2024年光伏电站建设项目施工合同范本3篇_第1页
2024年光伏电站建设项目施工合同范本3篇_第2页
2024年光伏电站建设项目施工合同范本3篇_第3页
2024年光伏电站建设项目施工合同范本3篇_第4页
2024年光伏电站建设项目施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年光伏电站建设项目施工合同范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订时间与地点1.2合同生效条件1.3合同签订双方代表签字2.合同主体2.1发包方基本信息2.2承包方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目总投资4.项目工期与进度4.1工期安排4.2进度控制措施4.3进度调整及违约责任5.工程质量与验收5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量保证期6.工程造价与支付6.1工程造价构成6.2工程结算与支付方式6.3预付款、进度款、竣工结算款7.工程保险7.1工程保险种类7.2保险责任范围7.3保险费用承担8.甲方责任与义务8.1提供施工条件8.2配合施工进度8.3遵守相关法律法规9.乙方责任与义务9.1完成施工任务9.2遵守施工规范9.3质量保证10.违约责任10.1发包方违约责任10.2承包方违约责任10.3违约金计算与支付11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同份数14.3合同未尽事宜的协商与处理第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订时间与地点:本合同于2024年1月1日在甲乙双方所在地签订。1.2合同生效条件:本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效,并在完成相关审批手续后正式生效。1.3合同签订双方代表签字:甲方代表(姓名)签字,乙方代表(姓名)签字。2.合同主体2.1发包方基本信息:甲方名称:光伏发电有限公司;法定代表人:;注册地址:市区路号;联系电话:138。2.2承包方基本信息:乙方名称:建筑工程有限公司;法定代表人:;注册地址:市区路号;联系电话:1395678。3.项目概况3.1项目名称:光伏电站建设项目。3.2项目地点:市区镇村。3.3项目规模:装机容量10MW。3.4项目总投资:人民币伍仟万元整。4.项目工期与进度4.1工期安排:本工程自合同签订之日起计算,总工期为12个月。4.2进度控制措施:甲方应按照施工进度计划,及时提供施工所需材料、设备、施工场地等条件。4.3进度调整及违约责任:因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商一致调整工期,并免除违约责任。如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担违约责任。5.工程质量与验收5.1质量标准:本工程质量应符合国家相关标准和规范要求。5.2质量检查与验收:甲方应组织相关技术人员对施工过程进行监督检查,并对工程质量进行验收。5.3质量保证期:本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起2年。6.工程造价与支付6.1工程造价构成:本工程造价包括施工费、材料费、设备费、设计费、监理费等。6.2工程结算与支付方式:工程结算采用分阶段结算,按实际完成工程量进行结算。支付方式为:预付款20%,进度款60%,竣工结算款20%。6.3预付款、进度款、竣工结算款:预付款在合同签订后5个工作日内支付,进度款在每月25日前支付,竣工结算款在竣工验收合格后30日内支付。7.工程保险7.1工程保险种类:本工程应投保建筑工程一切险、第三者责任险等。7.2保险责任范围:保险责任范围应包括工程本身的损失、工程造成的财产损失、人员伤亡等。7.3保险费用承担:保险费用由甲乙双方各自承担,具体比例由双方协商确定。8.甲方责任与义务8.1提供施工条件:甲方应在本合同约定的期限内,向乙方提供施工现场、施工用水、用电等必要的施工条件。8.2配合施工进度:甲方应按照乙方提交的施工进度计划,及时提供所需材料和设备,确保工程进度不受影响。8.3遵守相关法律法规:甲方在项目建设过程中,应严格遵守国家相关法律法规,确保项目合法合规。9.乙方责任与义务9.1完成施工任务:乙方应按照合同约定,在约定工期内完成施工任务,确保工程质量符合国家相关标准和规范。9.2遵守施工规范:乙方在施工过程中,应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。9.3质量保证:乙方应建立健全质量保证体系,对施工过程中的质量问题进行及时整改,确保工程质量。10.违约责任10.1发包方违约责任:甲方未按合同约定提供施工条件或配合施工进度,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方损失。