版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度家庭居室装修安全风险评估与施工合同本合同目录一览1.定义与解释1.1装修工程1.2安全风险评估1.3施工单位1.4材料与设备1.5相关法律法规2.项目概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程期限3.安全风险评估3.1风险评估内容3.2风险评估方法3.3风险评估报告3.4风险控制措施4.施工单位资质4.1施工单位资质要求4.2施工单位资质证明4.3施工单位资质变更5.施工人员资质5.1施工人员资质要求5.2施工人员资质证明5.3施工人员资质变更6.施工方案6.1施工工艺6.2施工流程6.3施工进度计划6.4施工安全措施7.材料与设备7.1材料与设备要求7.2材料与设备采购7.3材料与设备验收7.4材料与设备保管8.施工质量8.1施工质量标准8.2施工质量检验8.3施工质量整改8.4施工质量保证9.施工安全9.1施工安全制度9.2施工安全措施9.3施工安全事故处理9.4施工安全责任10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款方式10.4付款证明11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约责任赔偿13.3违约责任免除14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同生效14.4合同终止第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1装修工程:指对家庭居室进行室内装饰、装修,包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、水电改造等。1.2安全风险评估:指对装修工程过程中可能存在的安全隐患进行识别、分析和评估,并提出相应的控制措施。1.3施工单位:指具备相应资质,承担本装修工程的设计、施工、监理等工作的单位。1.4材料与设备:指用于装修工程的各类建筑材料、装饰材料、水电材料、施工设备等。1.5相关法律法规:指中华人民共和国有关建设工程、安全生产、环境保护等方面的法律法规。第二条项目概述2.1工程名称:2024年度家庭居室装修工程2.2工程地点:_______(具体地址)2.3工程规模:_______(建筑面积、装修面积等)2.4工程内容:墙面、地面、天花板、门窗、水电改造等2.5工程期限:_______(开始日期至竣工日期)第三条安全风险评估3.1风险评估内容:包括但不限于高空作业、电气作业、动火作业、机械伤害等。3.2风险评估方法:采用现场勘查、查阅资料、专家咨询等方式进行。3.3风险评估报告:施工单位应在工程开工前完成风险评估报告,并向业主提交。3.4风险控制措施:根据风险评估报告,制定相应的安全控制措施,并落实到位。第四条施工单位资质4.1施工单位资质要求:具备国家规定的相应等级的装修装饰工程施工资质。4.2施工单位资质证明:施工单位应提供有效的资质证书,以证明其具备相应的施工资质。4.3施工单位资质变更:如施工单位资质发生变更,应及时通知业主,并更新资质证明。第五条施工人员资质5.1施工人员资质要求:施工人员应具备相应的职业技能等级证书,并经过安全教育培训。5.2施工人员资质证明:施工人员应提供有效的职业技能等级证书和培训合格证明。5.3施工人员资质变更:如施工人员资质发生变更,应及时通知业主,并更新资质证明。第六条施工方案6.1施工工艺:采用先进、成熟、可靠的施工工艺,确保施工质量。6.2施工流程:按照施工方案,合理安排施工顺序,确保工程进度。6.3施工进度计划:制定详细的施工进度计划,包括各阶段的时间节点和完成情况。6.4施工安全措施:制定安全施工措施,确保施工安全。第七条材料与设备7.1材料与设备要求:选用符合国家标准的材料与设备,确保质量合格。7.2材料与设备采购:施工单位应按照合同约定,及时采购所需材料与设备。7.3材料与设备验收:施工单位应组织验收材料与设备,确保其符合要求。7.4材料与设备保管:施工单位应妥善保管材料与设备,防止损坏和丢失。第一部分:合同如下:第八条施工质量8.1施工质量标准:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到设计要求。8.2施工质量检验:施工单位应按照施工质量标准进行自检,并接受业主和监理单位的检验。8.3施工质量整改:对检验中发现的质量问题,施工单位应及时整改,并重新检验。8.4施工质量保证:施工单位应提供工程质量保证书,承诺在保修期内对工程质量负责。第九条施工安全9.1施工安全制度:施工单位应建立完善的安全管理制度,包括但不限于安全生产责任制、安全操作规程等。9.2施工安全措施:针对施工现场可能存在的安全隐患,制定相应的安全措施,并严格执行。9.3施工安全事故处理:发生安全事故时,施工单位应立即启动应急预案,并按照规定报告和处理。9.4施工安全责任:施工单位对施工现场的安全负责,对因施工原因造成的人身伤害和财产损失承担赔偿责任。第十条付款方式10.1付款比例:合同总价款的付款比例为:开工前支付合同总价款的20%,中期支付合同总价款的30%,竣工验收合格后支付合同总价款的50%,尾款10%。10.2付款时间:各阶段付款时间应按照施工进度计划执行,具体时间由双方协商确定。