版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年光伏电站建设与分布式能源管理合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期2.光伏电站建设2.1项目地点2.2建设规模2.3建设周期2.4建设标准2.5施工单位2.6设计单位2.7施工进度2.8施工质量2.9施工安全3.分布式能源管理3.1管理范围3.2管理目标3.3管理方法3.4管理责任3.5数据监测3.6报告制度3.7紧急情况处理4.合同履行4.1合同双方权利4.2合同双方义务4.3合同变更4.4合同解除4.5合同终止5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间5.3付款方式5.4付款凭证6.税收政策6.1税收承担6.2税收减免6.3税收申报7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密义务10.合同附件10.1附件一:光伏电站建设方案10.2附件二:分布式能源管理系统方案10.3附件三:合同履行计划11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1其他事项14.2合同解释14.3合同修订第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024年光伏电站建设与分布式能源管理合同”。1.2合同双方:甲方(光伏电站建设方)为能源有限公司,乙方(分布式能源管理方)为能源管理服务有限公司。1.3合同签订日期:本合同于2024年1月1日签订。1.4合同有效期:本合同自签订之日起生效,有效期至2027年12月31日。2.光伏电站建设2.1项目地点:光伏电站建设地点位于省市县镇。2.2建设规模:光伏电站建设规模为兆瓦。2.3建设周期:光伏电站建设周期为12个月。2.4建设标准:光伏电站建设符合国家相关标准和规定。2.5施工单位:光伏电站建设由施工单位负责。2.6设计单位:光伏电站设计由设计院负责。2.7施工进度:施工进度按照合同约定的节点进行。2.8施工质量:施工质量符合国家相关标准和规定。2.9施工安全:施工单位负责施工现场的安全管理。3.分布式能源管理3.1管理范围:分布式能源管理包括光伏电站发电、并网、运维等环节。3.2管理目标:确保光伏电站安全、稳定、高效运行。3.3管理方法:采用先进的分布式能源管理系统,实现智能化、远程化、可视化管理。3.4管理责任:乙方负责光伏电站的日常运维和管理。3.5数据监测:乙方负责实时监测光伏电站运行数据,确保数据准确、可靠。3.6报告制度:乙方每月向甲方提交光伏电站运行报告。3.7紧急情况处理:乙方负责处理光伏电站运行中的紧急情况。4.合同履行4.1合同双方权利:甲方享有光伏电站的发电收益,乙方享有合同约定的管理费用。4.2合同双方义务:甲方负责提供光伏电站建设所需的土地、电力接入等条件;乙方负责光伏电站的建设和运维。4.3合同变更:合同任何一方提出变更请求,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。4.4合同解除:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。4.5合同终止:合同期满或双方协商一致解除合同,合同终止。5.付款方式5.1付款比例:合同总额分为三次付款,分别为合同签订后30%、电站并网后30%、电站验收合格后40%。5.2付款时间:每次付款时间分别为合同签订后30日内、电站并网后30日内、电站验收合格后30日内。5.3付款方式:采用银行转账方式支付。5.4付款凭证:乙方提供银行到账凭证作为付款凭证。6.税收政策6.1税收承担:本合同涉及的税费由各自承担。6.2税收减免:如国家政策有税收减免,双方按相关政策执行。6.3税收申报:双方按国家税法规定进行税收申报。8.争议解决8.1争议解决方式:本合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构:争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序:争议解决程序应遵循相关法律法规和诉讼规则。9.违约责任9.1违约情形:任何一方违反本合同约定的义务,均构成违约。9.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿:违约赔偿的具体金额和计算方法由双方协商确定,并在合同中明确。10.保密条款10.1保密内容:本合同涉及的技术、商业秘密以及其他非公开信息。10.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。10.3保密义务:双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露。11.合同附件11.1附件一:光伏电站建设方案11.2附件二:分布式能源管理系统方案11.3附件三:合同履行计划12.合同生效12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.合同解除1.一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.合同约定的其他解除条件。13.2解除程序:解除合同应书面通知对方,并说明解除理由。13.3解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余事宜,包括但不限于设备、资金、知识产权等。14.