10.2承包方违约责任:乙方未按合同约定完成施工任务或质量不达标,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。10.3违约金计算与支付:违约金按合同总价的一定比例计算,由违约方支付给守约方。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:发生不可抗力、合同双方协商一致、一方严重违约等情况,可解除合同。11.2合同终止条件:合同约定的工期届满,且工程已按合同约定完成,合同终止。11.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务,对已发生的费用进行结算,并处理善后事宜。12.争议解决12.1争议解决方式:合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序:提交仲裁委员会仲裁,仲裁委员会应根据双方约定和仲裁规则进行审理。12.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,或由双方协商分担。13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1合同生效日期:本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同未尽事宜的协商与处理:合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,按有关法律规定处理。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的,参与合同履行过程中的中介方、咨询方、监理方、检测方、设计方等。15.2.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方提供专业服务。15.2.2合同履行过程中出现专业问题,需要第三方提供技术支持或解决方案。15.2.3法律法规或行业标准要求引入第三方进行监管或检验。15.3第三方介入程序:15.3.1甲乙双方协商确定第三方及其服务内容。15.3.2第三方提交服务方案和报价。15.3.3甲乙双方审核第三方资质和服务方案,决定是否引入。15.3.4签订第三方服务协议,明确服务内容、费用、期限等。16.甲乙方责任与第三方权利16.1甲乙方责任:16.1.1甲方应确保第三方在履行职责过程中,享有必要的支持和便利。16.1.2乙方应按照第三方服务协议的要求,配合第三方工作。16.2第三方权利:16.2.1第三方有权根据服务协议要求,获取相关信息和资料。16.2.2第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和检查。16.2.3第三方有权根据服务协议,提出改进意见和建议。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定。17.2第三方责任范围:第三方责任限于其提供的服务范围内,对于合同履行过程中的其他问题,第三方不承担任何责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方:第三方应遵守国家相关法律法规,服从甲方管理,协助甲方完成项目目标。18.2第三方与乙方:第三方应遵守乙方提供的施工图纸、技术规范和操作规程,确保施工质量。18.3第三方与合同双方:第三方应维护甲乙双方的合法权益,不得泄露合同双方的商业秘密。19.第三方变更与退出19.1第三方变更:在合同履行过程中,如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,重新签订第三方服务协议。19.2第三方退出:如第三方因自身原因无法继续履行职责,应提前通知甲乙双方,并协助完成交接工作。20.合同履行与监督20.1合同履行:甲乙双方应按照合同约定,履行各自义务,确保合同顺利履行。20.2监督机制:甲乙双方应建立监督机制,对第三方的工作进行监督,确保第三方履行职责。21.合同终止与解除21.1合同终止:合同履行完毕或达到合同终止条件,合同终止。21.2合同解除:在合同履行过程中,如出现合同解除条件,甲乙双方可协商解除合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:施工图纸应详细标注施工部位、尺寸、材料、工艺等,符合国家相关标准和规范。说明:施工图纸是施工过程中不可或缺的文件,是乙方进行施工的依据。2.附件二:技术规范要求:技术规范应包括施工工艺、质量标准、安全规范等,确保施工质量。说明:技术规范是施工过程中必须遵守的标准,是保证工程质量的重要依据。3.附件三:合同签订双方代表签字页要求:签字页应包括甲乙双方代表的姓名、职务、联系方式等信息。说明:签字页是合同生效的证明,是双方履行合同的重要凭证。4.附件四:第三方服务协议要求:第三方服务协议应明确服务内容、费用、期限、责任等。说明:第三方服务协议是甲乙双方与第三方之间的合同,确保第三方履行职责。5.附件五:施工进度计划要求:施工进度计划应包括施工阶段、工期、里程碑节点等。说明:施工进度计划是施工过程中的重要文件,用于监控工程进度。