2024版房地产开发项目双包合同范本3篇_第1页
2024版房地产开发项目双包合同范本3篇_第2页
2024版房地产开发项目双包合同范本3篇_第3页
2024版房地产开发项目双包合同范本3篇_第4页
2024版房地产开发项目双包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发项目双包合同范本本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3通讯地址1.4联系电话1.5传真2.项目概况2.1项目名称2.2项目地址2.3占地面积2.4建筑面积2.5开发性质2.6项目规划3.双方权利义务3.1开发方权利义务3.1.1项目投资3.1.2土地使用权3.1.3设计、施工、监理3.1.4项目验收3.1.5质量保证3.1.6环保要求3.2承包方权利义务3.2.1施工义务3.2.2工程质量保证3.2.3施工安全3.2.4期限与进度3.2.5工程变更3.2.6施工资料4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2价格构成4.3支付方式4.4付款进度4.5预付款4.6结算方式4.7违约责任5.项目进度及验收5.1施工进度5.2验收标准5.3验收程序5.4验收报告5.5验收不合格处理6.施工图纸及技术规范6.1图纸提供6.2技术规范6.3图纸变更6.4技术规范变更7.工程保险7.1保险责任7.2保险范围7.3保险费用7.4保险期限8.合同变更与解除8.1变更程序8.2变更内容8.3解除程序8.4解除条件9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约金10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:技术规范12.3附件三:工程量清单12.4附件四:付款计划表13.其他约定13.1不可抗力13.2合同份数13.3合同附件13.4合同解释14.合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3通讯地址:甲:市区路号;乙:市区路号1.4联系电话:甲:138;乙:13956781.5传真:甲:0215678;乙:021876543212.项目概况2.1项目名称:房地产开发项目2.2项目地址:市区路号2.3占地面积:20000平方米2.4建筑面积:50000平方米2.5开发性质:住宅及商业2.6项目规划:包括住宅楼、商业楼、地下车库等3.双方权利义务3.1开发方权利义务3.1.1项目投资:甲方负责项目总投资的100%3.1.2土地使用权:甲方拥有项目的土地使用权,并负责办理土地使用权证3.1.3设计、施工、监理:甲方负责项目的整体设计、施工和监理工作3.1.4项目验收:甲方负责组织项目验收,并确保项目符合国家和地方的相关标准3.1.5质量保证:甲方保证项目质量达到国家标准,并提供相应的质量保证书3.1.6环保要求:甲方确保项目符合国家和地方的环保要求,并承担相应的环保责任3.2承包方权利义务3.2.1施工义务:乙方负责项目的施工工作,并按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工3.2.2工程质量保证:乙方保证施工质量达到国家标准,并提供相应的质量保证书3.2.3施工安全:乙方负责施工现场的安全管理,确保施工过程中人员安全和工程安全3.2.4期限与进度:乙方按照合同约定的时间节点完成施工任务3.2.5工程变更:乙方根据实际情况提出工程变更,并经甲方同意后实施3.2.6施工资料:乙方负责整理施工过程中的各类资料,并按时提交给甲方4.合同价款及支付方式4.1合同价款:合同总价为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)4.2价格构成:包括工程直接费、间接费、利润及税金等4.3支付方式:分阶段支付,具体支付进度见附件四4.4付款进度:合同签订后支付10%预付款,工程进度达到50%时支付30%,工程进度达到80%时支付30%,工程竣工验收合格后支付20%4.5预付款:合同签订后5个工作日内支付4.6结算方式:按实际完成工程量结算4.7违约责任:任何一方违约,应向守约方支付合同总价10%的违约金5.项目进度及验收5.1施工进度:项目自合同签订之日起,甲方在6个月内完成前期准备工作,乙方在12个月内完成施工任务5.2验收标准:项目质量符合国家标准和设计要求5.3验收程序:项目竣工后,乙方应向甲方提交验收报告,甲方组织验收5.4验收报告:验收报告应包括工程质量、进度、安全等方面的情况5.5验收不合格处理:验收不合格的,乙方应立即整改,直至合格为止6.施工图纸及技术规范6.1图纸提供:甲方在合同签订后15个工作日内提供完整的施工图纸6.2技术规范:甲方在合同签订后15个工作日内提供适用的技术规范6.3图纸变更:图纸变更需经双方协商一致,并由甲方负责修改6.4技术规范变更:技术规范变更需经双方协商一致,并由甲方负责修改7.工程保险7.1保险责任:乙方在施工过程中应投保建筑工程一切险和第三者责任险7.2保险范围:包括工程本身、施工机具、材料等7.3保险费用:保险费用由乙方承担7.4保险期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止8.合同变更与解除8.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议8.2变更内容:变更内容应包括但不限于工程量、工期、价款、技术规范等8.3解除程序:任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明解除原因,经双方协商一致后,签订书面解除协议8.4.1双方协商一致8.4.2因不可抗力导致合同无法履行8.4.3一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正8.4.4法律法规或政策变更导致合同无法履行9.