其他约定14.1其他事项:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2合同解释:本合同以中文文本为准,如存在歧义,由双方协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或双方同意,参与合同履行、监督、评估或提供专业服务的任何个人、企业或其他组织。1.合同履行需要专业第三方提供技术支持或服务;2.双方需要第三方进行合同履行的监督或评估;3.双方同意的其他第三方介入情况。15.3第三方选择:第三方由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1责任限额定义:本条款所指的责任限额是指第三方因违反其合作协议或因自身原因导致的损失,对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。1.第三方因违约行为造成的直接经济损失;2.第三方因疏忽或过失导致的事故损失;3.第三方因违反保密条款泄露信息造成的损失。16.3责任限额的调整:如需调整第三方责任限额,需经甲乙双方协商一致,并以书面形式修改合作协议。17.第三方权利与义务17.1第三方权利:1.根据合作协议,第三方有权获得约定的报酬;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利;3.第三方有权根据合作协议提出合理的工作计划和进度要求。17.2第三方义务:1.第三方应按照合作协议的要求,按时、按质完成工作任务;2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;3.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系:1.第三方应向甲方报告工作进展和成果;2.第三方在执行任务过程中,如需与甲方沟通,应通过乙方进行;3.第三方应遵守甲乙双方签订的合同约定。18.2第三方与乙方的关系:1.第三方应向乙方报告工作进展和成果;2.第三方在执行任务过程中,如需与乙方沟通,可直接进行;3.第三方应遵守合作协议的约定。18.3第三方与乙方的责任划分:1.第三方在执行任务过程中,因自身原因导致的损失,由第三方自行承担;2.第三方在执行任务过程中,因乙方提供的信息或指导错误导致的损失,由乙方承担;3.第三方在执行任务过程中,因不可抗力导致的损失,甲乙双方按比例分担。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更:当第三方介入时,如需对原合同进行变更,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改原合同。19.2变更后的合同:变更后的合同应明确第三方的介入内容、责任、权利和义务,以及与其他各方的划分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:光伏电站建设方案要求:详细描述光伏电站的建设规划、技术参数、设备选型、施工方案等。说明:此附件作为光伏电站建设的指导文件,需确保内容的科学性、合理性和可操作性。2.附件二:分布式能源管理系统方案要求:详细描述分布式能源管理系统的设计、功能、技术指标、实施计划等。说明:此附件作为分布式能源管理的依据,需确保系统的高效性、稳定性和安全性。3.附件三:合同履行计划要求:详细列出合同履行的时间节点、关键任务、责任主体等。说明:此附件作为合同履行的进度管理工具,需确保各阶段的顺利进行。4.附件四:施工进度报告要求:定期报告施工进度,包括已完成工程量、存在问题、解决方案等。说明:此附件作为施工进度的监控文件,需确保施工按计划进行。5.附件五:光伏电站运行报告要求:定期报告光伏电站的运行数据、发电量、设备状况等。说明:此附件作为光伏电站运行状况的监控文件,需确保电站的高效运行。6.附件六:分布式能源管理系统运行报告要求:定期报告分布式能源管理系统的运行数据、管理效果、改进措施等。说明:此附件作为分布式能源管理系统运行状况的监控文件,需确保系统的高效管理。7.附件七:违约情况报告要求:详细记录违约行为、违约原因、处理措施等。说明:此附件作为违约情况的记录文件,需确保违约行为的及时处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:1.未按时支付款项;2.未按合同约定提供土地、电力接入等条件;3.未按合同约定履行监督、评估职责。乙方违约行为:1.未按时完成建设任务;2.未按合同约定提供运维服务;3.未按合同约定保守商业秘密和技术秘密。第三方违约行为:1.未按时完成工作任务;2.未按合作协议履行保密义务;3.因自身原因导致的事故损失。2.责任认定标准:违约行为的认定:根据合同约定和实际情况,由双方协商确定。责任认定标准:根据违约行为的严重程度、影响范围和损失金额,确定责任方和赔偿金额。3.违约责任示例:甲方未按时支付款项,导致乙方施工进度延误,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担由此造成的损失。乙方未按合同约定提供运维服务,导致光伏电站发电量下降,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。第三方因自身原因导致的事故损失,第三方应承担全部责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年光伏电站建设与分布式能源管理合同1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目投资4.项目建设内容4.1光伏电站建设4.2分布式能源管理系统建设4.3配套设施建设5.项目实施计划5.1项目进度安排5.2项目分期实施5.3项目验收标准6.