6.附件六:工程质量检查报告要求:工程质量检查报告应包括检查时间、检查内容、检查结果等。说明:工程质量检查报告是施工过程中对工程质量进行监控的记录。7.附件七:工程结算书要求:工程结算书应包括工程量清单、工程造价、结算金额等。说明:工程结算书是工程结束后对工程造价进行结算的文件。8.附件八:工程竣工验收报告要求:工程竣工验收报告应包括验收时间、验收内容、验收结果等。说明:工程竣工验收报告是工程验收合格的证明,是交付使用的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按合同约定提供施工条件或配合施工进度。乙方未按合同约定完成施工任务或质量不达标。第三方未按服务协议履行职责。任何一方未按合同约定支付款项。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为对守约方造成的损失进行赔偿。赔偿金额应根据实际损失和违约方违约程度确定。3.违约责任示例说明:甲方未按合同约定提供施工场地,导致乙方施工进度延误,甲方应赔偿乙方因延误造成的损失。乙方施工过程中,发现质量问题,经检查确认为乙方责任,乙方应承担返工和赔偿损失的责任。第三方未按服务协议提供专业意见,导致工程质量问题,第三方应承担相应责任。全文完。2024年光伏电站建设项目施工合同范本1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.施工范围3.1施工内容3.2施工工艺3.3施工标准3.4施工期限4.投资估算4.1投资总额4.2投资构成4.3投资来源5.工程量清单5.1工程量清单编制依据5.2工程量清单内容5.3工程量清单单价6.合同价款6.1合同总价6.2合同价款支付方式6.3合同价款调整7.付款条件及进度7.1付款条件7.2付款进度7.3付款期限8.施工进度8.1施工计划8.2施工节点8.3施工延期及处理9.质量保证9.1质量标准9.2质量检测9.3质量保修10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.材料供应11.1材料供应方式11.2材料质量要求11.3材料供应进度12.环保要求12.1环保责任12.2环保措施12.3环保费用13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决费用第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方名称:能源开发有限公司1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方法定代表人:1.1.4乙方名称:建筑工程有限公司1.1.5乙方地址:省市区路号1.1.6乙方法定代表人:1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间:2024年4月1日1.2.2签订地点:省市区路号会议室1.3合同生效条件1.3.1双方代表签字盖章后生效。1.3.2甲方支付首付款后生效。2.项目概况2.1项目名称:2024年光伏电站建设项目2.2项目地点:省市县镇2.3项目规模:100MW2.4项目类型:地面光伏电站3.施工范围3.1施工内容:包括但不限于光伏组件安装、逆变器安装、汇流箱安装、电缆敷设、接地网安装等。3.2施工工艺:严格按照甲方提供的设计文件和施工规范执行。3.3施工标准:符合国家相关标准及甲方要求。4.投资估算4.1投资总额:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)4.2投资构成:包括设备采购费、安装费、人工费、材料费、其他费用等。4.3投资来源:甲方自筹资金。5.工程量清单5.1工程量清单编制依据:甲方提供的设计文件、施工规范及工程量计算规则。5.2工程量清单内容:详见附件一《工程量清单》。5.3工程量清单单价:详见附件一《工程量清单》。6.合同价款6.1合同总价:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)6.2合同价款支付方式:6.2.1首付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价10%作为首付款。6.2.2进度款:按施工进度分阶段支付,每完成一个节点工程,甲方支付该节点工程合同价款的30%。6.2.3尾款:工程验收合格后30日内,甲方支付剩余合同价款的60%作为尾款。6.3合同价款调整:6.3.1因市场价格波动、政策调整等原因导致工程成本发生变化时,双方协商调整合同价款。7.付款条件及进度7.1付款条件:甲方按照合同约定的时间和比例支付款项。7.2付款进度:7.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付。7.2.2进度款:每完成一个节点工程后15个工作日内支付。