版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版室外排水施工工程分包合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同标的及工程概况1.4施工图纸与技术规范1.5工程量清单与合同总价1.6付款方式与进度款支付条件1.7施工期限与节点工期1.8施工现场管理1.9施工安全与环境保护1.10工程质量与验收标准1.11工程变更与索赔1.12争议解决方式1.13合同解除与终止1.14合同生效与终止条件1.15其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称:___________1.1.2分包方法定代表人:___________1.1.3分包方注册地址:___________1.1.4分包方联系电话:___________1.1.5分包方开户银行及账号:___________1.2.1总包方名称:___________1.2.2总包方法定代表人:___________1.2.3总包方注册地址:___________1.2.4总包方联系电话:___________1.2.5总包方开户银行及账号:___________第二条合同签订时间与地点2.1合同签订时间:___________2.2合同签订地点:___________第三条合同标的及工程概况3.1工程名称:___________3.2工程地点:___________3.3工程内容:室外排水管道敷设、检查井、雨水口等。3.4工程规模:___________(具体长度、面积等)第四条施工图纸与技术规范4.1施工图纸:分包方应按照总包方提供的施工图纸进行施工。4.2技术规范:分包方应遵守国家及地方有关室外排水施工的技术规范。第五条工程量清单与合同总价5.1工程量清单:详见附件一。5.2合同总价:人民币___________元整(大写:___________)。第六条付款方式与进度款支付条件6.1付款方式:按月进度付款。6.2支付条件:工程量清单中所列工程量经监理工程师确认后,分包方提交付款申请,总包方在收到申请后七个工作日内支付相应款项。第七条施工期限与节点工期7.1工程总工期:___________天。7.2节点工期:7.2.1施工准备期:___________天;7.2.2施工实施期:___________天;7.2.3验收整改期:___________天。第一部分:合同如下:第八条施工现场管理8.1施工现场由分包方负责管理,确保施工安全、文明、有序。8.2分包方应设立项目经理部,配备专职安全员,负责施工现场的安全管理工作。8.3施工现场应设置明显的工程标志和警示标志,确保施工区域的安全。第九条施工安全与环境保护9.1分包方必须遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工人员的人身安全。9.2分包方应制定安全生产责任制,落实安全生产措施,定期进行安全教育培训。9.3施工过程中产生的废弃物和废液,必须按照国家规定进行处理,不得污染环境。第十条工程质量与验收标准10.1分包方应严格按照国家及地方有关工程质量的标准进行施工。10.2工程验收分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收三个阶段。10.3隐蔽工程验收应在施工前进行,分部分项工程验收在施工过程中进行,竣工验收在工程完工后进行。第十一条工程变更与索赔11.1工程变更:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因,导致工程量发生变化,双方应协商一致后进行变更。11.2索赔:因不可抗力等原因导致工程停工或工期延误,分包方有权向总包方提出索赔。第十二条争议解决方式12.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。12.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同解除与终止13.1.1另一方严重违约;13.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行;13.1.3法律法规规定的其他情形。13.2合同解除后,双方应按照约定处理善后事宜。第十四条合同生效与终止条件14.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同,本合同终止。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1本合同所称第三方,是指与合同双方无关的独立第三方机构、个人或其他实体,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、调解机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于项目监理、质量检测、技术咨询、争议调解等。第二条第三方介入的程序与方式2.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议或委托书。2.2第三方介入的具体方式由合同双方与第三方在合作协议或委托书中约定。第三条第三方介入的职责与权利3.1第三方应根据合作协议或委托书的规定,履行相应的职责,包括但不限于:3.1.1监理方:对工程进度、质量、安全等进行监督和检查;3.1.2检测机构:对工程材料、施工质量等进行检测;3.1.3咨询顾问:提供技术、管理等方面的咨询服务;3.1.4调解机构:在发生争议时,协助双方进行调解。3.2.1要求合同双方提供必要的资料和条件;3.2.2对合同双方的行为进行监督和检查;3.2.3对发现的问题提出意见和建议;3.2.4收取约定的服务费用。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由合同双方在合作协议或委托书中约定,但不得超过第三方收取的服务费用总额。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与合同双方的责任划分如下:5.1.1第三方对合同双方的责任仅限于其在合作协议或委托书中的职责范围;5.1.2合同双方对工程项目的整体责任不因第三方介入而免除。5.2第三方与分包方的责任划分:5.2.1第三方对分包方的责任仅限于其在合作协议或委托书中的职责范围;5.2.2分包方对其施工质量和安全负责。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由合同双方根据合作协议或委托书的规定共同承担。6.2第三方介入的费用包括但不限于:6.1.1第三方的服务费用;6.1.2第三方的工作人员的差旅费用;6.1.3第三方在履行职责过程中产生的其他费用。