社区中心装修施工合同范本

社区中心装修施工合同范本合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________地址：____________________联系电话：________________第一条工程内容1.1本工程的装修施工范围包括：________________（具体工程内容详见附件）。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸和施工要求进行施工。第二条合同价格2.1工程的合同总价为人民币____元整（大写：_________________________元整），包括施工费、材料费、人工费、税费等一切与工程相关的费用。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，业主支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，业主支付给承包商。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2承包商如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主同意后方可延长。第四条质量标准4.1承包商应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，直到达到验收标准。第五条违约责任5.1承包商未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。5.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工要求说明3.材料规格及品牌清单4.施工工艺标准5.验收标准和方法6.工程进度计划表7.付款凭证及转账记录8.质量保修书二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定时间完成工程：认定标准为合同约定的施工期限届满，承包商未能完成全部施工内容。2.业主未按照约定时间支付合同价款：认定标准为合同约定的付款日期届满，业主未能支付相应的价款。3.工程验收不合格：认定标准为不符合双方约定的验收标准和方法，或国家、行业相关标准、规范。三、法律名词及解释：1.甲方：指社区中心的所有者或授权代表。2.乙方：指承担装修施工任务的承包商。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.预付款：指合同签订后业主支付给承包商的款项，作为施工前的准备费用。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用以弥补因违约造成的损失。6.质保金：指工程验收合格后，业主留存的合同总价款的20%，作为工程保修期的质量保证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，承包商需制定补救措施并尽快实施。2.施工质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，直至符合质量标准。3.付款纠纷：解决办法：核对付款凭证，明确付款责任，必要时可寻求法律途径解决。4.变更施工内容：解决办法：双方协商一致后，签订变更协议，调整合同价款及施工期限。五、所有应用场景：1.社区中心装修施工合同范本适用于各类社区中心、文化活动中