




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度风力发电站土建工程承包合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方信息1.2合同签订日期及地点1.3合同生效日期1.4合同终止条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程设计要求3.承包内容3.1土建工程范围3.2材料供应3.3设备安装3.4工程进度安排4.合同价格4.1总合同价格4.2预付款比例4.3进度款支付4.4结算及保修金5.合同履行5.1工程开工条件5.2工程进度要求5.3质量要求5.4风险责任划分6.人员配置6.1承包方人员6.2监理人员6.3设计人员6.4甲方人员7.技术标准与规范7.1国家及行业标准7.2地方标准及规范7.3甲方特殊要求8.施工图纸8.1施工图纸提供8.2施工图纸变更8.3施工图纸审核9.工程变更9.1变更程序9.2变更审批9.3变更费用10.不可抗力及风险处理10.1不可抗力事件定义10.2不可抗力事件处理10.3风险责任承担11.违约责任11.1承包方违约责任11.2甲方违约责任11.3违约金及赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同附件14.1合同附件清单14.2附件内容及说明第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订双方信息1.1.1承包方:名称、地址、法定代表人1.1.2甲方:名称、地址、法定代表人1.2合同签订日期及地点1.2.1签订日期:2024年1月1日1.2.2签订地点:甲方所在地1.3合同生效日期1.3.1合同自签订之日起生效1.4合同终止条件1.4.1工程竣工验收合格1.4.2乙方完成保修义务1.4.3双方协商一致解除合同2.工程概况2.1工程名称2.1.1风力发电站土建工程2.2工程地点2.2.1省份、市、县、具体位置2.3工程规模2.3.1总投资额:万元2.3.2总装机容量:兆瓦2.4工程设计要求2.4.1设计依据:国家及行业标准2.4.2设计规范:规范3.承包内容3.1土建工程范围3.1.1土方开挖、回填3.1.2基础工程3.1.3桩基工程3.1.4混凝土结构工程3.1.5钢结构工程3.2材料供应3.2.1承包方负责材料采购及运输3.2.2材料质量符合国家及行业标准3.3设备安装3.3.1承包方负责设备安装及调试3.3.2设备质量符合国家及行业标准3.4工程进度安排3.4.1工程开工日期:2024年2月1日3.4.2工程竣工日期:2025年2月1日4.合同价格4.1总合同价格4.1.1合同总价:万元4.2预付款比例4.2.1预付款比例:合同总价的10%4.3进度款支付4.3.1每月支付进度款:合同总价的8%4.4结算及保修金4.4.1工程竣工结算:2025年2月28日前4.4.2保修金:合同总价的5%,保修期满后无息退还5.合同履行5.1工程开工条件5.1.1甲方提供施工场地5.1.2甲方提供施工用水、用电5.1.3乙方具备施工资质及设备5.2工程进度要求5.2.1按照合同约定的进度计划执行5.2.2每月提交工程进度报告5.3质量要求5.3.1符合国家及行业标准5.3.2甲方验收合格5.4风险责任划分5.4.1乙方承担施工过程中发生的人身伤亡及财产损失风险5.4.2甲方承担不可抗力及自然灾害等风险6.人员配置6.1承包方人员6.1.1项目经理:具备相关资质及经验6.1.2技术负责人:具备相关资质及经验6.1.3施工人员:具备相关资质及经验6.2监理人员6.2.1监理单位:具备相关资质6.2.2监理人员:具备相关资质及经验6.3设计人员6.3.1设计单位:具备相关资质6.3.2设计人员:具备相关资质及经验6.4甲方人员6.4.1甲方代表:具备相关资质及经验6.4.2甲方管理人员:具备相关资质及经验8.技术标准与规范8.1国家及行业标准8.1.1建筑工程质量管理条例8.1.2工程建设施工质量验收统一标准8.1.3钢结构工程施工质量验收规范8.2地方标准及规范8.2.1省级建筑工程施工质量验收规范8.2.2省级风力发电站土建工程施工技术规程8.3甲方特殊要求8.3.1甲方提供的设计图纸和技术要求8.3.2甲方指定的材料品牌和规格9.施工图纸9.1施工图纸提供9.1.1甲方在合同签订前提供完整的设计图纸9.1.2设计图纸应包含施工详图、材料清单、技术说明等9.2施工图纸变更9.2.1设计变更应由甲方提出,并经乙方确认后方可实施9.2.2变更图纸应在变更后立即通知乙方9.3施工图纸审核9.3.1乙方在收到图纸后5个工作日内完成审核9.3.2审核通过后,乙方应在3个工作日内开始施工10.工程变更10.1变更程序10.1.1任何一方提出变更,应书面通知对方10.1.2变更内容应详细说明,包括变更原因、范围、费用等10.2变更审批10.2.1变更内容经双方协商一致后,由甲方批准10.2.2甲方应在收到变更申请后7个工作日内给予答复10.3变更费用10.3.1变更费用由变更原因方承担10.3.2变更费用应在变更实施前由双方确认11.不可抗力及风险处理11.1不可抗力事件定义11.