技术标准与规范6.1国家及行业标准6.2项目特殊技术要求7.项目投资与资金管理7.1投资总额7.2投资来源7.3资金使用计划7.4资金支付方式8.项目建设与施工8.1施工组织设计8.2施工进度管理8.3施工质量控制8.4施工安全管理9.项目设备采购与供应9.1设备采购计划9.2设备供应商选择9.3设备质量保证9.4设备验收与交付10.项目合同管理10.1合同履行监督10.2合同变更与解除10.3合同纠纷解决11.项目验收与移交11.1验收标准11.2验收程序11.3移交手续12.项目运行与管理12.1运行维护要求12.2能源管理要求12.3数据监测与分析13.项目收益与分成13.1收益分配方式13.2收益分成比例13.3收益支付方式14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止或解除后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立时间:本合同于2024年1月1日订立。1.2合同生效条件:双方签署后,经双方法定代表人或授权代表签字盖章,并按照国家相关法律法规办理批准手续后生效。1.3合同生效日期:自合同签署之日起,经双方确认后十个工作日内生效。2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息:甲方名称:能源开发有限公司甲方地址:省市区路号甲方法定代表人:2.2乙方基本信息:乙方名称:建筑安装工程有限公司乙方地址:省市区路号乙方法定代表人:3.项目概述3.1项目名称:2024年光伏电站建设项目3.2项目地点:省市县镇村3.3项目规模:总装机容量为50MW3.4项目投资:总投资为人民币伍亿元整(¥500,000,000)4.项目建设内容4.1光伏电站建设:4.1.1光伏组件安装:采用高效多晶硅光伏组件,单晶组件占比不低于90%。4.1.2逆变器安装:采用国内外知名品牌逆变器,功率范围为500kW1500kW。4.1.3电气设备安装:包括电缆、母线、开关设备等,符合国家相关电气设备安装标准。4.2分布式能源管理系统建设:4.2.1系统设计:采用集中监控与分布式监控相结合的设计方案。4.2.2系统功能:实现对光伏电站的实时监控、数据统计、故障报警等功能。4.3配套设施建设:4.3.1输电线路:新建10kV输电线路,长度为公里。4.3.2消防设施:按照国家消防规范配置消防设施。4.3.3安全防护设施:设置安全防护网、警示标志等。5.项目实施计划5.1项目进度安排:合同签订后,甲方负责在三个月内完成项目立项手续,乙方在六个月内完成项目建设。5.2项目分期实施:项目分为两个阶段,第一阶段为基础设施建设,第二阶段为设备安装调试。5.3项目验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收。6.技术标准与规范6.1国家及行业标准:项目设计、施工、验收等均应符合国家及行业相关标准。6.2项目特殊技术要求:项目特殊技术要求应符合甲方提出的具体要求,并在合同附件中详细列出。8.项目建设与施工8.1施工组织设计:8.1.1乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。8.1.2施工组织设计应经甲方审核批准后方可实施。8.2施工进度管理:8.2.1乙方应严格按照施工组织设计中的进度计划进行施工,确保项目按期完成。8.2.2甲方有权对施工进度进行监督,并对延期情况进行处理。8.3施工质量控制:8.3.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。8.3.2甲方有权对施工质量进行抽检,不合格部分乙方应无条件返工。8.4施工安全管理:8.4.1乙方应建立健全施工安全管理制度,确保施工安全。8.4.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。9.项目设备采购与供应9.1设备采购计划:9.1.1甲方应提供设备采购清单,包括设备名称、规格、数量、技术参数等。9.1.2乙方应根据甲方提供的清单进行设备采购。9.2设备供应商选择:9.2.1乙方应选择具有相应资质的供应商,确保设备质量。9.2.2甲方有权对供应商进行审核。9.3设备质量保证:9.3.1供应商应提供设备质量保证书,保证设备在质保期内无质量问题。9.4设备验收与交付:9.4.1设备到货后,由双方共同进行验收。9.4.2验收合格后,乙方应将设备交付甲方使用。10.项目合同管理10.1合同履行监督:10.1.1甲方应监督乙方按照合同约定履行义务。10.1.2乙方应定期向甲方报告项目进展情况。10.2合同变更与解除:10.2.1合同签订后,如需变更,双方应协商一致,并以书面形式进行变更。10.2.2如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。10.3合同纠纷解决:10.3.1双方发生合同纠纷,应友好协商解决。10.3.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.项目验收与移交11.1验收标准:11.1.1项目验收应按照国家及行业标准进行。11.1.2甲方有权对项目进行验收。11.2验收程序:11.2.1乙方应按照验收标准准备验收资料。11.2.2甲方应在项目完工后十个工作日内组织验收。11.3移交手续:11.3.1验收合格后,乙方应将项目移交给甲方。11.3.2移交手续包括但不限于设备清单、技术资料、验收报告等。12.项目运行与管理12.1运行维护要求:12.1.1甲方应负责光伏电站的运行维护工作。12.1.2乙方应提供必要的技术支持。12.2能源管理要求:12.2.1甲方应确保光伏电站的能源利用效率。