10.3付款方式:采用银行转账或现金支付,具体方式由双方协商确定。10.4付款证明:施工单位应提供收款凭证,作为付款依据。第十一节争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构:如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序:按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行。第十二节合同解除与终止12.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行或履行成为不必要,双方可协商解除合同。12.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由。12.3合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致终止合同。12.4合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。第十三节违约责任13.1违约责任承担:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。13.2违约责任赔偿:违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理费用。13.3违约责任免除:因不可抗力导致违约,违约方不承担违约责任,但应及时通知对方并采取补救措施。第十四节其他约定14.1合同附件:合同附件包括但不限于施工图纸、材料清单、质量保证书等。14.2合同变更:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致。14.3合同生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.4合同终止:合同终止后,双方应妥善处理遗留问题,并相互出具解除合同证明。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方:指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同相关事宜的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的目的是为了保证合同履行质量、进度和安全,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。第三条第三方职责3.1.1监理单位:对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全符合合同要求。3.1.2检测机构:对材料、设备进行检测,确保其符合国家标准和合同要求。3.1.3评估机构:对工程进度、质量进行评估,并提出改进意见。3.1.4咨询顾问:为甲乙双方提供专业建议,协助解决合同履行过程中的问题。第四条第三方权利4.1.1获取合同履行相关信息,包括但不限于施工图纸、材料清单、进度计划等。4.1.2对施工质量、进度、安全进行监督检查。4.1.3对不符合合同要求的行为提出整改意见或要求停工整改。4.1.4要求甲乙双方提供必要的支持与合作。第五条第三方义务5.1.1严格遵守合作协议和本合同的规定,独立、客观、公正地履行职责。5.1.2保守合同履行过程中的商业秘密。5.1.3按时提交相关报告和意见。5.1.4对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。第六条第三方责任限额6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得超过第三方接受委托时的预估费用。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系是独立委托关系,第三方对甲乙双方不承担连带责任。7.2第三方在履行职责过程中,与施工单位、材料供应商等第三方的关系由合作协议另行约定。7.3第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方协商解决事项,应通过书面形式进行。第八条第三方变更8.1第三方如需更换,应提前通知甲乙双方,并取得双方书面同意。8.2第三方更换后,原合作协议和本合同中关于第三方的约定继续有效。第九条第三方介入的终止9.1.1第三方无法履行职责或严重违反合作协议和本合同的规定。9.1.2合同履行完毕或合同解除、终止。9.1.3双方协商一致同意终止第三方介入。第十条本合同中关于第三方的修正条款与本合同其他条款具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.装修工程图纸及说明详细要求:包括施工图纸、设计说明、材料清单、设备清单等,应清晰、完整,符合国家相关标准和规范。说明:图纸是施工的重要依据,应确保其准确性和可操作性。2.施工单位资质证书详细要求:提供有效的营业执照、资质证书等,证明其具备相应的施工资质。说明:资质证书是施工单位合法施工的必要条件。3.施工人员资质证书详细要求:提供施工人员的职业技能等级证书、安全教育培训合格证明等。