违约责任9.1.1未能按时完成施工任务9.1.2施工质量不符合合同约定9.1.3未能按时支付合同价款9.1.4未能履行合同约定的其他义务9.2.1向守约方支付违约金9.2.2恢复、更换不符合约定的工程或材料9.2.3承担因违约造成的损失9.2.4其他法律规定的责任10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.合同生效与终止11.1合同生效条件:双方签署合同并经甲方支付预付款后生效11.2合同生效日期:合同签订之日11.3合同终止条件:合同约定的工期完成后,或双方协商一致解除合同11.4合同终止日期:合同约定的工期完成之日或解除合同协议签订之日12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:技术规范12.3附件三:工程量清单12.4附件四:付款计划表13.其他约定13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方并采取一切可能措施减轻损失13.2合同份数:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力13.3合同附件:合同附件与本合同具有同等法律效力13.4合同解释:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行,如有歧义,由双方协商解决14.合同签署日期14.1合同签署日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、评估机构、咨询机构、中介机构等。15.2.1项目设计、施工、监理等环节需要专业机构提供技术支持或服务15.2.2项目评估、咨询等环节需要第三方提供专业意见或建议15.2.3合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额根据第三方提供的服务性质、项目规模等因素确定。15.3.3第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。16.第三方责任界定16.1第三方责任:第三方在履行其职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定,否则应承担相应的法律责任。16.2第三方权利:第三方在履行其职责过程中,享有合同约定的权利,包括但不限于知情权、参与权、收益权等。16.3第三方与其他各方的划分说明:16.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系由甲乙双方与第三方签订的协议约定。16.3.2第三方在履行其职责过程中,应与甲乙双方保持密切沟通,确保项目顺利进行。16.3.3第三方在履行其职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方介入的程序17.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的职责、权利和义务。17.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务,并约定违约责任。17.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持密切沟通,确保项目顺利进行。18.第三方介入的终止18.1.1项目完成或合同终止18.1.2第三方无法履行其职责18.1.3第三方违约18.1.4甲乙双方协商一致18.2第三方介入终止后的处理:第三方介入终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并解除与第三方的协议关系。19.第三方介入的费用19.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定,具体费用包括但不限于服务费、咨询费、评估费等。19.2第三方介入的费用支付方式:按照甲乙双方与第三方签订的协议约定支付。20.第三方介入的风险20.1第三方介入的风险由甲乙双方共同承担,包括但不限于第三方无法履行职责、第三方违约等。20.2甲乙双方应采取必要措施,降低第三方介入的风险,确保项目顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含项目设计图纸、施工图纸、设备选型图纸等,必须符合国家相关标准和规范。附件说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,必须清晰、准确、完整。2.附件二:技术规范详细要求:包括建筑材料、施工工艺、质量标准等,必须符合国家相关标准和规范。附件说明:技术规范是确保工程质量的重要文件,必须详细、明确、可操作。3.附件三:工程量清单详细要求:列出工程项目的具体内容、工程量、单位、单价、总价等。附件说明:工程量清单是工程计价和支付的重要依据,必须准确无误。4.附件四:付款计划表详细要求:列出每个付款阶段的工程进度、付款金额、支付时间等。附件说明:付款计划表是确保工程顺利进行和资金合理使用的重要文件。5.附件五:合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、日期、双方签字等。附件说明:合同变更协议是合同履行过程中的重要文件,必须真实、有效。