12.2.2乙方应协助甲方进行能源管理。12.3数据监测与分析:12.3.1甲方应定期对光伏电站的运行数据进行分析。12.3.2乙方应提供必要的数据支持。13.项目收益与分成13.1收益分配方式:13.1.1项目收益按照合同约定的比例进行分配。13.1.2分配方式为按年结算,每年末支付。13.2收益分成比例:13.2.1甲方占项目收益的60%,乙方占40%。13.3收益支付方式:13.3.1收益支付采用银行转账方式,每月支付一次。14.合同终止与解除14.1合同终止条件:14.1.1合同期满后自然终止。14.1.2双方协商一致,合同可以提前终止。14.2合同解除条件:14.2.1一方严重违反合同约定,另一方有权解除合同。14.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可以协商解除合同。14.3合同终止或解除后的处理:14.3.1合同终止或解除后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.3.2合同终止或解除后,乙方应将项目移交给甲方。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、审计方、咨询方、技术服务方、设备供应商等。15.2第三方介入方式:15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意,并以书面形式约定介入的具体事项、职责和权利。15.3第三方介入的职责和权利:15.3.1第三方在合同约定的范围内享有相应的权利,承担相应的职责。15.3.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的相关规定。15.4第三方与其他各方的划分说明:15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系由双方另行签订协议约定。15.4.2第三方在合同履行过程中,应积极配合甲乙双方的工作,不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义:16.1.1本合同中“第三方责任限额”是指第三方因自身原因导致合同不能履行或造成损失时,应当承担的最高赔偿责任。16.2第三方责任限额的确定:16.2.1第三方责任限额由甲乙双方根据第三方的资质、业务范围、合同约定等因素共同确定。16.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。16.3第三方责任限额的适用范围:16.3.1第三方责任限额适用于第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失。16.3.2第三方责任限额不适用于因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入的额外条款:17.1.1第三方介入后,甲乙双方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,共同协调第三方的工作。17.2第三方介入的额外说明:17.2.1第三方介入期间,甲乙双方应确保第三方的工作不会影响项目的正常进行。17.2.2第三方介入过程中,甲乙双方应共同监督第三方的工作质量,确保其符合合同要求。18.第三方介入的费用承担18.1第三方介入费用的承担方式:18.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定和第三方介入协议的约定承担。18.1.2第三方介入费用包括但不限于第三方服务费、差旅费、资料费等。18.2第三方介入费用的支付:18.2.1第三方介入费用应在第三方介入协议中明确约定支付方式和时间。18.2.2第三方介入费用支付方式为银行转账,支付时间按合同约定执行。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入的合同变更:19.1.1如需变更第三方介入协议的内容,甲乙双方应协商一致,并以书面形式进行变更。19.2第三方介入的合同解除:19.2.1如第三方介入协议无法履行,甲乙双方应协商解除,并按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订文件要求:包含合同双方签字盖章的原件。说明:作为合同生效的法定文件。2.附件二:项目可行性研究报告要求:详细说明项目背景、市场分析、技术方案、投资估算等。说明:作为项目立项和审批的依据。3.附件三:项目立项批准文件要求:包含项目立项批复的原件。说明:作为项目合法建设的依据。4.附件四:施工组织设计要求:包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明:作为项目施工的指导文件。5.附件五:设备采购清单要求:详细列出设备名称、规格、数量、技术参数等。说明:作为设备采购的依据。6.附件六:设备供应商资质证明要求:包含供应商的营业执照、产品质量认证等。说明:作为设备供应商选择的依据。7.附件七:施工进度报告要求:定期报告施工进度、质量、安全等情况。说明:作为项目进度管理的依据。8.附件八:设备验收报告要求:详细记录设备验收过程、结果和存在问题。说明:作为设备验收的依据。9.附件九:项目验收报告要求:详细记录项目验收过程、结果和存在问题。说明:作为项目验收的依据。10.附件十:项目运行维护手册要求:详细说明光伏电站的运行维护流程、注意事项等。说明:作为项目运行维护的指导文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:甲方未按时支付款项,应按照合同约定的逾期付款利率支付滞纳金。