7.2.3尾款:工程验收合格后30个工作日内支付。.1合同订立.1.1合同双方基本信息.1.2合同签订时间及地点.1.3合同生效条件.2项目概况.2.1项目名称.2.2项目地点.2.3项目规模.2.4项目类型.3施工范围.3.1施工内容.3.2施工工艺.3.3施工标准.3.4施工期限.4投资估算.4.1投资总额.4.2投资构成.4.3投资来源.5工程量清单.5.1工程量清单编制依据.5.2工程量清单内容.5.3工程量清单单价.6合同价款.6.1合同总价.6.2合同价款支付方式.6.3合同价款调整.7付款条件及进度.7.1付款条件.7.2付款进度.7.3付款期限.8施工进度.8.1施工计划.8.2施工节点.8.3施工延期及处理.9质量保证.9.1质量标准.9.2质量检测.9.3质量保修.10安全生产.10.1安全生产责任.10.2安全生产措施.10.3安全事故处理.11材料供应.11.1材料供应方式.11.2材料质量要求.11.3材料供应进度.12环保要求.12.1环保责任.12.2环保措施.12.3环保费用.13合同解除.13.1合同解除条件.13.2合同解除程序.13.3合同解除后的处理.14争议解决.14.1争议解决方式.14.2争议解决机构.14.3争议解决费用第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、担保方、保险方等,在合同履行过程中提供专业服务或协助的独立第三方。2.第三方介入的条件2.1第三方介入应经甲乙双方同意,并在合同中明确约定。2.2第三方介入的必要性和合理性由甲乙双方共同认定。3.第三方职责3.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,履行其专业服务职责。3.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保其服务的质量和效果。4.第三方权利4.1第三方有权根据合同约定获取相应的服务费用。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其服务任务。5.第三方介入的程序5.1第三方介入前,甲乙双方应签订《第三方介入协议》,明确第三方介入的具体事项和责任。5.2第三方介入后,甲乙双方应按照《第三方介入协议》的规定,确保第三方独立、公正地履行职责。6.第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成的损失,其责任限额不得超过《第三方介入协议》约定的金额。6.2第三方责任限额的计算方式、赔偿范围及赔偿程序在《第三方介入协议》中明确。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系:第三方是甲乙双方的共同合作方,其职责仅限于合同约定的服务内容。7.2第三方与施工方的关系:第三方对施工方的监督和管理仅限于合同约定的范围,不得干预施工方的正常施工活动。7.3第三方与材料供应商的关系:第三方对材料供应商的监督和管理仅限于合同约定的范围,不得干预材料供应商的正常供货活动。8.第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据《第三方介入协议》的规定分担。8.2若因第三方原因导致合同履行受阻,第三方应承担相应的费用。9.第三方介入的终止9.1第三方介入期满或合同约定的其他终止条件成就时,第三方介入终止。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照《第三方介入协议》的规定处理相关事宜。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程量清单》要求:清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。单价应包括材料费、人工费、机械费等所有费用。清单应附有相应的计算依据和说明。2.附件二:《施工图纸》要求:图纸应完整、清晰,符合国家相关标准和规范。图纸应包含施工所需的全部技术要求。3.附件三:《施工组织设计》要求:设计应详细说明施工方案、进度安排、资源配置等。设计应包含安全、环保、质量保证措施。4.附件四:《合同价款支付进度表》要求:表格应明确各付款节点及对应工程量、金额。表格应附有相应的付款条件说明。5.附件五:《第三方介入协议》要求:协议应明确第三方介入的具体事项、职责、权利及责任。协议应包含甲乙双方及第三方的签字盖章。6.附件六:《安全生产管理制度》要求:制度应包括安全生产责任制、安全操作规程、事故处理程序等。制度应确保施工过程中的安全生产。7.附件七:《环保管理制度》要求:制度应包括环保责任、环保措施、环保费用等。制度应确保施工过程中的环保要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:1.1未按合同约定支付款项。1.2未按时提供施工图纸或相关资料。1.3未按时进行验收或验收不合格。乙方违约:2.1未按合同约定完成工程。2.2工程质量不符合约定标准。2.3迟期交付工程。2.4违反安全生产规定。2.责任认定标准:甲方违约:2.1甲方未按合同约定支付款项,应支付违约金,并承担相应的利息。2.2甲方未按时提供施工图纸或相关资料,应赔偿乙方因此造成的损失。2.3甲方未按时进行验收或验收不合格,应承担相应的修复费用。