6.附件六:验收报告详细要求:包括工程质量、进度、安全等方面的验收结果。附件说明:验收报告是项目验收的重要依据,必须客观、公正。7.附件七:第三方协议详细要求:包括第三方名称、职责、权利、义务、费用等。附件说明:第三方协议是明确第三方参与项目的重要文件,必须详细、明确。8.附件八:违约金计算表详细要求:列出违约行为、违约金计算方法、违约金金额等。附件说明:违约金计算表是违约责任认定的依据,必须清晰、准确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未能按时完成施工任务责任认定标准:根据合同约定的工期,超过约定工期一定比例的,视为违约。示例说明:若合同约定工期为12个月,实际完成工期超过14个月,则视为违约。2.违约行为:施工质量不符合合同约定责任认定标准:根据合同约定的质量标准,经验收不合格的,视为违约。示例说明:若合同约定主体结构质量必须达到国家标准,实际验收时发现主体结构存在质量问题,则视为违约。3.违约行为:未能按时支付合同价款责任认定标准:根据合同约定的付款进度,超过约定付款时间一定比例的,视为违约。示例说明:若合同约定每月支付工程款,实际支付时间超过约定时间2周,则视为违约。4.违约行为:未能履行合同约定的其他义务责任认定标准:根据合同约定的其他义务,未履行或履行不符合约定的,视为违约。示例说明:若合同约定乙方需提供施工过程中的相关资料,实际施工过程中未提供,则视为违约。5.违约行为:第三方违约责任认定标准:第三方在履行其职责过程中,违反合同约定或造成甲方或乙方损失的,视为违约。示例说明:若第三方在项目评估过程中提供虚假数据,导致甲方或乙方遭受损失,则视为违约。全文完。2024版房地产开发项目双包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目性质2.4项目规模2.5项目总投资3.双方权利义务3.1开发商权利义务3.1.1投资建设3.1.2项目管理3.1.3工程验收3.2承包商权利义务3.2.1施工建设3.2.2质量保证3.2.3进度保证4.工程设计4.1设计依据4.2设计单位4.3设计内容4.4设计费用5.工程施工5.1施工进度5.2施工质量5.3施工安全5.4施工组织5.5施工监理6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收结果6.4验收费用7.工程保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.工程变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更费用9.工程结算9.1结算依据9.2结算程序9.3结算方式10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款方式11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释14.4合同变更14.5合同解除14.6合同终止14.7合同解除后的处理14.8其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1开发商:[开发商全称]1.1.2承包商:[承包商全称]1.2合同双方地址1.2.1开发商地址:[开发商详细地址]1.2.2承包商地址:[承包商详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1开发商联系人:[联系人姓名]1.3.2联系电话:[联系电话]1.3.3电子邮箱:[电子邮箱]1.3.4承包商联系人:[联系人姓名]1.3.5联系电话:[联系电话]1.3.6电子邮箱:[电子邮箱]2.项目基本信息2.1项目名称:[项目全称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3项目性质:[项目性质描述,如住宅、商业等]2.4项目规模:[项目总建筑面积、占地面积等]2.5项目总投资:[项目总投资金额]3.双方权利义务3.1开发商权利义务3.1.1投资建设:开发商负责项目的投资建设,确保项目资金到位。3.1.2项目管理:开发商负责项目的整体规划、设计、建设及运营管理。3.1.3工程验收:开发商负责对承包商完成的工程进行验收,确保工程质量符合合同要求。3.2承包商权利义务3.2.1施工建设:承包商负责按照合同约定进行施工建设,确保工程质量、进度和安全。3.2.2质量保证:承包商对施工质量负责,确保工程质量达到国家标准和合同约定。3.2.3进度保证:承包商按照合同约定的时间节点完成施工任务,确保项目按期交付。4.工程设计4.1设计依据:[设计依据文件及标准]4.2设计单位:[设计单位全称]4.3设计内容:[设计内容概述,如建筑设计、结构设计等]4.4设计费用:[设计费用金额]5.工程施工5.1施工进度:[施工进度安排,如分阶段、分批次等]5.2施工质量:[施工质量要求,如材料、工艺、验收标准等]5.3施工安全:[施工安全要求,如安全措施、应急预案等]5.4施工组织:[施工组织架构、人员配置等]5.5施工监理:[施工监理单位、监理职责等]6.工程验收6.1验收标准:[验收标准依据,如国家标准、行业标准等]6.2验收程序:[验收程序步骤,如自检、互检、专检等]6.3验收结果:[验收结果判定,如合格、不合格等]6.4验收费用:[验收费用金额]7.工程保修7.1保修范围:[保修范围内容,如主体结构、设备设施等]7.2保修期限:[保修期限规定,如自验收合格之日起等]7.3保修责任:[保修责任划分,如开发商、承包商等]8.