第七条第三方介入的变更与终止7.1合同双方如需变更第三方介入的内容或终止第三方介入,应书面通知对方,并经双方同意。7.2第三方介入的变更或终止不影响合同其他条款的效力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应由合同双方与第三方协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可根据合作协议或委托书的规定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,对合同双方的技术、商业秘密等信息进行保密。9.2第三方违反保密义务,造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程量及合同总价。2.附件二:施工图纸及技术规范要求:包含工程项目的施工图纸、设计说明、技术规范等。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中必须遵循的依据。3.附件三:合同双方基本信息要求:包含合同双方的企业名称、法定代表人、注册地址、联系电话、开户银行及账号等信息。说明:合同双方的基本信息是合同签订的基础,确保合同的有效性。4.附件四:第三方合作协议或委托书要求:明确第三方介入的具体内容、职责、权利、费用等。说明:第三方合作协议或委托书是第三方介入的法律依据。5.附件五:工程质量检测报告要求:包含工程材料、施工质量检测的结果及分析。说明:工程质量检测报告是确保工程质量的重要依据。6.附件六:工程进度报告要求:包含工程进度、已完成工程量、下一步工作计划等信息。说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要手段。7.附件七:工程变更记录要求:记录工程变更的原因、内容、审批过程等信息。说明:工程变更记录是确保工程变更合法、合规的重要文件。8.附件八:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、程序、期限等信息。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延迟一天,分包方应向总包方支付违约金___________元。示例:若分包方未能在合同约定的工期内完成工程,则每延迟一天,需支付违约金___________元。2.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定的标准。责任认定标准:分包方应承担由此造成的损失,包括返工、修复费用等。示例:若分包方的施工质量不符合合同约定,导致返工,则分包方应承担返工产生的所有费用。3.违约行为:分包方违反施工现场管理规定,导致安全事故。责任认定标准:分包方应承担由此造成的人身伤亡和财产损失。示例:若分包方违反施工现场管理规定,导致安全事故,则分包方应承担相应责任。4.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:总包方应向分包方支付逾期付款的利息。示例:若总包方未在合同约定的付款时间内支付工程款,则应向分包方支付逾期付款的利息。5.违约行为:第三方未履行合作协议或委托书中的职责。责任认定标准:第三方应承担由此造成的损失,包括合同双方要求赔偿的金额。示例:若第三方未履行合作协议或委托书中的职责,导致合同双方损失,则第三方应承担相应责任。全文完。2024版室外排水施工工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2业主单位信息1.3项目基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程施工组织设计3.1施工进度安排3.2施工工艺及质量要求3.3施工安全措施3.4施工环境保护措施4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成4.2工程费用预算4.3工程费用支付方式4.4预付款比例及支付时间4.5进度款支付比例及支付时间4.6结算款支付比例及支付时间5.材料设备供应5.1材料设备供应方式5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应时间及地点5.4材料设备验收标准6.工程验收6.1验收标准及程序6.2验收组织6.3验收时间及地点6.4验收不合格的处理7.工程保修7.1保修期限7.2保修范围及内容7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.其他约定11.1保密条款11.2不可抗力条款11.3合同附件及补充条款12.合同签署及生效日期13.合同份数14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.1.1单位名称:____________________1.1.2法定代表人:____________________1.1.3联系电话:____________________1.1.4通信地址:____________________1.2业主单位信息1.2.1单位名称:____________________1.2.2法定代表人:____________________1.2.3联系电话:____________________1.2.4通信地址:____________________1.3项目基本信息1.3.1工程名称:____________________1.3.2工程地点:____________________1.3.3工程规模:____________________1.3.4工程内容:室外排水管道铺设及附属设施建设2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:2.4.1排水管道铺设:____________________2.4.2井室建设:____________________2.4.3附属设施:____________________3.工程施工组织设计3.1施工进度安排:3.1.1施工准备阶段:____________________3.1.2施工实施阶段:____________________3.1.3工程验收阶段:____________________3.2施工工艺及质量要求:3.2.1施工工艺:____________________3.2.2质量标准:____________________3.3施工安全措施:3.3.1安全管理组织机构:____________________3.3.2安全生产责任制:____________________3.3.3安全生产规章制度:____________________3.4施工环境保护措施:3.4.1施工现场环境管理:____________________3.4.2施工废弃物处理:____________________4.