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等11.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方11.2不可抗力事件处理11.2.1不可抗力事件导致工程延误,工期相应顺延11.2.2不可抗力事件导致工程损失,由受损方自行承担11.3风险责任承担11.3.1乙方承担施工过程中的风险责任11.3.2甲方承担因不可抗力事件导致的风险责任12.违约责任12.1承包方违约责任12.1.1未能按合同约定完成工程,应支付违约金12.1.2工程质量不合格,应承担修复或赔偿责任12.2甲方违约责任12.2.1未能按合同约定支付款项,应支付违约金12.2.2未能按合同约定提供施工条件,应承担相应责任12.3违约金及赔偿12.3.1违约金比例为合同总价的1%12.3.2赔偿金额根据实际损失确定13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议13.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁13.2争议解决程序13.2.1争议发生后,双方应在30日内提出仲裁申请13.2.2仲裁委员会应在收到申请后60日内作出裁决13.3争议解决地点13.3.1争议解决地点为合同签订地14.合同附件14.1合同附件清单14.1.1设计图纸14.1.2材料清单14.1.3施工组织设计14.1.4人员配置表14.1.5其他相关文件14.2附件内容及说明14.2.1附件一:设计图纸,详细说明工程设计和施工要求14.2.2附件二:材料清单,列出工程所需材料名称、规格、数量等14.2.3附件三:施工组织设计,包括施工方案、进度安排、质量保证措施等14.2.4附件四:人员配置表,列出项目管理人员和施工人员名单及职责14.2.5附件五:其他相关文件,包括合同变更、会议纪要等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方指定的,提供专业服务、咨询、监督、监理、检验等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括甲乙双方的关联方或利益相关者。16.第三方介入目的16.1提高工程质量与效率16.2确保合同履行符合法律法规和行业标准16.3协助解决合同履行中的争议和问题17.第三方介入程序17.1第三方选择17.1.1第三方由甲乙双方协商确定,或由一方推荐并经另一方同意。17.1.2第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任合同规定的职责。17.1.2第三方服务合同17.1.2.1第三方服务合同应明确第三方的服务内容、期限、费用、责任等。17.1.2.2第三方服务合同作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。18.第三方职责18.1第三方应根据合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。18.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,维护甲乙双方的合法权益。18.3第三方应及时向甲乙双方报告其工作进展和发现的问题。19.第三方权利19.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。19.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。19.3第三方有权拒绝甲乙双方提出的违反法律法规或合同约定的不合理要求。20.第三方责任20.1第三方对其提供的服务承担相应的法律责任。20.2第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的,应承担赔偿责任。20.3第三方责任限额20.3.1第三方责任限额应根据其服务内容、服务费用等因素由甲乙双方协商确定。20.3.2第三方责任限额应在第三方服务合同中明确。21.第三方与其他各方的关系21.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,与工程项目的其他参与方无直接合同关系。21.2第三方应独立于甲乙双方,不得偏袒任何一方。21.3第三方在履行职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得泄露其商业秘密。22.第三方介入的变更22.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。22.2变更内容应包括第三方职责、服务期限、费用等。23.第三方介入的终止23.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。24.第三方介入的争议解决24.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。24.