说明:施工人员资质证书是确保施工质量的关键。4.材料与设备清单详细要求:列出所有用于装修工程的材料与设备名称、规格、型号、数量等。说明:清单是材料与设备采购、验收的依据。5.施工进度计划详细要求:包括各阶段的时间节点、完成情况、关键工序等。说明:进度计划是施工进度管理的依据。6.安全风险评估报告详细要求:包括风险评估内容、方法、报告、控制措施等。说明:风险评估报告是确保施工安全的重要文件。7.施工合同详细要求:包括合同双方的基本信息、工程内容、付款方式、违约责任等。说明:施工合同是甲乙双方权利义务的法律依据。8.质量保证书详细要求:承诺在保修期内对工程质量负责。说明:质量保证书是确保施工质量的重要文件。9.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程等。说明:安全生产管理制度是确保施工安全的重要措施。10.付款凭证详细要求:包括银行转账凭证、现金支付凭证等。说明:付款凭证是确认付款的重要证据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按合同约定时间完成工程。1.2施工单位未按合同约定质量标准施工。1.3施工单位未按合同约定进行安全施工。1.4甲乙双方未按合同约定支付款项。1.5第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约责任认定应根据合同约定、法律法规和相关证据进行。3.违约责任示例说明:3.1施工单位未按合同约定时间完成工程,造成业主损失,应赔偿业主因此遭受的直接损失和合理费用。3.2施工单位未按合同约定质量标准施工,导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿业主因此遭受的损失。3.3第三方未按合作协议履行职责,导致工程进度延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。全文完。2024年度家庭居室装修安全风险评估与施工合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同期限2.装修项目及范围2.1装修项目名称2.2装修项目地址2.3装修项目范围及内容2.4装修项目设计风格3.安全风险评估3.1风险评估方法3.2风险评估内容3.3风险评估结果及应对措施4.施工方案及工艺4.1施工方案概述4.2施工工艺流程4.3施工质量保证措施5.材料设备5.1材料设备清单5.2材料设备供应商5.3材料设备验收标准6.施工进度及工期6.1施工进度计划6.2施工工期安排6.3施工进度调整及延误责任7.质量要求及验收标准7.1质量要求7.2验收标准及方法7.3质量保证措施8.施工现场管理8.1施工现场安全措施8.2施工现场环保要求8.3施工现场文明施工要求9.付款方式及进度9.1付款方式9.2付款进度安排9.3付款条件及违约责任10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.合同附件14.1附件一:装修项目详细清单14.2附件二:安全风险评估报告14.3附件三:施工图纸及设计说明14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(业主)名称:1.1.2甲方(业主)地址:1.1.3甲方(业主)联系方式:1.1.4乙方(施工单位)名称:1.1.5乙方(施工单位)地址:1.1.6乙方(施工单位)联系方式:1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间:2024年X月X日1.2.2签订地点:甲方住所地1.3合同期限1.3.1合同有效期为自2024年X月X日至2025年X月X日。2.装修项目及范围2.1装修项目名称2.1.1装修项目名称:住宅居室装修工程2.2装修项目地址2.2.1装修项目地址:市区街道号栋单元2.3装修项目范围及内容2.3.1包含墙面、地面、顶面装修2.3.2包含水电改造、门窗安装2.3.3包含厨卫设备安装及洁具配置2.4装修项目设计风格2.4.1设计风格:现代简约风格3.安全风险评估3.1风险评估方法3.1.1采用现场勘查、资料查阅、专家咨询等方法进行风险评估3.2风险评估内容3.2.1评估施工过程中的安全隐患3.2.2评估装修材料的安全性3.2.3评估施工过程中可能对环境造成的影响3.3风险评估结果及应对措施3.3.1风险评估结果将形成书面报告3.3.2针对评估出的风险制定相应的应对措施4.施工方案及工艺4.1施工方案概述4.1.1施工方案将按照甲方提供的装修图纸和乙方施工经验进行编制4.2施工工艺流程4.2.1施工前进行现场勘查和施工方案交底4.2.2按照施工方案进行施工,确保施工质量4.3施工质量保证措施4.3.1施工过程中严格执行国家相关标准和规范4.3.2施工过程中进行质量检查和验收5.材料设备5.1材料设备清单5.1.1材料设备清单详见附件一5.2材料设备供应商5.2.1材料设备供应商详见附件一5.3材料设备验收标准5.3.1材料设备验收标准详见附件一6.施工进度及工期6.1施工进度计划6.1.1施工进度计划详见附件二6.2施工工期安排6.2.1施工工期为90天6.3施工进度调整及延误责任6.3.1如遇不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决6.3.2因乙方原因导致工期延误,乙方承担相应责任7.