝支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的技术文件2.分包工程的施工图纸3.分包商的资质证明文件4.合同双方认可的其他相关文件二、违约行为及认定：1.分包商未按合同约定履行施工责任，导致工程质量、安全、进度不符合合同要求的，视为违约行为。2.分包商违反安全生产规定，导致安全事故发生的，视为违约行为。3.分包商未按时交付工程，造成工程延误的，视为违约行为。4.承包商未按合同约定履行付款责任，导致分包商无法正常施工的，视为违约行为。5.承包商未按合同约定提供施工条件，导致分包商无法正常施工的，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.分包：指承包商将其承包的部分工程分包给其他承包商进行施工的行为。2.工程质量：指工程符合国家法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。3.安全生产：指在施工过程中，遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。4.违约责任：指合同一方因违反合同约定而应承担的违约金、赔偿金等法律责任。四、执行中