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求和说明:包含施工详图、材料清单、技术说明等。图纸应清晰、准确、完整,符合国家及行业标准。图纸应在合同签订前由甲方提供。2.材料清单详细要求和说明:列出工程所需材料名称、规格、数量、供应商等信息。材料清单应与设计图纸相一致,并符合国家及行业标准。材料清单应在合同签订前由甲方提供。3.施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、进度安排、质量保证措施等。施工组织设计应符合国家及行业标准,并满足工程实际需求。施工组织设计应在合同签订前由乙方提供。4.人员配置表详细要求和说明:列出项目管理人员和施工人员名单及职责。人员配置表应包括人员资质、经验、技能等信息。人员配置表应在合同签订前由乙方提供。5.合同变更记录详细要求和说明:记录合同签订后发生的所有变更事项,包括变更内容、变更原因、变更日期等。变更记录应由甲乙双方共同签字确认。6.工程进度报告详细要求和说明:每月提交工程进度报告,包括实际进度、已完成工程量、存在问题等。报告应附有相关数据和图表,以便甲方了解工程进展。7.质量检验报告详细要求和说明:每阶段工程完成后,提交质量检验报告,包括检验项目、检验结果、检验日期等。报告应由具有相应资质的第三方检验机构出具。8.争议解决记录详细要求和说明:记录合同履行过程中发生的争议,包括争议内容、争议解决过程、解决结果等。记录应由甲乙双方共同签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按合同约定完成工程;1.2工程质量不合格;1.3未能按合同约定支付款项;1.4未能按合同约定提供施工条件;1.5违反国家法律法规和行业标准。2.责任认定标准违约责任认定标准如下:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金比例为合同总价的1%。2.3赔偿金额根据实际损失确定。3.违约示例说明示例一:乙方未能按合同约定完成工程,导致工程延期10天。甲方有权要求乙方支付违约金1万元,并赔偿因延期造成的损失。示例二:乙方施工过程中发现质量问题,经检验不合格。乙方应立即进行整改,直至合格,并承担相应的整改费用。全文完。2024年度风力发电站土建工程承包合同范本1本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度3.工程承包内容3.1土建工程范围3.2工程质量要求3.3工程验收标准3.4工程施工期限4.工程承包价格及支付方式4.1工程承包总价4.2工程承包单价4.3工程付款方式4.4付款进度5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工管理制度5.3施工人员资质要求5.4施工安全与环境保护6.工程变更与调整6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程变更费用7.工程验收与交付7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程交付条件7.4工程交付时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同附件内容13.3合同附件效力14.合同签订日期及签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同签订双方信息1.1合同双方名称甲方:风力发电有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称风力发电站土建工程2.2工程地点省市区镇2.3工程规模本工程占地面积约为平方米,总建筑面积约为平方米。2.4工程类型风力发电站土建工程2.5工程进度本工程计划于2024年1月1日开始施工,2025年6月30日前完成全部工程并交付使用。第三条工程承包内容3.1土建工程范围包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程等。3.2工程质量要求本工程必须符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量合格。3.3工程验收标准按照国家及行业相关验收标准进行工程验收。3.4工程施工期限本工程施工期限为24个月,自合同签订之日起计算。第四条工程承包价格及支付方式4.1工程承包总价本工程承包总价为人民币万元整。4.2工程承包单价详见附件《工程承包单价表》。4.3工程付款方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付预付款人民币万元。2.进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方支付相应进度款。3.结算款:工程验收合格后,甲方支付结算款人民币万元。4.保修金:工程验收合格后,甲方支付保修金人民币万元,保修期满后无质量问题退还。4.4付款进度1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:每完成合同约定节点后5个工作日内支付。