示例说明:若合同约定逾期付款利率为每日万分之五,甲方逾期付款10天,则应支付滞纳金。2.违约行为:乙方未按时完成项目建设责任认定标准:乙方未按时完成项目建设,应按照合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明:若合同约定违约金比例为每日1万元,乙方逾期完成项目建设30天,则应支付违约金30万元。3.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方未按约定履行职责,应按照合同约定承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方未按约定完成技术服务,导致项目延误,则应按照合同约定赔偿甲方损失。4.违约行为:任何一方泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露商业秘密,应承担相应的法律责任。示例说明:若甲方泄露乙方商业秘密,乙方有权要求甲方停止泄露并赔偿损失。5.违约行为:不可抗力导致的合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。示例说明:若因自然灾害导致项目无法正常施工,双方互不承担违约责任。全文完。2024年光伏电站建设与分布式能源管理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.合同标的及范围2.1光伏电站建设内容2.2分布式能源管理系统2.3合同项目地点2.4合同项目规模3.合同工期及进度安排3.1光伏电站建设工期3.2分布式能源管理系统安装工期3.3合同项目总工期3.4各阶段进度节点4.合同价款及支付方式4.1合同总价款4.2分阶段支付金额4.3支付时间节点4.4付款条件5.工程质量要求及验收标准5.1光伏电站建设质量要求5.2分布式能源管理系统质量要求5.3工程验收标准5.4验收程序6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工人员及设备6.3施工安全管理6.4施工进度管理7.技术支持与售后服务7.1技术支持内容7.2售后服务内容7.3技术支持与售后服务期限7.4技术支持与售后服务费用8.违约责任及处理方式8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约处理方式9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1光伏电站建设施工图纸12.2分布式能源管理系统技术参数12.3合同双方签订的其他协议13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:能源科技有限公司(2)乙方:建筑安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址(1)甲方注册地址:省市区路号(2)乙方注册地址:省市区路号2.合同标的及范围2.1光伏电站建设内容(1)光伏组件安装(2)逆变器安装(3)支架及基础建设(4)电力接入系统工程2.2分布式能源管理系统(1)能源监测系统(2)能源管理系统软件(3)数据传输及通讯设备2.3合同项目地点省市区镇村2.4合同项目规模装机容量:100MW3.合同工期及进度安排3.1光伏电站建设工期(1)光伏组件安装:60天(2)逆变器安装:30天(3)支架及基础建设:45天(4)电力接入系统工程:30天3.2分布式能源管理系统安装工期30天3.3合同项目总工期180天3.4各阶段进度节点(1)光伏电站建设:120天(2)分布式能源管理系统:150天(3)合同项目完工:180天4.合同价款及支付方式4.1合同总价款人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)4.2分阶段支付金额(1)合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%(2)光伏电站建设完成并验收合格后支付合同总价款的40%(3)分布式能源管理系统安装完成并验收合格后支付合同总价款的20%(4)合同项目完工验收合格后支付合同总价款的10%4.3支付时间节点(1)合同签订后5个工作日内(2)光伏电站建设完成并验收合格后30个工作日内(3)分布式能源管理系统安装完成并验收合格后30个工作日内(4)合同项目完工验收合格后30个工作日内4.4付款条件(1)甲方收到乙方提交的付款申请及相关文件(2)乙方提交的付款申请及相关文件符合合同约定5.工程质量要求及验收标准5.1光伏电站建设质量要求(1)光伏组件安装质量符合国家相关标准(2)逆变器安装质量符合国家相关标准(3)支架及基础建设质量符合国家相关标准(4)电力接入系统工程质量符合国家相关标准5.2分布式能源管理系统质量要求(1)能源监测系统功能齐全、性能稳定(2)能源管理系统软件运行稳定、操作便捷(3)数据传输及通讯设备安全可靠5.3工程验收标准(1)光伏电站建设质量验收标准(2)分布式能源管理系统验收标准5.4验收程序(1)光伏电站建设验收程序(2)分布式能源管理系统验收程序6.施工组织与管理6.1施工组织机构(1)甲方施工组织机构(2)乙方施工组织机构6.2施工人员及设备(1)甲方施工人员及设备(2)乙方施工人员及设备6.3施工安全管理(1)甲方施工安全管理(2)乙方施工安全管理6.4施工进度管理(1)甲方施工进度管理(2)乙方施工进度管理8.违约责任及处理方式8.1违约情形(1)甲方未按时支付合同价款(2)乙方未按合同约定完成工程(3)乙方工程质量不符合合同约定(4)甲方违反合同约定使用工程(5)乙方违反合同约定提供的服务8.2违约责任承担(1)甲方未按时支付合同价款,应向乙方支付违约金,违约金按每日应付款项的千分之五计算。