水库建设回填土施工合同

水库建设回填土施工合同合同编号：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于乙方具备回填土施工的资质和经验，愿意为甲方提供回填土施工服务；双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条施工内容1.1本合同回填土施工范围包括：__________1.2乙方应按照甲方的要求，完成回填土施工任务，并保证施工质量符合国家相关标准和规范。第二条施工期限2.1本合同约定的施工期限为：__________（开工日期）至__________（竣工日期）。2.2乙方应当按照约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，保证施工质量。3.2甲方有权对施工过程和施工质量进行监督、检查。如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。第四条施工安全4.1乙方应严格按照国家相关安全法律法规和甲方安全要求进行施工，确保施工过程中的人员和财产安全。4.2乙方应承担因施工原因造成的人员伤亡和财产损失的责任。第五条合同价款5.1本合同的合同价为人民币__________元（大写：__________元整），其中包括：人工费、材料费、设备费、交通费等。5.2甲方分期支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________天内，支付合同总价款的__________%；（2）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%；（3）剩余合同总价款在工程保修期满后支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。6.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等费用，并按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。6.3甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付的合同价款×逾期天数×__________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且合同价款支付完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.施工方案及施工计划3.施工人员名单及相关资质证明4.施工材料及设备清单5.施工安全措施及应急预案6.工程验收标准及方法7.付款凭证及合同价款结算明细二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定的，视为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款的，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.施工期限：指合同约定的施工开始和结束的日期。4.施工质量：指施工过程中符合国家相关标准和规范的程度。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时安排加班或增派人员。2.施工质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.合同价款支付纠纷：查看合同约定，按照约定支付相应价款。4.施工条件不足：提前沟通，甲方及时提供所需施工条件。5.合同争议：协商解决，协商不成时依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应