质量要求及验收标准7.1质量要求7.1.1装修工程应符合国家相关质量标准和规范7.1.2装修材料应符合产品说明书及相关标准7.2验收标准及方法7.2.1验收标准详见附件一7.2.2验收方法详见附件一7.3质量保证措施7.3.1施工过程中进行质量检查和验收7.3.2工程完成后进行整体质量验收8.施工现场管理8.1施工现场安全措施8.1.1严格执行国家有关施工现场安全的规定8.1.2施工现场设置安全警示标志,确保施工人员安全8.1.3定期对施工现场进行安全检查,及时消除安全隐患8.2施工现场环保要求8.2.1严格按照国家环保标准控制施工过程中的噪音、粉尘、废水等排放8.2.2施工过程中采取有效措施减少对周边环境的影响8.3施工现场文明施工要求8.3.1施工现场保持整洁有序,合理堆放材料8.3.2施工人员遵守施工现场纪律,维护良好施工环境9.付款方式及进度9.1付款方式9.1.1采取分期付款方式9.1.2首付款:合同签订后3个工作日内支付9.1.3进度款:每完成一定工程量后支付9.1.4结算款:工程验收合格后支付9.2付款进度安排9.2.1首付款:合同签订后3个工作日内支付9.2.2进度款:根据工程进度分阶段支付9.2.3结算款:工程验收合格后支付9.3付款条件及违约责任9.3.1付款条件应符合合同约定9.3.2逾期付款的违约责任:按每日万分之五支付滞纳金10.违约责任10.1甲方违约责任10.1.1甲方未按时付款,应承担相应的违约责任10.1.2甲方因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任10.2乙方违约责任10.2.1乙方未按时完成工程,应承担相应的违约责任10.2.2乙方施工质量不符合合同约定,应承担相应的违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方友好协商解决11.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在接到对方通知之日起30日内协商解决11.2.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行,合同自动解除12.2合同终止条件12.2.1工程验收合格,合同终止12.2.2双方协商一致解除合同13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字盖章后生效13.1.2乙方收到首付款后生效13.2合同变更程序13.2.1合同变更需双方协商一致13.2.2合同变更应以书面形式进行14.合同附件14.1附件一:装修项目详细清单14.2附件二:安全风险评估报告14.3附件三:施工图纸及设计说明14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理方、评估机构、鉴定机构、调解机构、仲裁机构等。15.1.2第三方介入的目的是为了确保合同的履行,维护双方的合法权益。16.第三方介入的条件16.1.1当合同履行过程中出现争议或需要专业意见时,双方可协商决定引入第三方介入。16.1.2第三方介入需双方书面同意,并签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中因自身原因导致损失的,其责任限额由双方在合作协议中约定。17.1.2第三方责任限额包括但不限于直接经济损失、违约金、赔偿金等。18.第三方权利和义务18.1.1第三方有权根据合同约定和合作协议,对施工过程、质量、进度等进行监督检查。18.1.2第三方有义务对检查结果进行客观、公正的评价,并及时向双方反馈。18.1.3第三方应保守商业秘密,不得泄露合同内容和双方信息。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.1第三方与甲方的关系19.1.1.1第三方应服从甲方的监督和管理。19.1.1.2第三方在履行职责过程中,如需与甲方进行沟通,应通过乙方进行。19.1.2第三方与乙方的关系19.1.2.1第三方应服从乙方的施工安排和管理。19.1.2.2第三方在履行职责过程中,如需与乙方进行沟通,可直接联系。19.1.3第三方与施工人员的关系19.1.3.1第三方对施工人员有监督权,但不得干涉施工人员的正常工作。19.1.3.2施工人员应服从第三方的合理要求。20.第三方介入的程序20.1.1甲方或乙方提出第三方介入的申请,并说明介入原因。20.1.2双方协商确定第三方介入的具体事项和范围。20.1.3双方共同签订合作协议,明确第三方介入的职责、权利、义务和责任限额。20.1.4第三方根据合作协议履行职责,并向双方反馈检查结果。21.第三方介入的费用21.1.1第三方介入的费用由双方在合作协议中约定,并由提出介入申请的一方承担。21.1.2如第三方介入的费用超出约定范围,由双方协商解决。22.第三方介入的终止22.1.1当第三方介入的目的达成或合同履行完毕时,第三方介入自动终止。22.1.2如合同履行过程中出现新的争议,需重新申请第三方介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:装修项目详细清单详细列出装修项目的具体内容,包括但不限于墙面、地面、顶面装修材料、水电改造、门窗安装等。