2024年度个人二手房购房合同装修要求约定模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度个人二手房购房合同装修要求约定模板本合同目录一览1.1.1装修要求概述1.1.2装修标准及材料要求1.21.1装修项目清单1.2.1室内墙面1.2.2室内地面1.2.3室内天花板1.2.4卫生间及厨房1.2.5厨房设备1.2.6卫生间设备1.31.1装修施工要求1.3.1施工质量要求1.3.2施工进度要求1.3.3施工安全要求1.41.1装修费用及支付方式1.4.1装修费用总额1.4.2装修费用分阶段支付1.4.3支付时间及方式1.51.1装修验收标准1.5.1验收流程1.5.2验收标准1.5.3验收不合格的处理1.61.1装修期限及延误责任1.6.1装修期限1.6.2逾期装修的处理1.71.1装修材料变更及追加1.7.1材料变更流程1.7.2材料变更费用1.7.3材料追加流程1.81.1装修过程中的沟通与协调1.8.1沟通方式1.8.2协调机制1.91.1装修过程中的争议解决1.9.1争议解决方式1.9.2争议解决机构1.101.1装修过程中的其他约定1.10.1装修过程中的安全责任1.10.2装修过程中的环境保护1.111.1装修完成后产权过户1.11.1产权过户流程1.11.2产权过户费用1.121.1合同解除及违约责任1.12.1合同解除条件1.12.2违约责任1.131.1合同争议解决1.13.1争议解决方式1.13.2争议解决机构1.141.1合同生效及终止1.14.1合同生效条件1.14.2合同终止条件第一部分：合同如下：1.1装修要求概述1.1.1装修范围：本合同约定的装修范围为房屋的室内墙面、地面、天花板、卫生间及厨房的装修，不包括房屋结构、门窗、水电等基础设施的改造。1.1.2装修风格：装修风格为现代简约风格，色彩搭配和谐，整体风格统一。1.1.3装修材料：装修材料需符合国家环保标准，无毒无害，具有防火、防水、防潮等性能。1.21.1装修项目清单1.2.1室内墙面：墙面采用乳胶漆进行粉刷，颜色为米白色，墙面平整度误差不超过0.5毫米。1.2.2室内地面：地面采用瓷砖铺设，规格为600mm×600mm，砖面平整度误差不超过0.5毫米。1.2.3室内天花板：天花板采用乳胶漆进行粉刷，颜色与墙面一致，天花板平整度误差不超过0.5毫米。1.2.4卫生间及厨房：卫生间及厨房墙面采用瓷砖铺设，地面采用防滑瓷砖，颜色为白色。1.2.5厨房设备：厨房设备包括油烟机、燃气灶、橱柜等，品牌为市场上知名品牌，质量保证。1.2.6卫生间设备：卫生间设备包括马桶、洗手盆、淋浴房等，品牌为市场上知名品牌，质量保证。1.31.1装修施工要求1.3.1施工质量要求：装修工程需按照国家相关标准和规范进行施工，确保装修质量达到合同约定标准。1.3.2施工进度要求：装修工程需按照合同约定的工期进行施工，不得延误工期。1.3.3施工安全要求：施工过程中，施工单位需采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全和工程的安全。1.41.1装修费用及支付方式1.4.1装修费用总额：装修费用总额为人民币万元整。1.4.2装修费用分阶段支付：装修费用分三个阶段支付，分别为开工前支付30%，施工过程中支付40%，工程验收合格后支付30%。1.4.3支付时间及方式：支付时间按照合同约定的进度进行，支付方式为银行转账。1.51.1装修验收标准1.5.1验收流程：装修工程完成后，由买卖双方共同进行验收。1.5.2验收标准：装修工程需符合国家相关标准和规范，质量达到合同约定标准。1.5.3验收不合格的处理：验收不合格的工程，由施工单位进行整改，直至合格为止。1.61.1装修期限及延误责任1.6.1装修期限：装修期限为自合同签订之日起天内完成。1.6.2逾期装修的处理：如因施工单位原因导致装修期限延误，每延误一日，施工单位需支付人民币元作为违约金。1.71.1装修材料变更及追加1.7.1材料变更流程：如需变更装修材料，需提前天书面通知对方，并经双方协商一致。1.7.2材料变更费用：材料变更费用按照实际发生费用计算，由变更方承担。1.7.3材料追加流程：如需追加装修项目，需提前天书面通知对方，并经双方协商一致。追加项目费用由追加方承担。8.1装修过程中的沟通与协调8.1.1沟通方式：双方应保持日常沟通，遇有问题及时通过电话、短信或电子邮件等方式进行沟通。8.1.2协调机制：如遇重大问题或争议，双方应协商解决，必要时可邀请第三方进行调解。8.2装修过程中的争议解决8.2.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商解决，如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。8.2.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼法院为人民法院。8.3装修过程中的其他约定8.3.1装修过程中的安全责任：施工单位需确保施工过程中的安全，避免对周围环境和人员造成损害。8.3.2装修过程中的环境保护：施工单位需遵守国家环保法规，采取有效措施防止环境污染。8.4装修完成后产权过户8.4.1产权过户流程：装修工程验收合格后，双方应尽快办理房屋产权过户手续。