工程费用及支付方式4.1工程费用构成:4.1.1材料费:____________________4.1.2人工费:____________________4.1.3机械费:____________________4.1.4其他费用:____________________4.2工程费用预算:____________________4.3工程费用支付方式:4.3.1预付款:____________________4.3.2进度款:____________________4.3.3结算款:____________________4.4预付款比例及支付时间:____________________4.5进度款支付比例及支付时间:____________________4.6结算款支付比例及支付时间:____________________5.材料设备供应5.1材料设备供应方式:____________________5.2材料设备质量要求:____________________5.3材料设备供应时间及地点:____________________5.4材料设备验收标准:____________________6.工程验收6.1验收标准及程序:____________________6.2验收组织:____________________6.3验收时间及地点:____________________6.4验收不合格的处理:____________________7.工程保修7.1保修期限:____________________7.2保修范围及内容:____________________7.3保修责任:____________________8.违约责任8.1违约情形8.1.1分包单位未按合同约定完成工程量或质量不达标8.1.2分包单位未按合同约定的时间完成工程8.1.3分包单位未按合同约定支付工程费用8.1.4业主单位未按合同约定支付工程费用8.2违约责任承担8.2.1分包单位违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿业主单位损失、支付违约金等8.2.2业主单位违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿分包单位损失等8.3违约赔偿标准8.3.1违约金比例:____________________8.3.2损失赔偿计算方法:____________________9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方协商解决9.1.2争议调解9.1.3仲裁9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构名称:____________________9.2.2争议解决机构地址:____________________9.3争议解决程序9.3.1提出争议:____________________9.3.2争议解决机构受理:____________________9.3.3争议解决机构调解或仲裁:____________________10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2业主单位支付预付款10.2合同终止条件10.2.1工程完工并验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3依法或依规终止合同10.3合同解除条件10.3.1分包单位严重违约10.3.2业主单位严重违约10.3.3不可抗力因素导致合同无法履行11.其他约定11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务11.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露11.2不可抗力条款11.2.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等11.2.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方11.2.3不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任11.3合同附件及补充条款11.3.1合同附件:____________________11.3.2合同补充条款:____________________12.合同签署及生效日期12.1合同签署日期:____________________12.2合同生效日期:____________________13.合同份数13.1合同份数:____________________13.2份数分配:____________________14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:工程费用预算表14.4附件四:合同补充协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,具有独立法人资格的机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1监督工程质量与进度15.2.2提供专业咨询服务15.2.3协助解决合同争议15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入由甲乙双方共同协商确定,并签订相应的委托协议。16.第三方责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照委托协议和本合同的规定,履行其职责。16.1.2第三方对因其工作失误或故意行为造成的损失,应承担相应的法律责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。16.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。16.3第三方义务16.3.1第三方应保守合同秘密,不得泄露给任何第三方。16.3.2第三方应按时提交工作报告和检查结果。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方责任限额由甲乙双方在委托协议中约定。17.1.2第三方责任限额不超过合同总价的_____%。17.2超出责任限额的处理17.2.1若第三方责任造成损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方按合同约定承担责任。