3.结算款:工程验收合格后30个工作日内支付。4.保修金:工程验收合格后支付。第五条施工组织与管理5.1施工组织机构乙方应成立专门的施工项目部,负责本工程的施工组织与管理。5.2施工管理制度乙方应建立健全施工管理制度,确保工程质量和安全。5.3施工人员资质要求乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能。5.4施工安全与环境保护乙方应严格执行国家及地方有关安全生产和环境保护的规定,确保施工安全与环境保护。第六条工程变更与调整6.1工程变更范围本工程在施工过程中,因设计变更、政策调整等原因需进行工程变更。6.2工程变更程序1.乙方提出变更申请,经甲方审核同意后,双方签订变更协议。2.变更内容纳入合同附件,作为合同的一部分。6.3工程变更费用工程变更费用由双方协商确定,并按照合同约定支付。第七条工程验收与交付7.1工程验收标准本工程验收标准按照国家及行业相关验收标准执行。7.2工程验收程序1.乙方完成工程后,向甲方提交验收申请。2.甲方组织验收,验收合格后,双方签订验收报告。3.验收合格后,乙方应按照合同约定的时间向甲方交付工程。第八条违约责任8.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.乙方违反合同约定,擅自改变工程设计和施工方案。3.乙方未按照合同约定支付工程款。4.甲方未按照合同约定支付工程款。5.任何一方未履行合同约定的保密义务。8.2违约责任承担1.乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方赔偿损失。2.乙方擅自改变工程设计和施工方案,导致工程不合格,乙方应承担相应责任。3.乙方未按合同约定支付工程款,甲方有权暂停工程,并要求乙方支付违约金。4.甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付违约金。5.违约方应承担因违约行为给对方造成的全部经济损失。8.3违约赔偿1.违约金按合同总价款的5%计算,一次性支付给非违约方。2.因违约造成的损失超过违约金的,违约方应承担超出部分的赔偿。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序1.争议发生后,双方应在争议发生之日起30日内提交书面争议解决申请。2.仲裁机构应在收到争议解决申请之日起60日内作出裁决。9.3争议解决机构双方同意将争议提交至省市仲裁委员会解决。第十条合同解除与终止10.1合同解除条件1.双方协商一致,解除合同。2.因不可抗力导致合同无法履行。3.一方严重违约,经另一方催告后仍未改正。10.2合同终止条件1.工程验收合格,且乙方按照合同约定完成交付。2.双方协商一致,终止合同。10.3合同解除与终止程序1.双方协商一致解除或终止合同,应签订书面协议。2.因不可抗力导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并提交相关证明材料。3.一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限本合同有效期内及终止后三年内。11.3保密责任双方应对保密内容承担保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同解除条件1.合同约定的解除条件成就。2.因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同解除程序1.双方协商一致解除合同,应签订书面协议。2.因不可抗力导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并提交相关证明材料。第十三条其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括但不限于工程承包单价表、施工组织设计、设计变更文件等。13.2合同附件内容合同附件作为合同的一部分,具有同等法律效力。13.3合同附件效力合同附件的效力受本合同约束,与本合同内容不一致的,以本合同为准。第十四条合同签订日期及签字盖章本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):_____________________乙方代表(签字):_____________________签订日期:________________________年__月__日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,非合同签订双方,但与本合同履行有直接或间接关联关系的自然人、法人或其他组织。1.2.1供应商1.2.2设计单位1.2.3监理单位1.2.4保险公司1.2.5仲裁机构1.2.6其他与本合同履行相关的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方在本合同履行过程中产生的责任,应以其与合同签订方签订的协议或合同中约定的责任限额为准。2.2若第三方责任限额不足,合同签订方有权要求第三方承担超出部分的责任。