版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高标准住宅区建设项目施工合同本合同目录一览1.1项目名称及地点1.2项目概况1.3建设单位及施工单位基本信息1.4合同双方的权利与义务1.5工程概况1.6工程量清单及工程款支付方式1.7工期及节点工期1.8施工进度计划及节点进度1.9施工质量及验收标准1.10安全生产及文明施工要求1.11施工现场管理及协调1.12合同变更及索赔处理1.13合同解除及终止条件1.14合同争议解决方式1.15合同生效及终止日期1.16其他约定事项第一部分:合同如下:第一条项目名称及地点1.1.1项目名称:2024年度高标准住宅区建设项目1.1.2项目地点:省市区街道1.1.3项目概况:本项目占地面积亩,总建筑面积约万平方米,包括住宅、商业、配套公建等。第二条项目概况2.1.1项目建设规模:本项目总投资约亿元,建设周期为个月。2.1.2项目建设内容:住宅楼栋,商业楼栋,配套公建包括幼儿园、社区服务中心、停车场等。2.1.3项目设计标准:按照国家标准及地方规定执行,设计等级为级。第三条建设单位及施工单位基本信息3.1.1建设单位名称:房地产开发有限公司3.1.2施工单位名称:建筑集团有限公司3.1.3建设单位及施工单位联系方式:建设单位联系人:建设单位联系电话:138施工单位联系人:施工单位联系电话:1395678第四条合同双方的权利与义务4.1.1建设单位权利:对施工单位进行监督管理;按合同约定支付工程款;接受施工单位提出的合理化建议。4.1.2施工单位义务:按合同约定完成施工任务;保证施工质量,符合设计及规范要求;遵守安全生产及文明施工规定。第五条工程概况5.1.1工程量清单:详见附件1。5.1.2工程款支付方式:按进度支付,具体支付比例及节点见附件2。第六条工期及节点工期6.1.1总工期:个月6.1.2节点工期:详见附件3。第七条施工进度计划及节点进度7.1.1施工进度计划:详见附件4。7.1.2节点进度:施工单位应按合同约定的时间节点完成相应工程内容,确保项目按计划推进。第八条施工质量及验收标准8.1.1施工质量标准:本工程质量应达到国家现行施工验收规范和设计要求,确保工程质量合格。8.1.2验收标准:主体结构验收:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行;精装修验收:按照《住宅装饰装修工程施工质量验收规范》执行;设备安装验收:按照设备供应商提供的安装说明书及国家相关标准执行。第九条安全生产及文明施工要求9.1.1施工单位应严格执行国家和地方的安全生产法律法规,确保施工安全。9.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志,对施工人员进行安全教育。9.1.3文明施工要求:施工现场整洁,材料堆放有序;施工噪音控制在规定范围内;施工过程中保护周边环境,减少对居民的影响。第十条施工现场管理及协调10.1.1施工单位应设立现场管理机构,负责施工现场的日常管理工作。10.1.2施工单位应与建设单位、监理单位保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。10.1.3施工单位应遵守国家和地方有关施工现场管理的相关规定。第十一条合同变更及索赔处理11.1.1合同变更:变更内容应经合同双方协商一致;变更后的合同内容作为合同附件,与合同具有同等法律效力。11.1.2索赔处理:施工单位提出索赔,应提供相关证明材料;建设单位应在收到索赔申请后日内予以答复;若双方对索赔处理有争议,应通过协商或仲裁解决。第十二条合同解除及终止条件12.1.1合同解除条件:双方协商一致;因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约。12.1.2合同终止条件:合同约定的工期或节点工期全部完成;双方协商一致终止合同。第十三条合同争议解决方式13.1.1双方发生争议,应通过协商解决。13.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第十四条合同生效及终止日期14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.1.2合同有效期至项目竣工验收合格之日止。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念与类型15.1.1第三方介入是指在合同执行过程中,由合同双方共同邀请或指定的,不属于合同双方的自然人、法人或其他组织,参与合同执行、监督或提供专业服务的第三方。