17.2.2若第三方故意造成损失,甲乙双方有权追究其全部责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与分包单位18.1.1第三方对分包单位的工作进行监督和指导,但不直接对分包单位进行管理。18.1.2分包单位应服从第三方的监督和指导,并及时向第三方报告工作情况。18.2第三方与业主单位18.2.1第三方应向业主单位报告工程进展情况和检查结果。18.2.2业主单位有权要求第三方提供必要的报告和资料。18.3第三方与监理单位18.3.1若合同中已指定监理单位,第三方应与监理单位协调工作,避免重复检查和监督。18.3.2第三方与监理单位应共同确保工程质量与进度。19.第三方变更19.1第三方变更19.1.1第三方变更需经甲乙双方同意,并签订补充协议。19.1.2第三方变更后,相关责任、权利和义务按变更后的协议执行。20.第三方退出20.1第三方退出条件20.1.1第三方完成其职责后,可提出退出申请。20.1.2甲乙双方同意第三方退出。20.2第三方退出程序20.2.1第三方提出退出申请,甲乙双方进行确认。20.2.2第三方退出后,甲乙双方应继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同中工程费用的依据,需双方共同确认。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工进度计划、施工工艺、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需双方共同审核。3.附件三:工程费用预算表详细要求:列出工程各项费用明细,包括材料费、人工费、机械费等。说明:工程费用预算表是合同履行过程中费用支付的依据。4.附件四:合同补充协议详细要求:对合同内容进行补充、修改或澄清。说明:合同补充协议是合同的重要组成部分,需双方共同签署。5.附件五:第三方委托协议详细要求:明确第三方介入的方式、目的、责任和义务。说明:第三方委托协议是第三方介入合同履行的重要依据。6.附件六:工程质量验收报告详细要求:记录工程验收的过程和结果。说明:工程质量验收报告是工程验收的重要文件。7.附件七:工程进度报告详细要求:记录工程进度情况和存在的问题。说明:工程进度报告是监督工程进度的重要文件。8.附件八:工程费用结算报告详细要求:记录工程费用支付情况。说明:工程费用结算报告是工程费用支付的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包单位未按合同约定完成工程量或质量不达标;1.2分包单位未按合同约定的时间完成工程;1.3分包单位未按合同约定支付工程费用;1.4业主单位未按合同约定支付工程费用;1.5第三方未能履行其职责,造成损失。2.责任认定标准:2.1分包单位违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿业主单位损失、支付违约金等;2.2业主单位违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿分包单位损失等;2.3第三方责任造成损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方按合同约定承担责任;2.4第三方故意造成损失,甲乙双方有权追究其全部责任。3.示例说明:3.1分包单位未按合同约定完成工程量,导致工程延期完成,甲乙双方协商确定赔偿业主单位损失人民币______元;3.2业主单位未按合同约定支付工程费用,经双方协商,业主单位应支付违约金人民币______元;3.3第三方未能履行其职责,导致工程质量问题,甲乙双方协商确定第三方承担赔偿业主单位损失人民币______元,并扣除其责任限额部分。全文完。2024版室外排水施工工程分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3监理方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同期限4.1合同起止日期4.2合同延长5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检验5.3质量保证期6.工程进度6.1工程计划进度6.2进度调整6.3工期延误7.工程费用7.1工程总费用7.2付款方式7.3付款期限7.4付款条件8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.2甲方义务9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.2乙方义务10.工程变更10.1变更程序10.2变更范围10.3变更费用11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同终止14.4合同修订14.5合同解除后的处理14.6合同争议的管辖法院第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同所指“室外排水施工工程”是指按照甲方提供的工程图纸和施工技术要求,进行的室外排水管道、检查井、泵站等设施的施工活动。1.1.2本合同所指“分包方”是指按照本合同约定承担室外排水施工工程任务的施工单位。1.1.3本合同所指“总包方”是指与甲方签订总包合同的施工单位。1.1.4本合同所指“监理方”是指甲方委托对施工过程进行监督、检查的监理机构。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语,按照国家相关法律法规及行业规范进行解释。1.2.2本合同如有歧义,以合同双方协商一致的解释为准。2.当事人信息2.1分包方信息2.1.1名称:X施工单位2.1.2地址:X2.1.3法定代表人:X2.2总包方信息2.2.1名称:X施工单位2.2.2地址:X2.2.3法定代表人:X2.3监理方信息2.3.1名称:X监理公司2.3.2地址:X2.3.3法定代表人:X3.工程概况3.1工程名称:室外排水施工工程3.2工程地点:X3.3工程规模:X3.4工程内容:室外排水管道、检查井、泵站等设施的施工4.合同期限4.1合同起止日期:2024年1月1日至2024年12月31日4.2合同延长:如需延长合同期限,双方应提前一个月协商一致,并以书面形式签订延长合同。5.工程质量要求5.1工程质量标准:按照国家相关质量标准及甲方提供的工程图纸和施工技术要求执行。5.2质量检验:分包方应按照国家相关质量检验标准进行自检,监理方进行监督检验。5.3质量保证期:自竣工验收合格之日起,质量保证期为一年。6.工程进度6.1工程计划进度:按照甲方提供的工程进度计划执行。6.2进度调整:如遇不可抗力因素或特殊原因导致工程进度延误,双方应协商一致后调整进度计划。