乙方违约:2.4乙方未按合同约定完成工程,应支付违约金,并承担相应的修复费用。2.5工程质量不符合约定标准,乙方应负责修复,并承担修复费用。2.6迟期交付工程,乙方应支付违约金,并承担相应的利息。2.7违反安全生产规定,乙方应承担相应的法律责任。示例说明:甲方违约:甲方未按合同约定支付进度款,乙方因此停工,造成损失。甲方应支付违约金,并赔偿乙方停工期间的实际损失。乙方违约:乙方施工过程中出现安全事故,造成人员伤亡。乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024年光伏电站建设项目施工合同范本2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目设计3.1设计依据3.2设计标准3.3设计图纸3.4设计变更4.施工内容4.1施工范围4.2施工期限4.3施工质量4.4施工安全5.材料设备供应5.1材料设备种类5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应时间5.4材料设备验收6.施工进度6.1施工计划6.2施工进度调整6.3施工进度款支付7.质量控制7.1质量检查7.2质量整改7.3质量验收8.验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付时间8.4交付条件9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件9.4付款违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知送达14.3合同附件14.4合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:第一条合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方:_________(光伏电站项目业主方)乙方:_________(光伏电站项目施工方)1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:_________乙方法定代表人:_________1.3合同双方联系方式甲方联系人:_________联系电话:_________乙方联系人:_________联系电话:_________1.4合同双方地址甲方地址:_________乙方地址:_________第二条项目概况2.1项目名称_________光伏电站建设项目2.2项目地点_________市_________县_________乡(镇)_________村2.3项目规模装机容量:_________兆瓦占地面积:_________平方米2.4项目类型光伏发电站第三条项目设计3.1设计依据《光伏发电站设计规范》GB507972012《光伏发电站施工及验收规范》GB5079620123.2设计标准按照国家相关标准和规范执行3.3设计图纸甲方提供完整的设计图纸,乙方进行施工3.4设计变更如遇设计变更,需经双方协商一致,并签订书面变更协议第四条施工内容4.1施工范围包括但不限于光伏组件安装、支架安装、逆变器安装、电气设备安装、接地系统安装、监控系统安装等4.2施工期限自合同签订之日起_________个月内完成4.3施工质量按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到设计要求4.4施工安全严格按照国家有关安全生产法律法规和施工安全标准执行,确保施工安全第五条材料设备供应5.1材料设备种类光伏组件、支架、逆变器、电气设备、接地材料、监控系统设备等5.2材料设备质量要求符合国家相关标准和规范要求,确保材料设备质量5.3材料设备供应时间按照施工进度计划,确保材料设备及时供应5.4材料设备验收乙方负责材料设备的验收,验收合格后方可投入使用第六条施工进度6.1施工计划乙方需在合同签订后_________日内提交施工进度计划,经甲方审核通过后执行6.2施工进度调整如遇特殊情况导致施工进度调整,需经双方协商一致,并签订书面进度调整协议6.3施工进度款支付根据施工进度,甲方按约定的比例支付进度款第七条质量控制7.1质量检查乙方需按照国家相关标准和规范进行自检,同时接受甲方定期或不定期的检查7.2质量整改如发现质量问题,乙方需立即进行整改,直至达到验收标准7.3质量验收项目完工后,由甲方组织验收,验收合格后方可交付使用第八条验收与交付8.1验收标准按照《光伏发电站施工及验收规范》GB507962012及国家相关标准和规范执行8.2验收程序验收分为初步验收和最终验收两个阶段,具体程序如下:1.初步验收:乙方在工程完工后,向甲方提交验收申请,甲方在_________日内组织验收;2.最终验收:在初步验收合格后,乙方需按照甲方要求进行整改,整改完成后,甲方在_________日内组织最终验收。8.3交付时间验收合格后,乙方应在_________日内完成项目交付,甲方在收到乙方交付通知后_________日内进行现场接收。8.4交付条件1.工程质量达到合同约定的标准;2.工程完成全部施工内容;3.乙方提交完整的竣工资料和验收申请;4.