工程变更8.1变更原因8.1.1因设计变更导致工程量增加或减少8.1.2因不可抗力因素导致工程调整8.1.3因合同双方协商一致需调整工程内容8.2变更程序8.2.1变更申请:任何一方提出变更申请,应提交书面变更申请,并说明变更原因及影响。8.2.2变更审批:变更申请经双方共同审批,达成一致意见后,方可实施变更。8.2.3变更实施:变更内容经审批后,由承包商按照变更内容进行实施。8.2.4变更费用:变更产生的费用,根据合同约定或双方协商确定。8.3变更费用8.3.1设计变更费用:由设计变更引起的费用,由提出变更的一方承担。8.3.2施工变更费用:由施工变更引起的费用,根据合同约定或双方协商确定。9.工程结算9.1结算依据9.1.1合同约定9.1.2国家及地方有关政策法规9.1.3验收合格的工程量清单9.1.4施工过程中的变更记录9.2结算程序9.2.1结算申请:承包商在工程完工后,向开发商提交结算申请。9.2.2结算审核:开发商对结算申请进行审核,确认无误后,予以支付。9.2.3结算支付:结算审核通过后,开发商按照合同约定支付工程款。9.3结算方式9.3.1预付款:合同签订后,承包商可申请预付款。9.3.2进度款:根据工程进度,承包商可申请进度款。9.3.3结算款:工程完工后,承包商提交结算申请,开发商支付结算款。10.付款方式10.1付款比例10.1.1预付款:合同总额的[预付款比例]%。10.1.2进度款:根据工程进度,分[进度款次数]次支付。10.1.3结算款:结算审核通过后,支付结算款。10.2付款时间10.2.1预付款:合同签订后[预付款时间]内支付。10.2.2进度款:每完成一定工程量后[进度款时间]内支付。10.2.3结算款:结算审核通过后[结算款时间]内支付。10.3付款方式10.3.1银行转账10.3.2支票10.3.3其他双方认可的付款方式11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包商未按合同约定完成工程11.1.2开发商未按合同约定支付工程款11.1.3双方协商一致认为的违约情形11.2违约责任11.2.1承包商应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2开发商应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额根据合同约定或双方协商确定。11.3.2违约赔偿方式根据合同约定或双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商12.1.2仲裁12.1.3诉讼12.2争议解决机构12.2.1[仲裁机构名称]12.2.2[法院名称]12.3争议解决程序12.3.1双方协商:在争议发生后,双方应友好协商解决。12.3.2仲裁/诉讼:协商不成时,任何一方可向约定的争议解决机构申请仲裁或提起诉讼。13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同双方协商一致解除合同13.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行13.2解除程序13.2.1提出解除:任何一方提出解除合同,应书面通知对方。13.2.2确认解除:双方确认解除合同后,合同自解除通知送达对方之日起解除。13.3解除后果13.3.1双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。13.3.2双方应按照合同约定承担违约责任。14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经相关部门备案14.2合同附件14.2.1本合同14.2.2设计文件14.2.3验收报告14.2.4其他相关文件14.3合同解释14.3.1合同条款的歧义,按照合同目的进行解释。14.4合同变更14.4.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。14.5合同解除14.5.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。14.6合同终止14.6.1合同履行完毕14.6.2合同解除14.7合同解除后的处理14.7.1双方应按照合同约定处理已履行和未履行的义务。14.7.2双方应按照合同约定承担违约责任。14.8其他约定事项14.8.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。14.8.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指非合同双方当事人,根据合同约定或法律、法规规定,介入合同履行过程中的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目监理、工程审计、资产评估、法律咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务。16.第三方职责与权利16.1第三方职责16.1.1第三方应按照合同约定和合作协议,独立、公正、客观地履行其职责。16.1.2第三方应对其提供的专业服务负责,确保服务质量符合行业标准。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定和合作协议,要求合同双方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权对合同履行情况进行监督,并提出书面报告。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与开发商的划分17.1.1第三方在合同履行过程中,对开发商的指令和决策享有咨询和建议权。