清单中应包含材料品牌、规格、数量、单价及总价等信息。2.附件二:安全风险评估报告详细记录风险评估的方法、内容、结果及应对措施。报告中应包含风险评估表格、风险等级划分、风险评估结论等。3.附件三:施工图纸及设计说明包含施工图纸、设计说明及相关的技术要求。图纸应包括平面图、立面图、剖面图等。4.附件四:材料设备清单列出所需材料设备的名称、规格、数量、品牌、单价及总价等信息。清单中应包含材料设备的验收标准。5.附件五:施工进度计划详细列出施工进度安排,包括各个阶段的开始时间和结束时间。进度计划中应包含关键节点和里程碑。6.附件六:付款进度安排列出各个阶段的付款时间和金额。进度安排中应包含付款条件及违约责任。7.附件七:合同变更记录记录合同履行过程中发生的变更事项、变更原因及双方协商结果。8.附件八:第三方合作协议明确第三方介入的条件、职责、权利、义务和责任限额。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时付款因自身原因导致工程延期提供的装修图纸不符合要求乙方违约行为:未按时完成工程施工质量不符合合同约定使用不合格的材料设备违反施工现场管理规定2.责任认定标准:甲方违约责任认定:逾期付款:按每日万分之五支付滞纳金工程延期:赔偿因延期造成的损失提供的图纸不符合要求:承担重新设计费用乙方违约责任认定:工程延期:赔偿因延期造成的损失施工质量不符合约定:返工或修复,承担相关费用使用不合格材料设备:更换合格材料,承担相关费用违反施工现场管理规定:承担相应的行政处罚或民事责任示例说明:甲方未按时支付进度款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算。乙方施工过程中发现墙体裂缝,经鉴定为质量问题,乙方需返工修复,修复费用由乙方承担。全文完。2024年度家庭居室装修安全风险评估与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目面积2.4装修风格2.5装修标准3.安全风险评估3.1风险评估范围3.2风险评估方法3.3风险评估结果4.施工内容4.1施工项目清单4.2施工工艺要求4.3施工材料要求5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3施工进度计划6.施工质量标准6.1质量检验标准6.2质量保证措施6.3质量纠纷处理7.施工安全管理7.1安全管理制度7.2安全防护措施7.3安全责任划分8.施工变更8.1变更范围8.2变更流程8.3变更费用9.工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付节点9.3逾期付款责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称:___________1.1.2甲方地址:___________1.1.3甲方联系人:___________1.1.4甲方联系电话:___________1.2合同乙方1.2.1乙方名称:___________1.2.2乙方地址:___________1.2.3乙方联系人:___________1.2.4乙方联系电话:___________2.项目概况2.1项目名称:2024年度家庭居室装修2.2项目地址:___________2.3项目面积:___________平方米2.4装修风格:___________2.5装修标准:___________3.安全风险评估3.1风险评估范围:包括但不限于水电、消防、施工人员操作等3.2风险评估方法:采用现场勘查、资料审核、专家论证等方式3.3风险评估结果:___________4.施工内容4.1施工项目清单:4.1.1水电改造4.1.2墙面处理4.1.3地面铺设4.1.4木作工程4.1.5铝合金门窗安装4.1.6涂料涂装4.1.7马赛克铺设4.1.8厨卫洁具安装4.1.9家具定制与安装4.2施工工艺要求:严格按照国家标准和行业规范进行施工4.3施工材料要求:使用符合国家标准的环保材料,并提供相关检测报告5.施工进度安排5.1施工阶段划分:5.1.1施工准备阶段5.1.2水电改造阶段5.1.3土建阶段5.1.4装饰装修阶段5.1.5工程验收阶段5.2各阶段工期要求:详见附件《施工进度计划表》5.3施工进度计划:详见附件《施工进度计划表》6.施工质量标准6.1质量检验标准:参照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》6.2质量保证措施:设立专门的质量管理小组,实行全过程质量控制6.3质量纠纷处理:双方协商解决,协商不成可依法申请仲裁或诉讼8.施工变更8.1变更范围:8.1.1因设计变更引起的施工内容调整8.1.2因不可抗力因素导致的施工方案调整8.1.3因甲方要求增加或减少的施工项目8.2变更流程:8.2.1甲方提出变更需求,乙方进行评估并提出变更方案8.2.2双方协商确定变更内容、范围和费用8.2.3乙方根据变更内容调整施工计划8.3变更费用:8.3.1变更费用根据实际发生调整,并经双方确认8.3.2变更费用纳入原合同总价中9.