甲方已支付全部工程款项。第九条付款方式9.1付款比例1.预付款:合同签订后_________日内,甲方支付合同总价款的_________作为预付款;2.进度款:根据施工进度,甲方按约定的比例支付进度款;3.验收款:验收合格后,甲方支付合同总价款的_________作为验收款;4.保修金:验收合格后,甲方支付合同总价款的_________作为保修金,保修期满后无质量问题退还。9.2付款时间1.预付款:合同签订后_________日内;2.进度款:每月_________日前,根据实际完成工程量支付;3.验收款:验收合格后_________日内;4.保修金:验收合格后_________日内。9.3付款条件1.乙方提交合法的发票和付款申请;2.甲方确认工程进度和质量;3.乙方完成当期应付款项的支付。9.4付款违约责任如乙方未按时提交合法发票和付款申请,每延误一日,甲方有权按照应付款项的_________%收取违约金。第十条违约责任10.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间和质量完成施工;2.乙方未按时提交相关资料和报告;3.甲方未按合同约定的时间支付款项;4.双方其他违约行为。10.2违约责任承担1.乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等;2.甲方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。10.3违约赔偿违约方应按照实际损失或约定金额支付赔偿金。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构_________仲裁委员会11.3争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则执行。第十二条合同解除12.1解除条件1.合同双方协商一致;2.发生不可抗力,导致合同无法履行;3.一方严重违约,经另一方书面通知后仍不履行。12.2解除程序1.双方书面通知对方解除合同;2.协商确定解除合同后的相关事宜。12.3解除后果1.合同解除后,双方应按照约定支付已完成的工程款项;2.合同解除后,双方应承担相应的法律责任。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件1.合同约定的工程完成并验收合格;2.合同约定的保修期满;3.合同解除。13.3合同终止程序合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。第十四条其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知送达1.通知应以书面形式发送,并按照合同约定的联系方式送达;2.通知送达后,自送达之日起视为已送达。14.3合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.4合同未尽事宜处理本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1定义本合同中,第三方是指除甲方、乙方以外的,根据本合同约定,参与项目实施、管理或提供服务的任何个人、企业或其他组织。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、咨询、检测、保险、融资等。16.第三方介入的程序和条件16.1程序1.甲方或乙方根据项目需要,经双方协商一致,决定引入第三方;2.甲方或乙方与第三方签订相应合同或协议;3.甲方或乙方将第三方合同或协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。16.2条件1.第三方具备完成相应工作的资质和能力;2.第三方承诺遵守本合同的相关规定;3.甲方或乙方与第三方签订的合同或协议内容不违反本合同的规定。17.第三方责任限额17.1责任限额的设定第三方责任限额应根据第三方合同或协议的约定以及项目实际情况确定。17.2责任限额的调整1.如第三方责任限额低于本合同约定的责任限额,乙方应在签订第三方合同或协议前,取得甲方同意;2.如第三方责任限额高于本合同约定的责任限额,甲方应在签订第三方合同或协议前,取得乙方同意。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1责任划分1.第三方对本合同约定的责任范围内的事项承担责任;2.甲方和乙方对第三方责任范围内的事项不承担责任。18.2权利划分1.第三方有权根据本合同和其与甲方或乙方签订的合同或协议,行使相应权利;2.甲方和乙方有权根据本合同和其与第三方签订的合同或协议,行使相应权利。18.3利益划分1.第三方有权根据本合同和其与甲方或乙方签订的合同或协议,享有相应利益;2.甲方和乙方有权根据本合同和其与第三方签订的合同或协议,享有相应利益。19.第三方介入的协调与管理19.1协调1.甲方或乙方负责协调第三方与其他各方之间的关系;2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论