8.4.2产权过户费用：产权过户费用按照国家相关法律规定由买方承担。8.5合同解除及违约责任8.5.1合同解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。8.5.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.6合同争议解决8.6.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商解决，如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。8.6.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼法院为人民法院。8.7合同生效及终止8.7.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.7.2合同终止条件：本合同履行完毕或根据法律规定和双方约定终止。8.81.1装修过程中的其他约定8.8.1装修过程中的安全责任：施工单位需确保施工过程中的安全，避免对周围环境和人员造成损害。8.8.2装修过程中的环境保护：施工单位需遵守国家环保法规，采取有效措施防止环境污染。8.91.1装修完成后产权过户8.9.1产权过户流程：装修工程验收合格后，双方应尽快办理房屋产权过户手续。8.9.2产权过户费用：产权过户费用按照国家相关法律规定由买方承担。8.101.1合同解除及违约责任8.10.1合同解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。8.10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.111.1合同争议解决8.11.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商解决，如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。8.11.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼法院为人民法院。8.121.1合同生效及终止8.12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.12.2合同终止条件：本合同履行完毕或根据法律规定和双方约定终止。8.131.1装修过程中的其他约定8.13.1装修过程中的安全责任：施工单位需确保施工过程中的安全，避免对周围环境和人员造成损害。8.13.2装修过程中的环境保护：施工单位需遵守国家环保法规，采取有效措施防止环境污染。8.141.1装修完成后产权过户8.14.1产权过户流程：装修工程验收合格后，双方应尽快办理房屋产权过户手续。8.14.2产权过户费用：产权过户费用按照国家相关法律规定由买方承担。8.151.1合同解除及违约责任8.15.1合同解除条件：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。8.15.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.161.1合同争议解决8.16.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商解决，如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。8.16.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会；如选择诉讼，诉讼法院为人民法院。8.171.1合同生效及终止8.17.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.17.2合同终止条件：本合同履行完毕或根据法律规定和双方约定终止。第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方概念界定9.1.1第三方是指在购房合同履行过程中，非合同双方，但为合同履行提供专业服务或协助的个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、法律顾问等。9.2第三方介入的条件与程序9.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并明确第三方介入的具体事项和职责。9.2.2第三方介入的程序如下：a.甲乙双方书面提出第三方介入的申请；b.双方协商确定第三方介入的具体条件和要求；c.双方共同选定第三方，并签订相关协议；d.第三方按照协议约定履行职责。9.3第三方的责任与权利9.3.1第三方的责任：a.第三方应按照合同约定和协议要求，提供专业、公正、高效的服务；b.第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规，不得泄露合同双方的商业秘密；c.第三方因自身原因导致服务出现重大失误，应承担相应的法律责任。9.3.2第三方的权利：a.