17.1.2第三方对开发商的决策承担咨询责任,但不承担决策后果。17.2第三方与承包商的划分17.2.1第三方对承包商的施工质量、进度和安全进行监督,并提出整改要求。17.2.2第三方对承包商的施工行为承担监督责任,但不承担施工后果。17.3第三方与监理单位的划分17.3.1第三方在监理单位职责范围内,可对监理单位的工作进行补充或协调。17.3.2第三方对监理单位的工作承担协调责任,但不承担监理后果。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方对其提供的专业服务,按照合同约定和合作协议,设定责任限额。18.1.2第三方责任限额包括但不限于合同双方约定的赔偿限额和法律规定。18.2责任承担18.2.1第三方在责任限额内承担责任。18.2.2超出责任限额的部分,由合同双方根据实际情况承担。19.第三方变更19.1第三方变更条件19.1.1第三方变更需经合同双方书面同意。19.1.2第三方变更应遵循法律、法规和合同约定。19.2第三方变更程序19.2.1第三方变更需签订书面变更协议。19.2.2变更协议经合同双方签字盖章后生效。20.第三方退出20.1第三方退出条件20.1.1第三方因故需要退出合同履行过程。20.1.2第三方退出需经合同双方书面同意。20.2第三方退出程序20.2.1第三方退出需书面通知合同双方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本1.1合同文本应包括合同及所有附件,确保文本完整无缺。2.设计文件2.1设计文件应包括施工图、设计说明书、设计变更通知等,确保设计内容完整。3.验收报告3.1验收报告应详细记录工程验收过程、结果及存在的问题,确保验收过程公开透明。4.施工进度表4.1施工进度表应详细记录施工进度,包括各阶段的时间节点和完成情况。5.施工质量检验报告5.1施工质量检验报告应记录施工过程中的质量检验结果,确保工程质量符合标准。6.安全生产记录6.1安全生产记录应记录施工过程中的安全生产情况,包括安全事故、安全措施等。7.资金支付凭证7.1资金支付凭证应包括银行转账记录、支票等,确保资金支付的真实性。8.合同变更协议8.1合同变更协议应详细记录合同变更的内容、原因及双方意见。9.第三方合作协议9.1第三方合作协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利和义务。10.违约责任协议10.1违约责任协议应详细记录违约行为及相应的责任认定标准。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1开发商违约行为1.1.1未按合同约定支付工程款1.1.2未按合同约定提供施工条件1.1.3未按合同约定履行验收义务1.2承包商违约行为1.2.1未按合同约定完成工程1.2.2工程质量不符合合同要求1.2.3工程进度延误1.3第三方违约行为1.3.1未按合同约定提供专业服务1.3.2提供的专业服务不符合行业标准2.责任认定标准2.1开发商违约责任2.1.1未按合同约定支付工程款,应向承包商支付违约金。2.1.2未按合同约定提供施工条件,应承担相应的违约责任。2.1.3未按合同约定履行验收义务,应承担相应的违约责任。2.2承包商违约责任2.2.1未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。2.2.2工程质量不符合合同要求,应承担修复、返工或赔偿损失的责任。2.2.3工程进度延误,应承担相应的违约责任。2.3第三方违约责任2.3.1未按合同约定提供专业服务,应承担相应的违约责任。2.3.2提供的专业服务不符合行业标准,应承担相应的违约责任。示例说明:1.开发商未按合同约定支付工程款,逾期[天数]天,应向承包商支付[金额]的违约金。2.承包商未按合同约定完成工程,导致工程进度延误[天数],应承担相应的违约责任。3.第三方未按合同约定提供专业服务,导致项目进度延误[天数],应承担相应的违约责任。全文完。2024版房地产开发项目双包合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间与地点1.3合同生效条件2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.双方权利与义务3.1开发商权利与义务3.2承包商权利与义务4.工程设计4.1设计要求4.2设计费用4.3设计变更5.工程施工5.1施工范围5.2施工工期5.3施工质量5.4施工安全6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量6.3材料设备验收7.合同价款及支付7.1合同价款7.2支付方式7.3付款进度8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除条件11.1合同解除情形11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一:项目基本情况13.2附件二:工程设计文件13.3附件三:施工图纸14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1开发商名称:____________________1.1.2开发商地址:____________________1.1.3开发商法定代表人:____________________1.1.4承包商名称:____________________1.1.5承包商地址:____________________1.1.6承包商法定代表人:____________________1.2合同订立时间与地点1.2.1合同订立时间:____年____月____日1.2.2合同订立地点:____________________1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效1.3.2合同签订后,双方应按照合同约定履行相关手续,确保合同生效2.