(2)乙方未按合同约定完成工程,应承担工期延误责任,并支付违约金,违约金按每日延误工期合同价款的千分之五计算。(3)乙方工程质量不符合合同约定,应无条件返工或修复,直至符合质量要求,并承担由此产生的费用。(4)甲方违反合同约定使用工程,应承担由此产生的损失,并支付违约金,违约金按损失金额的百分之十计算。(5)乙方违反合同约定提供的服务,应承担由此产生的损失,并支付违约金,违约金按损失金额的百分之十计算。8.3违约处理方式(1)违约方应在接到违约通知之日起7日内采取补救措施。(2)若违约方未采取补救措施或补救措施不力,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。9.争议解决方式9.1争议解决途径(1)友好协商(2)调解(3)仲裁9.2争议解决机构(1)中国省市仲裁委员会9.3争议解决程序(1)争议双方应在争议发生后30日内提出书面仲裁申请。(2)仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起15日内组成仲裁庭。(3)仲裁庭应在组成后15日内确定仲裁程序。(4)仲裁庭应在仲裁程序确定后60日内作出仲裁裁决。10.合同解除条件及程序10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后,未在15日内采取补救措施或补救措施不力。(2)不可抗力事件导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知另一方。(2)收到解除合同通知的一方应在7日内予以确认或提出异议。11.合同生效及终止11.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章(2)合同经双方法定代表人或授权代表签字(3)合同已按约定支付首期款项11.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程已按约定完成(2)合同约定的其他终止条件成就12.合同附件12.1光伏电站建设施工图纸12.2分布式能源管理系统技术参数12.3合同双方签订的其他协议13.合同签署13.1合同签署日期2024年1月1日13.2合同签署地点省市区路号13.3合同签署人员(1)甲方代表:(2)乙方代表:14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4本合同如有修改或补充,以书面形式为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同履行的任何个人或组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险代理等。15.2第三方介入的条件(1)甲乙双方一致同意第三方介入合同履行。(2)第三方具备相应的资质和能力,能够履行其职责。15.3第三方介入的职责(1)监理方:负责监督合同履行过程中的工程质量、进度和安全管理。(2)检测机构:负责对工程质量进行检测,确保符合合同约定的标准。(3)咨询顾问:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行中的技术问题。(4)保险代理:协助甲乙双方办理工程保险,确保合同履行过程中风险得到有效控制。15.4第三方介入的程序(1)甲乙双方共同选定第三方,并签订合作协议。(2)第三方根据合作协议的约定,履行其职责。(3)甲乙双方对第三方的工作进行监督和评估。16.甲乙双方的权利和义务16.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求第三方按照合作协议履行职责。(2)甲方应向第三方提供必要的工作条件和信息。(3)甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同约定。16.2乙方的权利和义务(1)乙方应配合第三方的工作,提供必要的技术支持和协助。(2)乙方应接受第三方的监督和检查。(3)乙方应按照合作协议向第三方支付相关费用。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担。(2)第三方在履行职责过程中,因甲乙双方的责任导致的损失,由甲乙双方按合同约定分担。17.2责任限额的具体规定(1)监理方:对工程质量、进度和安全管理方面的责任限额,不超过合同总价的5%。(2)检测机构:对检测结果的责任限额,不超过检测费用的一倍。(3)咨询顾问:对咨
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 招标策略大揭秘3篇
- 按摩店合伙协议书范本3篇
- 教育培训劳动合同范本2篇
- 尾气减排志愿者行动3篇
- 撤诉授权书格式撰写要点3篇
- 文明进步守则3篇
- 交通园区机场建设协议
- 拍卖场地租赁协议
- 金融服务合同签订及执行管理办法
- 商业区步行街护栏装修合同
- GB/T 19752-2024混合动力电动汽车动力性能试验方法
- 伦理与社会责任智慧树知到期末考试答案章节答案2024年浙江大学
- (高清版)JTGT 3610-2019 公路路基施工技术规范
- 《我国二手车市场的现状及前景【论文】4600字》
- (完整)公共卫生基本知识考试题题库及答案
- 《红楼梦》作品简介名著导读 国学经典 PPT模板
- EBV相关TNK细胞淋巴组织增殖性疾病
- 中国电信-员工手册(共20页)
- 毕业设计(论文)驱动桥毕业设计
- 宜都市产业集群基本情况及产业链
- SF_T 0119-2021 声像资料鉴定通用规范_(高清版)
评论
0/150
提交评论