第三方有权根据合同约定和协议要求，收取相应的服务费用；b.第三方有权在履行职责过程中，获取必要的信息和资料；c.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。9.4甲乙双方的额外条款a.明确第三方介入的具体事项和职责；b.约定第三方介入的费用及支付方式；c.约定第三方介入的时间及期限；d.约定第三方介入的效果和验收标准。9.5第三方责任限额9.5.1第三方责任限额的确定：a.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或根据第三方提供的保险范围确定；b.第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。9.5.2第三方责任赔偿：a.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失的，应按照合同约定或协议要求承担赔偿责任；b.若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方可根据实际情况，要求第三方承担超出责任限额的部分。9.6第三方与其他各方的划分说明9.6.1第三方与其他各方的划分：a.第三方与甲乙双方：第三方作为服务提供方，与甲乙双方签订服务协议，独立承担法律责任；b.第三方与中介方：若第三方介入涉及中介方，中介方应与第三方签订合作协议，明确双方的权利义务；c.第三方与评估机构、监理机构等：第三方与其他专业机构合作时，应签订合作协议，明确各自职责和权利义务。9.6.2第三方与其他各方的责任划分：a.第三方对甲乙双方负责，确保提供的服务符合合同约定和协议要求；b.中介方对第三方负责，确保第三方具备相应的资质和能力；c.评估机构、监理机构等对第三方负责，确保第三方在履行职责过程中，遵守相关法规和标准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.装修图纸及说明：详细展示装修设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，并附有材料说明、尺寸标注等。2.装修预算表：列出装修项目、材料、数量、单价、总价等信息，以及分阶段支付的费用明细。3.装修施工合同：明确施工单位、施工范围、施工质量、施工期限、施工安全等事项。4.装修验收报告：记录装修工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。5.材料采购清单：详细列出装修所需材料的品牌、型号、规格、数量、单价、总价等信息。6.装修费用支付凭证：包括银行转账记录、现金支付凭证等，作为装修费用支付的证明。7.第三方介入协议：明确第三方介入的具体事项、职责、权利、义务等。8.产权过户相关文件：包括房屋买卖合同、产权证、契税发票等。9.争议解决协议：明确争议解决方式、机构、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成装修工程。责任认定标准：施工单位应按照合同约定的工期和质量标准完成装修工程。若未按期完成或质量不合格，需承担违约责任。示例说明：若施工单位未在合同约定的期限内完成装修工程，甲方有权要求施工单位支付违约金，并有权解除合同。2.违约行为：第三方未按协议要求履行职责。责任认定标准：第三方应按照协议要求提供专业、公正、高效的服务。若未履行职责或出现重大失误，需承担违约责任。示例说明：若第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方的商业秘密，乙方有权要求第三方承担赔偿责任。3.违约行为：甲方未按合同约定支付装修费用。责任认定标准：甲方应按照合同约定的支付方式和时间支付装修费用。若未按时支付，需承担违约责任。示例说明：若甲方未按合同约定的支付时间支付装修费用，乙方有权要求甲方支付违约金。4.违约行为：乙方未按合同约定提供房屋。责任认定标准：乙方应按照合同约定提供符合要求的房屋。若房屋存在质量问题或不符合约定，需承担违约责任。示例说明：若乙方提供的房屋存在严重质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿损失。5.违约行为：双方未按合同约定履行争议解决程序。责任认定标准：双方应按照合同约定的争议解决方式、机构、程序进行解决。若未按约定履行，需承担违约责任。示例说明：若双方未按合同约定的争议解决程序解决争议，任何一方有权向法院提起诉讼。全文完。2024年度个人二手房购房合同装修要求约定模板1本合同目录一览1.房屋基本情况1.1房屋位置及编号1.2房屋面积及结构1.3房屋产权性质2.购房人及卖方信息2.1购房人姓名及身份证号码2.2卖方姓名及身份证号码2.3联系方式3.装修要求概述3.1装修风格3.2装修标准3.3装修预算4.装修材料及品牌4.1主材品牌及型号4.2辅材品牌及型号4.3验收标准5.装修施工期限5.1装修开始时间5.2装修结束时间5.3逾期处理6.装修款项支付方式6.1首付款支付6.2进度款支付6.3结算款支付7.装修工程验收7.1验收标准7.2验收流程7.3验收不合格处理8.