2.3第三方责任限额的具体约定,应在第三方与合同签订方签订的协议或合同中明确。第三条第三方介入的附加条款3.1第三方介入的依据3.1.1第三方介入应符合法律法规的规定。3.1.2第三方介入应经合同签订方书面同意。3.2第三方介入的程序3.2.1第三方介入前,应向合同签订方提交书面申请,说明介入原因、目的和预期效果。3.2.2合同签订方应在收到第三方申请后10个工作日内予以答复。3.3第三方介入的职责3.3.1第三方应按照合同签订方的授权,履行其在合同中的相应职责。3.3.2第三方应遵守合同约定,不得损害合同签订方的合法权益。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与合同签订方的责任划分4.1.1第三方与合同签订方之间的责任划分,以双方签订的协议或合同为准。4.1.2第三方应承担因自身原因造成的违约责任。4.2第三方与甲乙方的责任划分4.2.1第三方与甲方或乙方之间的责任划分,以合同签订方与第三方签订的协议或合同为准。4.2.2第三方应承担因自身原因造成的违约责任。4.3第三方与工程其他参与方的责任划分4.3.1第三方与工程其他参与方(如设计单位、监理单位等)之间的责任划分,以各自签订的协议或合同为准。4.3.2第三方应承担因自身原因造成的违约责任。第五条第三方介入的额外条款5.1.1第三方的资质要求5.1.2第三方的权利和义务5.1.3第三方的责任承担5.1.4第三方的保密义务5.1.5第三方的退出机制5.2第三方介入的额外条款应由合同签订方与第三方协商一致后,以书面形式补充进合同。第六条第三方责任的具体规定6.1第三方责任的具体规定应在合同签订方与第三方签订的协议或合同中明确。6.2.1责任范围6.2.2责任承担方式6.2.3责任限额6.2.4责任追究程序6.3第三方责任的具体规定应符合法律法规的规定,并确保合同签订方的合法权益不受损害。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入引发的争议,应通过友好协商解决。7.2协商不成的,争议双方可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。7.3第三方介入的争议解决程序,应参照本合同第九条“争议解决”的相关规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程承包单价表》要求:详细列出各项工程的单价,包括但不限于土方工程、混凝土工程、钢结构工程等。说明:此表作为合同附件,用于确定工程承包总价和进度款支付依据。2.《施工组织设计》要求:包括施工方案、施工进度计划、资源配置计划、施工安全措施等。说明:此设计作为合同附件,用于指导施工过程中的各项工作。3.《设计变更文件》要求:包括设计变更的原因、内容、影响范围及相应的费用调整等。说明:此文件作为合同附件,用于记录和确认设计变更事宜。4.《工程验收报告》要求:包括工程验收的日期、人员、结果及存在问题等。说明:此报告作为合同附件,用于证明工程验收合格。5.《工程交付证书》要求:包括工程交付的日期、人员、结果及存在问题等。说明:此证书作为合同附件,用于证明工程已交付使用。6.《保密协议》要求:约定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密和技术秘密。说明:此协议作为合同附件,用于保护双方的商业利益。7.《第三方协议》要求:包括第三方介入的原因、职责、权利、义务及责任承担等。说明:此协议作为合同附件,用于明确第三方在本合同中的角色和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。乙方违反合同约定,擅自改变工程设计和施工方案。乙方未按照合同约定支付工程款。甲方未按照合同约定支付工程款。任何一方未履行合同约定的保密义务。2.责任认定标准:乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因工期延误造成的损失。乙方违反合同约定,擅自改变工程设计和施工方案:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因设计变更造成的损失。乙方未按照合同约定支付工程款:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。甲方未按照合同约定支付工程款:甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金。任何一方未履行合同约定的保密义务:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因泄露保密信息造成的损失。示例说明:若乙方未按合同约定的时间完成工程,导致甲方工期延误,乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失,包括但不限于额外支付的人工费、设备租赁费等。若乙方擅自改变工程设计和施工方案,导致工程不合格,乙方应赔偿甲方因工程不合格造成的损失,包括但不限于返工费用、修复费用等。