工程款支付9.1工程款支付方式:9.1.1按照工程进度分阶段支付9.1.2首付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%9.1.3进度款:每个阶段完成后____个工作日内支付该阶段工程款的____%9.1.4尾款:工程验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%9.2工程款支付节点:9.2.1施工准备阶段9.2.2水电改造阶段9.2.3土建阶段9.2.4装饰装修阶段9.2.5工程验收阶段9.3逾期付款责任:9.3.1甲方逾期支付工程款,应向乙方支付____%的违约金9.3.2乙方逾期提交工程量清单,应向甲方支付____%的违约金10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方友好协商解决10.1.2协商不成,提交___________仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁不成,依法向人民法院起诉10.2争议解决程序:10.2.1双方在争议发生后____个工作日内提出书面仲裁申请10.2.2仲裁委员会在收到仲裁申请后____个工作日内组织仲裁10.2.3仲裁委员会在仲裁后____个工作日内作出仲裁裁决10.3争议解决期限:10.3.1争议解决期限不超过____个月11.合同解除与终止11.1合同解除条件:11.1.1甲方严重违约,乙方有权解除合同11.1.2乙方严重违约,甲方有权解除合同11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同终止条件:11.2.1工程竣工且验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3合同约定的其他终止条件11.3合同解除与终止后的处理:11.3.1解除合同后,乙方应立即停止施工11.3.2双方应按合同约定结算工程款11.3.3双方应承担因合同解除或终止而产生的责任12.违约责任12.1违约情形:12.1.1甲方未按时支付工程款12.1.2乙方未按时完成工程12.1.3任何一方违反合同约定的其他条款12.2违约责任承担:12.2.1违约方应承担违约金或赔偿损失12.2.2违约金的计算方法详见合同附件12.3违约赔偿:12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定12.3.2若协商不成,依法由人民法院判决13.合同生效与终止13.1合同生效条件:13.1.1双方签字盖章13.1.2甲方支付首付款13.2合同终止条件:13.2.1合同约定的终止条件13.2.2合同解除13.3合同生效日期:13.3.1合同签订之日14.其他约定14.1合同附件:14.1.1施工进度计划表14.1.2材料清单及质量要求14.1.3争议解决规则14.2合同附件内容:14.2.1附件一:施工进度计划表14.2.2附件二:材料清单及质量要求14.2.3附件三:争议解决规则14.3合同附件效力:14.3.1合同附件是合同不可分割的组成部分14.3.2合同附件与合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致,介入合同履行过程中的中介机构、监理单位、评估机构、仲裁机构等。15.1.2第三方不包括合同签订前的咨询机构、合同签订后的审计机构等。16.第三方介入的适用范围16.1合同履行过程中的风险评估与监控16.2工程质量与进度管理16.3工程款支付审核16.4合同争议解决17.第三方介入的程序17.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项和方式17.2甲乙双方共同与第三方签订合作协议17.3第三方根据合作协议和本合同的规定履行职责18.第三方的责任与权利18.1第三方的责任18.1.1第三方应按照合作协议和本合同的规定,客观、公正地履行职责18.1.2第三方对甲乙双方提供的资料和秘密负有保密义务18.1.3第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的法律责任18.2第三方的权利18.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大学开学典礼
- 愚人节活动策划书(汇编15篇)
- 家用电器安全教育
- 高三化学一轮复习+专项强化训练-化学与环境保护
- 应届生面试自我介绍范文集合15篇
- 婚宴新娘致辞(资料15篇)
- 初级会计经济法基础-2025初级会计《经济法基础》模拟试卷242
- 2024年中国数字资产信贷融资行业市场发展趋势预测报告-智研咨询重磅发布
- 基于无约束优化的路侧雷视联合外参标定方法研究
- 金融行业人事招聘工作
- 2024-2025学年广东省深圳市南山区监测数学三年级第一学期期末学业水平测试试题含解析
- 2024年卫生专业技术资格考试卫生检验技术(初级(师)211)相关专业知识试题及答案指导
- 江苏省南京鼓楼区2024年中考联考英语试题含答案
- 15篇文章包含英语四级所有词汇
- 王阳明心学完整版本
- 四年级上册竖式计算300题及答案
- 课题研究实施方案 范例及课题研究方法及技术路线图模板
- 牙髓炎中牙髓干细胞与神经支配的相互作用
- 【2022届高考英语读后续写】主题升华积累讲义及高级句型积累
- 西方法律思想史ppt
- 世界古代史-对接选择性必修 高考历史一轮复习
评论
0/150
提交评论