装修工程保修8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1购房人违约责任9.2卖方违约责任9.3装修公司违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除条件11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知方式13.3合同附件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.房屋基本情况1.1房屋位置及编号：本房屋位于市区街道号，房屋编号为室。1.2房屋面积及结构：本房屋建筑面积为平方米，结构为。1.3房屋产权性质：本房屋为性质，产权清晰，无任何权属纠纷。2.购房人及卖方信息2.1购房人姓名及身份证号码：购房人姓名为X，身份证号码为X。2.2卖方姓名及身份证号码：卖方姓名为X，身份证号码为X。2.3联系方式：购房人联系电话为X，卖方联系电话为X。3.装修要求概述3.1装修风格：本房屋装修风格为现代简约风格。3.2装修标准：本房屋装修标准为中等装修标准。3.3装修预算：本房屋装修预算为万元。4.装修材料及品牌4.1主材品牌及型号：地板采用品牌型号，墙面涂料采用品牌型号，瓷砖采用品牌型号。4.2辅材品牌及型号：电线采用品牌型号，水管采用品牌型号，灯具采用品牌型号。4.3验收标准：装修材料应符合国家标准，品牌及型号应与合同约定一致。5.装修施工期限5.1装修开始时间：装修工程于2024年X月X日开始施工。5.2装修结束时间：装修工程于2024年X月X日完成。5.3逾期处理：如因装修公司原因导致装修工程逾期，每逾期一日，装修公司应向购房人支付元违约金。6.装修款项支付方式6.1首付款支付：购房人应在签订本合同之日起X日内支付首付款万元。6.2进度款支付：装修工程每完成%，购房人应支付相应进度款。6.3结算款支付：装修工程完成后，购房人应在验收合格后X日内支付结算款万元。7.装修工程验收7.1验收标准：装修工程应符合合同约定，材料品牌及型号与合同一致，施工质量符合国家标准。7.2验收流程：装修工程完成后，购房人应在X日内组织验收，验收不合格的，装修公司应在X日内整改。7.3验收不合格处理：如因装修公司原因导致验收不合格，装修公司应承担全部整改费用，并赔偿购房人因此遭受的损失。8.装修工程保修8.1保修期限：本房屋装修工程自竣工验收合格之日起，提供年保修服务。8.2保修范围：保修范围包括但不限于防水、墙面、地面、门窗、水电等基础装修项目。8.3保修责任：在保修期内，如因施工质量问题导致保修范围内的设施损坏，装修公司应负责免费维修或更换。9.违约责任9.1购房人违约责任：购房人未按时支付款项，应向卖方支付%的违约金；购房人单方面解除合同，应赔偿卖方已付款项的%。9.2卖方违约责任：卖方未按时交付房屋，每逾期一日，应向购房人支付元违约金；卖方提供的房屋存在重大质量问题，应退还购房人已付款项并赔偿相应损失。9.3装修公司违约责任：装修公司未按约定完成装修工程，每逾期一日，应向购房人支付元违约金；装修工程存在质量问题，装修公司应负责整改或赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方同意仲裁，应选择具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。10.3争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。11.合同解除条件1.一方严重违约，经另一方催告后仍不履行；2.发生不可抗力，导致合同无法履行；3.合同目的不能实现。11.2合同解除程序：一方解除合同，应提前X日书面通知对方，并保留相关证据。12.合同生效及终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：合同履行完毕或根据法律规定和双方约定终止。13.其他约定事项13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2通知方式：双方应通过书面形式相互通知，通知自送达对方之日起生效。13.3合同附件：本合同附件包括但不限于房屋买卖合同、装修合同、付款凭证等。14.合同签署及生效日期14.1签署日期：本合同于2024年X月X日由双方在市区街道号签订。14.2生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同中的第三方是指中介方、监理方、评估机构、检测机构等非合同签订主体，但在合同履行过程中提供专业服务或参与合同履行的第三方。15.2第三方介入方式：第三方介入合同履行，应经甲乙双方同意，并由双方共同邀请或委托。15.3第三方介入职责：1.中介方：负责协助甲乙双方进行沟通协调，提供市场信息，促成交易完成。2.监理方：负责监督装修施工过程，确保工程质量符合合同约定。4.检测机构：负责对房屋质量、装修材料等进行检测，确保符合国家标准。16.第三方责任限额16.1责任限额定义：第三方责任限额是指第三方因自身原因造成合同履行障碍或损害时，应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额约定：1.