若乙方未按照合同约定支付工程款,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按合同总价款的5%计算,一次性支付给甲方。全文完。2024年度风力发电站土建工程承包合同范本2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1承包人基本信息1.2发包人基本信息1.3代理人和见证人信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同总价2.6工程工期3.工程范围和内容3.1土建工程范围3.2设备安装工程范围3.3附属设施工程范围3.4其他工程范围4.工程施工进度计划4.1总体施工进度计划4.2各阶段施工进度计划4.3关键节点施工进度计划5.工程质量标准5.1国家和行业相关标准5.2设计文件要求5.3施工验收标准6.工程价款及支付方式6.1工程价款组成6.2工程款支付方式6.3预付款、进度款、竣工结算款支付比例和时间节点6.4保修金和质保金7.保证金7.1保证金形式7.2保证金金额7.3保证金退还条件及时间8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工安全措施8.3环境保护措施8.4施工现场纪律9.合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更责任和费用10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收报告11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担方式12.3违约责任承担范围13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效、终止及保存14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序14.4合同保存期限第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1承包人基本信息1.1.1名称:[承包人全称]1.1.2法定代表人:[法定代表人姓名]1.1.3注册地址:[注册地址]1.1.4注册资本:[注册资本金额]1.1.5经营范围:[经营范围]1.2发包人基本信息1.2.1名称:[发包人全称]1.2.2法定代表人:[法定代表人姓名]1.2.3注册地址:[注册地址]1.2.4注册资本:[注册资本金额]1.2.5经营范围:[经营范围]1.3代理人和见证人信息1.3.1代理人姓名:[代理人姓名]1.3.2代理人职务:[代理人职务]1.3.3代理人联系方式:[联系方式]1.3.4见证人姓名:[见证人姓名]1.3.5见证人单位:[见证人单位]第二条工程概况2.1工程名称:2024年度风力发电站土建工程2.2工程地点:[具体地址]2.3工程规模:[工程规模描述,如:装机容量、占地面积等]2.4工程类型:风力发电站土建工程2.5工程合同总价:[合同总价金额]2.6工程工期:[合同工期,如:12个月]第三条工程范围和内容3.1土建工程范围3.1.1基础工程3.1.2结构工程3.1.3外墙工程3.1.4屋面工程3.1.5室内装饰工程3.2设备安装工程范围3.2.1设备基础及支架3.2.2设备安装调试3.2.3配电系统安装3.3附属设施工程范围3.3.1水电接入3.3.2通信设施建设3.3.3附属建筑物建设3.4其他工程范围3.4.1安全防护措施3.4.2环境保护措施第四条工程施工进度计划4.1总体施工进度计划4.1.1阶段一:基础工程(13个月)4.1.2阶段二:结构工程(46个月)4.1.3阶段三:安装工程(79个月)4.1.4阶段四:附属设施工程(1012个月)4.2各阶段施工进度计划[详细列出各阶段的月度施工计划]4.3关键节点施工进度计划[列出关键节点的具体日期和工程内容]第五条工程质量标准5.1国家和行业相关标准[列出适用的国家和行业相关标准]5.2设计文件要求[列出设计文件中的具体要求]5.3施工验收标准[列出施工验收的具体标准]第六条工程价款及支付方式6.1工程价款组成6.1.1材料费6.1.2人工费6.1.3机械使用费6.1.4其他直接费6.1.5间接费6.1.6利润6.2工程款支付方式6.2.1预付款6.2.2进度款6.2.3竣工结算款6.3预付款、进度款、竣工结算款支付比例和时间节点[详细列出各付款比例和对应的时间节点]6.4保修金和质保金[详细列出保修金和质保金的金额、支付方式和退还条件]第七条保证金7.1保证金形式7.1.1银行保函7.1.2保证金支票7.2保证金金额7.2.1预付款保证金:[金额]7.2.2进度款保证金:[金额]7.3保证金退还条件及时间7.3.1退还条件:[条件描述]7.3.2退还时间:[具体日期]第八条施工现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工现场入口设置8.1.2施工区域划分8.1.3施工材料堆放区8.1.4施工人员生活区8.2施工安全措施8.2.1安全生产责任制8.2.2安全操作规程8.2.3安全教育培训8.2.4安全防护设施8.3环境保护措施8.3.1噪音控制8.3.2废水处理8.3.3废渣处理8.3.