6.3工期延误:如分包方未按约定工期完成工程,应向甲方支付违约金。7.工程费用7.1工程总费用:根据工程量清单和合同约定计算。7.2付款方式:分期付款,具体付款比例及时间由双方协商确定。7.3付款期限:每完成一定比例的工程量后,分包方应在五个工作日内向甲方提交付款申请。7.4付款条件:甲方收到分包方提交的合法、合规的付款申请及相关证明材料后,应在十个工作日内支付相应款项。8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.1.1甲方有权要求分包方按照合同约定进行施工,确保工程质量和进度。8.1.2甲方有权对分包方的施工过程进行监督和检查。8.1.3甲方有权要求分包方对工程变更提出书面报告,并就变更事项进行协商。8.2甲方义务8.2.1甲方应按照合同约定及时支付工程款。8.2.2甲方应提供施工所需的图纸、技术资料和现场条件。8.2.3甲方应按照约定时间组织竣工验收。9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件和支持。9.1.2乙方有权对工程变更提出合理化建议。9.1.3乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时解决。9.2乙方义务9.2.1乙方应按照合同约定和施工规范进行施工,确保工程质量和安全。9.2.2乙方应按时完成工程,并保证施工进度。9.2.3乙方应配合甲方和监理方的监督检查。10.工程变更10.1变更程序10.1.1乙方发现工程变更需要,应向甲方提出书面变更申请。10.1.2甲方应在收到变更申请后五个工作日内予以答复。10.1.3如双方就变更达成一致,应签订书面变更协议。10.2变更范围10.2.1变更范围包括工程量、工程内容、施工方法、工期等的调整。10.2.2变更范围不包括因乙方原因造成的工程延误或质量问题。10.3变更费用10.3.1变更费用应根据实际发生的情况,按照合同约定的计价方式计算。10.3.2变更费用应在变更协议中明确约定。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后,双方应在三十日内提交书面争议报告。11.2.2仲裁委员会应在收到争议报告后六十日内作出裁决。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程或施工质量不合格。12.1.2甲方未按合同约定支付工程款。12.1.3双方违反合同约定的其他情形。12.2违约责任12.2.1违约方应根据违约程度向守约方支付违约金。12.2.2违约方还应承担由此给对方造成的损失。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同应书面通知对方。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术资料等。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同终止14.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。14.4合同修订14.4.1本合同如有修订,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.5合同争议的管辖法院14.5.1本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所指的“第三方”是指在本合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同关系的独立法人、其他组织或个人。15.1.2第三方可以是但不限于设计方、监理方、咨询方、保险方、检测方等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。15.2.2第三方的责任和义务应在合同中明确约定。15.2.3第三方有权根据合同约定获得相应的报酬。15.2.4第三方在合同履行过程中,应维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系:第三方应根据合同约定向甲方提供专业服务,甲方对第三方的服务质量和成果负责。15.3.2第三方与乙方的关系:第三方应协助乙方完成合同约定的施工任务,乙方对第三方的协助工作负责。15.3.3第三方与监理方的关系:第三方应接受监理方的监督检查,监理方有权对第三方的服务质量进行评价。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入前的协商16.1.1任何第三方介入前,甲乙双方应就第三方的角色、责任、权利和义务进行充分协商。16.1.2协商结果应以书面形式记录,并由甲乙双方及第三方签字盖章。16.2第三方介入后的责任划分16.2.1第三方介入后,其责任范围应与合同约定一致,除非甲乙双方另有约定。16.2.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的法律责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据合同约定或法律法规的规定确定。17.2第三方的责任限额应明确写入合同中,并经甲乙双方签字盖章。17.3如第三方责任限额低于实际损失,甲乙双方应根据合同约定和法律规定,承担相应的补充责任。18.第三方的退出机制18.1如第三方在合同履行过程中出现严重违约或无法履行职责,甲乙双方有权要求其退出合同关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 五年级上册语文教学计划模板锦集三篇
- 珍爱生命预防溺水主题演讲稿12篇
- 2021年员工年终工作总结范本十篇
- 初一日记600字左右【范文5篇】
- 湖南省岳阳市云溪区2024-2025学年高三上学期11月期中考试生物试卷含答案
- 小学生主题班会课件-元宵节
- 物流配送服务合同
- 第九章约瑟夫森效应
- 电力行业辞职报告
- 实习学生自我鉴定7篇
- 跨海大桥大型深水基础施工技术
- 销售部门纪律制度
- 二年级上数学3个两位数加减80题(竖式计算)
- 长安杯质量要求
- 少儿小学生汽车知识兴趣课
- 中国非开挖技术协会预算指导价
- 常见食物的嘌呤含量表汇总
- GB/T 4450-1995船用盲板钢法兰
- GB/T 24802-2009橡胶增塑剂A
- GB/T 12706.1-2020额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆
- GB/T 11211-2009硫化橡胶或热塑性橡胶与金属粘合强度的测定二板法
评论
0/150
提交评论