项目概述2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目类型:____________________3.双方权利与义务3.1开发商权利与义务3.1.1开发商有权要求承包商按照合同约定完成工程建设3.1.2开发商负责提供项目所需的设计文件、施工图纸等资料3.1.3开发商负责办理工程项目所需的各种审批手续3.2承包商权利与义务3.2.1承包商有权要求开发商按照合同约定支付工程款3.2.2承包商负责按照设计要求、施工图纸等完成工程建设3.2.3承包商负责按照合同约定进行施工,确保工程质量和安全4.工程设计4.1设计要求4.1.1设计应满足国家相关标准和规范4.1.2设计应满足项目功能需求和使用要求4.2设计费用4.2.1设计费用由开发商承担4.2.2设计费用在合同签订后支付4.3设计变更4.3.1设计变更需经双方协商一致4.3.2设计变更费用由变更方承担5.工程施工5.1施工范围5.1.1施工范围包括但不限于土建、安装、装饰等工程5.1.2施工范围以合同约定的工程量为准5.2施工工期5.2.1施工工期自合同签订之日起计算5.2.2施工工期为____个月5.3施工质量5.3.1施工质量应符合国家相关标准和规范5.3.2施工质量应符合设计要求和使用要求5.4施工安全5.4.1施工过程中应确保人员安全5.4.2施工过程中应确保设备安全6.材料设备6.1材料设备供应6.1.1材料设备由承包商负责供应6.1.2材料设备应符合合同约定和质量要求6.2材料设备质量6.2.1材料设备质量应符合国家相关标准和规范6.2.2材料设备质量应符合设计要求和使用要求6.3材料设备验收6.3.1材料设备验收应在进场后进行6.3.2验收合格后方可使用7.合同价款及支付7.1合同价款7.1.1合同价款为人民币____元整7.2支付方式7.2.1支付方式为分期付款7.2.2首付款为合同价款的____%,在合同签订后支付7.2.3进度款按工程进度支付,每完成一定比例的工程量支付相应比例的款项7.3付款进度7.3.1首付款支付时间为合同签订后____个工作日内7.3.2进度款支付时间为每个工程节点完成后____个工作日内8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1合同变更需经双方书面同意8.1.2合同变更应明确变更内容、变更原因、变更日期及变更后的合同条款8.2合同解除8.2.1合同解除需经双方书面同意8.2.2合同解除应明确解除原因、解除日期及解除后的合同条款9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包商未按合同约定完成工程建设的9.1.2开发商未按合同约定支付工程款的9.1.3合同双方违反合同约定的其他违约情形9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2违约金按合同价款的____%计算,具体数额由双方协商确定10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院11.合同解除条件11.1合同解除情形11.1.1合同双方协商一致解除合同的11.1.2一方严重违约,另一方解除合同的11.1.3发生不可抗力导致合同无法继续履行的11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方11.2.2双方应在接到解除通知之日起____个工作日内确认解除合同12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工程验收合格12.1.2合同约定的工程款支付完毕12.2合同终止程序12.2.1合同终止前,双方应完成工程验收12.2.2合同终止后,双方应办理合同终止手续13.合同附件13.1附件一:项目基本情况13.1.1项目名称13.1.2项目地点13.1.3项目规模13.1.4项目类型13.2附件二:工程设计文件13.2.1设计图纸13.2.2设计说明书13.2.3设计变更记录13.3附件三:施工图纸13.3.1施工图纸13.3.2施工说明13.3.3施工变更记录14.其他约定事项14.1合同签订日期:____年____月____日14.2合同份数:一式____份,双方各执____份14.3合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效14.4合同附件清单:如附件一、附件二、附件三等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方指定,参与合同履行或提供专业服务的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合作协议中明确。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由合作协议约定。15.3.2第三方责任限额应合理,不得低于合同总价款的____%。15.4第三方权利与义务15.4.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行相关义

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论