中介方：中介方因故意或重大过失导致合同无法履行的，责任限额为中介方收取佣金总额的%。2.监理方：监理方因故意或重大过失导致工程质量不合格的，责任限额为监理费用总额的%。3.评估机构：评估机构因故意或重大过失导致评估结果严重失实的，责任限额为评估费用总额的%。4.检测机构：检测机构因故意或重大过失导致检测结论错误的，责任限额为检测费用总额的%。17.第三方与其他各方的责任划分17.1甲乙双方责任：甲乙双方按照合同约定履行各自义务，第三方介入不影响甲乙双方的责任承担。17.2第三方责任：第三方在合同履行过程中，因自身原因造成合同履行障碍或损害的，应承担相应的责任。17.3互相协作：甲乙双方应与第三方保持良好沟通，共同确保合同顺利履行。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入费用：第三方介入产生的费用由甲乙双方按约定比例承担。18.2第三方介入时间：第三方介入时间应尽量缩短，不得影响合同履行的正常进度。18.3第三方介入成果：第三方介入成果应作为合同履行的依据，甲乙双方应予以认可。19.第三方介入后的合同履行19.1合同履行主体：第三方介入后，甲乙双方仍为合同履行主体，承担相应责任。19.2合同履行进度：第三方介入不应影响合同履行进度，甲乙双方应与第三方共同确保工程按期完成。19.3合同履行质量：第三方介入不应降低合同履行质量，甲乙双方应监督第三方确保工程质量符合约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同：详细记载房屋买卖双方的基本信息、房屋基本情况、交易价格、付款方式等内容。2.装修合同：详细记载装修工程的基本信息、装修要求、施工期限、材料品牌、费用等内容。3.付款凭证：包括首付款、进度款、结算款的支付凭证，证明款项的收付情况。4.装修材料清单：详细列出装修过程中使用的材料品牌、型号、规格等信息。5.施工图纸：包括房屋平面图、立面图、剖面图等，用于指导装修施工。6.装修工程验收报告：记载装修工程验收的时间、地点、人员、验收结果等信息。7.保修卡：记载房屋及装修工程的保修期限、保修范围、保修联系方式等信息。8.争议解决协议：双方就争议解决方式达成的书面协议。9.合同附件：其他与合同履行相关的文件和资料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1购房人未按时支付款项：购房人未按时支付首付款、进度款或结算款。1.2卖方未按时交付房屋：卖方未按时交付房屋给购房人。1.3装修公司未按约定完成装修工程：装修公司未按约定时间完成装修工程。1.4装修工程存在质量问题：装修工程在验收时存在质量问题。1.5第三方未按约定履行职责：第三方未按约定履行中介、监理、评估、检测等职责。2.责任认定标准：2.1购房人未按时支付款项：每逾期一日，购房人应向卖方支付元违约金。2.2卖方未按时交付房屋：每逾期一日，卖方应向购房人支付元违约金。2.3装修公司未按约定完成装修工程：每逾期一日，装修公司应向购房人支付元违约金。2.4装修工程存在质量问题：装修公司应负责免费整改或赔偿损失。2.5第三方未按约定履行职责：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际情况确定。简要示例说明：1.购房人未按时支付首付款，逾期5天，应向卖方支付元违约金。2.卖方未按时交付房屋，逾期10天，应向购房人支付元违约金。3.装修公司未按约定完成装修工程，逾期15天，应向购房人支付元违约金。4.装修工程在验收时发现墙面裂缝，装修公司应负责免费修复或赔偿购房人元。5.中介方未按约定提供市场信息，导致购房人遭受损失，中介方应赔偿购房人元。全文完。2024年度个人二手房购房合同装修要求约定模板2本合同目录一览1.1房屋基本情况1.2装修范围及要求1.3装修材料及品牌1.4装修工期及验收1.5装修费用及支付方式1.6装修过程中双方的权利义务1.7装修过程中变更及调整1.8装修完成后验收及交付1.9装修过程中的违约责任1.10装修完成后质量问题处理1.11争议解决方式1.12合同解除及终止条件1.13合同附件及补充协议1.14合同生效及终止日期第一部分：合同如下：第一条房屋基本情况1.1.1房屋坐落地址：___________1.1.2房屋产权证号：___________1.1.3房屋建筑面积：___________平方米1.1.4房屋用途：___________1.1.5房屋现状：___________第二条装修范围及要求2.1装修范围：包括但不限于客厅、卧室、厨房、卫生间等室内空间。2.2装修要求：按照甲方提供的装修图纸及清单进行施工，确保装修质量及风格符合甲方要求。第三条装修材料及品牌3.1装修材料：甲方提供装修材料清单，乙方负责采购及施工。3.2材料品牌：甲方指定品牌，乙方需按照甲方要求购买。第四条装修工期及验收4.1装修工期：自合同签订之日起___________天内完成。4.2验收标准：按照国家相关标准及甲方要求进行验收。第五条装修费用及支付方式5.1装修费用：___________元，包括材料费、人工费、管理费等。5.2支付方式：分___________期支付，具体支付时间及金额如下：5.2.1首期支付：合同签订后___________天内支付___________元。