4植被保护8.4施工现场纪律8.4.1工作时间8.4.2工作秩序8.4.3人员出入管理第九条合同变更9.1变更条件9.1.1因不可抗力导致工程变更9.1.2因设计变更导致工程变更9.1.3因工程量清单错误导致工程变更9.2变更程序9.2.1变更申请9.2.2变更审批9.2.3变更实施9.3变更责任和费用9.3.1变更责任承担9.3.2变更费用计算第十条工程验收10.1验收标准10.1.1国家和行业验收标准10.1.2设计文件要求10.1.3施工合同约定10.2验收程序10.2.1验收准备10.2.2验收实施10.2.3验收报告编制10.3验收报告10.3.1验收报告内容10.3.2验收报告提交第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商11.1.2调解11.1.3仲裁11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构名称11.2.2争议解决机构地址11.3争议解决费用11.3.1协商解决费用11.3.2调解解决费用11.3.3仲裁解决费用第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1未按期完成工程12.1.2工程质量不符合标准12.1.3未按规定进行施工现场管理12.2违约责任承担方式12.2.1支付违约金12.2.2恢复原状12.2.3赔偿损失12.3违约责任承担范围12.3.1直接损失12.3.2间接损失第十三条合同解除13.1合同解除条件13.1.1发包人原因13.1.2承包人原因13.1.3不可抗力13.2合同解除程序13.2.1解除通知13.2.2解除确认13.2.3合同解除后的处理13.3合同解除后的处理13.3.1工程移交13.3.2费用结算13.3.3争议解决第十四条合同生效、终止及保存14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同登记14.2合同终止条件14.2.1工程验收合格14.2.2合同约定的终止条件14.3合同保存期限14.3.1合同原件保存期限14.3.2合同副本保存期限第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同执行过程的独立主体,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、仲裁机构等。1.2第三方介入的目的是为了确保合同条款的履行、提高工程质量、保障合同双方的合法权益。第二条第三方介入的职责和权利2.1第三方职责:2.1.1监理方:负责监督工程进度、质量、安全等方面,确保工程按照合同约定进行。2.1.2咨询方:提供专业意见和建议,协助甲乙双方解决合同执行中的问题。2.1.3评估方:对工程进度、质量、成本等进行评估,提出改进措施。2.1.4检测方:对工程材料、设备、施工质量等进行检测,确保符合国家标准和合同要求。2.1.5仲裁机构:在合同争议解决过程中,提供仲裁服务,维护合同双方的合法权益。2.2第三方权利:2.2.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对工程进行监督、检查、评估和检测。2.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合,确保其履行职责。2.2.3第三方有权根据检测结果或评估结果,提出整改意见或措施。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的职责、权利、义务等达成一致意见,并签订相关协议。3.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和配合,确保其履行职责。3.3第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任,其责任限额由合同约定或第三方协议确定。4.2第三方责任限额包括但不限于:4.2.1直接经济损失4.2.2间接经济损失4.2.3合同违约金4.2.4争议解决费用第五条第三方与其他各方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 甲乙丙土地兑换协议书
- 碰伤意外协议书
- 退还捐款协议书
- 自愿缴存协议书
- 群防群治协议书
- 营运损失协议书
- 客车股份制合同协议书
- 联办节目协议书
- 房屋交契税委托协议书
- 灯饰店转让合同协议书
- 故都的秋课文原文
- 【上市公司应收账款审计失败原因及应对措施探究:以立信所审计风华高科公司为例(论文)10000字】
- 《长征胜利万岁》教学设计 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册
- 2024年上海高考数学真题试题(原卷版+含解析)
- 2024年个人劳务承包合同书
- 人工智能原理及MATLAB实现 课件 第2章 机器学习
- 宣传费用结算合同
- 苹果行业竞争对手分析分析
- 公安局指挥中心工作总结
- 林业创业计划书
- 冠状动脉粥样硬化的护理查房
评论
0/150
提交评论