5.2.2中期支付：装修进度达到___________时支付___________元。5.2.3尾款支付：装修完工并验收合格后___________天内支付剩余款项。第六条装修过程中双方的权利义务6.1甲方权利：6.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定进行装修。6.1.2甲方有权对装修进度及质量进行监督。6.1.3甲方有权要求乙方对装修过程中出现的问题进行整改。6.2乙方义务：6.2.1乙方需按照甲方要求进行装修，确保装修质量。6.2.2乙方需按时完成装修任务，不得拖延工期。6.2.3乙方需配合甲方进行装修过程中的验收工作。第七条装修过程中的变更及调整7.1在装修过程中，如因设计变更、材料变更等原因导致装修费用增加，双方应协商解决。7.2任何变更或调整均需以书面形式通知对方，并经双方签字确认后方可执行。第八条装修完成后验收及交付8.1装修完成后，乙方应通知甲方进行验收。8.2验收应在装修工程完工后___________天内进行。8.3验收内容包括但不限于：装修质量、材料品牌、施工工艺等。8.4验收合格后，双方应在验收单上签字确认。8.5验收不合格，乙方应在___________天内进行整改，直至验收合格。第九条装修完成后质量问题处理9.1装修完成后，如发现质量问题，应在___________天内向乙方提出。9.2乙方应在___________天内对质量问题进行整改。9.3因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部责任并负责修复。9.4因不可抗力导致的质量问题，双方应协商解决。第十条争议解决方式10.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除及终止条件11.1任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。11.2发生下列情况之一，合同自动终止：11.2.1房屋产权转移，新业主拒绝继续履行装修合同。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行。第十二条合同附件及补充协议12.1本合同附件包括但不限于装修图纸、材料清单、验收单等。12.2任何补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同生效及终止日期13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2本合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时，合同终止。第十四条合同的其他约定14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的概念及界定1.1本合同中所述第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同履行过程中的中介机构、监理单位、施工队伍、材料供应商等第三方主体。第二条第三方的责权利2.1第三方在合同履行过程中的责任：2.1.1中介机构：负责提供真实、有效的房屋信息，协助甲乙双方进行沟通协调，确保交易顺利进行。2.1.2监理单位：负责对装修工程进行质量、进度、安全等方面的监督，确保工程符合国家相关标准和合同约定。2.1.3施工队伍：负责按照合同约定和设计要求进行装修施工，确保工程质量。2.1.4材料供应商：负责提供符合合同约定的装修材料，确保材料质量。2.2第三方的权利：2.2.1中介机构：有权获得中介服务费用。2.2.2监理单位：有权对装修工程进行监督，并提出整改意见。2.2.3施工队伍：有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。2.2.4材料供应商：有权要求甲方按照合同约定支付材料款项。第三条第三方与其他各方的划分说明3.1第三方在合同履行过程中的责任和义务，仅限于其专业领域和合同约定范围内，与其他各方责任划分明确。3.2第三方不得超越其专业领域和合同约定范围，对其他各方进行干预或承担责任。第四条第三方介入时的额外条款及说明4.1第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权限及责任限额。4.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确第三方的具体责任和义务。第五条第三方的责任限额5.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失，其责任限额如下：5.1.1中介机构：中介服务费用的一倍。5.1.2监理单位：监理服务费用的一倍。5.1.3施工队伍：根据工程合同约定，不超过合同总价的一定比例。5.1.4材料供应商：材料供应合同约定的责任限额。第六条第三方介入时的违约责任6.1第三方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第七条第三方介入时的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决。7.2协商不