监理单位:负责对施工过程进行监督、检查和验收;设计单位:负责项目设计方案的审核和指导;造价咨询机构:负责项目造价的审核和评估;质量检测机构:负责对施工质量进行检测;法律服务机构:提供法律咨询和争议解决服务。15.2第三方介入的引入程序15.2.1引入第三方介入,需经合同双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.2.2合同双方应向第三方明确其介入的目的、职责和权限。15.3第三方的责任与权利15.3.1第三方的责任:第三方应按照合作协议和合同要求,履行其职责,确保项目顺利进行;第三方应遵守国家相关法律法规,保证其工作的合法性和合规性;第三方因自身原因导致项目受到影响或损失的,应承担相应的责任。15.3.2第三方的权利:第三方有权根据合作协议和合同要求,获取必要的资料和配合;第三方有权对项目进行监督检查,并提出合理化建议;第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与建设单位、施工单位的关系:第三方与建设单位、施工单位之间是独立的合作关系,各自承担相应的法律责任;建设单位和施工单位应尊重第三方的专业意见和决定。15.4.2第三方与监理单位、造价咨询机构、质量检测机构等的关系:第三方与监理单位、造价咨询机构、质量检测机构等是委托与被委托的关系;第三方应按照合作协议和委托合同的要求,履行其职责。15.5第三方的责任限额第三方的责任范围;第三方的责任限额;第三方责任的承担方式。15.5.2若第三方责任超过约定的限额,超出部分由合同双方按约定的比例分担。15.6第三方的更换与退出15.6.1第三方如需更换,应经合同双方同意,并签订新的合作协议。15.6.2第三方如需退出,应提前通知合同双方,并妥善处理相关事宜。15.7第三方介入的争议解决15.7.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。15.7.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。15.8本合同其他条款的适用15.8.1本合同的条款对第三方介入后的行为同样适用。15.8.2第三方介入后的行为,若与本合同其他条款有冲突,应以本条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:工程量清单详细要求:工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、计量单位、预算价格等,并附有相应的图纸和说明。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程款支付的基础。2.附件2:工程款支付方式及节点详细要求:明确工程款支付的比例、时间节点、支付方式及相关的审核程序。说明:附件2确保工程款的合理分配和及时支付,保障施工单位正常运营。3.附件3:节点工期计划详细要求:列出项目的主要节点工期,包括各阶段的开始和结束日期。说明:节点工期计划有助于监控项目进度,确保项目按计划完成。4.附件4:施工进度计划详细要求:详细列出施工阶段的划分、各阶段的施工内容和时间安排。说明:施工进度计划是施工单位执行工程的重要依据。5.附件5:安全生产及文明施工措施详细要求:列出施工现场的安全管理制度、文明施工措施及应急预案。说明:附件5确保施工现场的安全和文明施工。6.附件6:合同变更申请表详细要求:明确合同变更的申请程序、变更内容、变更后的合同条款。说明:合同变更申请表用于记录和审批合同变更事项。7.附件7:争议解决流程图详细要求:展示争议解决的步骤、责任主体和时限。说明:争议解决流程图有助于双方在出现争议时快速找到解决途径。8.附件8:第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的协议内容,包括双方的权利、义务和责任。说明:第三方合作协议是第三方介入的基础文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:建设单位未按约定支付工程款;施工单位未按合同约定完成工程;施工单位未达到约定的施工质量标准;施工单位未按约定进行安全生产管理;第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;违约方应承担相应的违约金;违约方如构成重大违约,守约方有权解除合同。示例说明:若施工单位未按约定完成工程,导致工期延误,施工单位应承担相应的违约金,并赔偿建设单位因此遭受的额外费用;若第三方未按合作协议履行职责,导致项目受到影响,第三方应承担相应的责任,并赔偿合同双方因此遭受的损失。全文完。2024年度高标准住宅区建设项目施工合同1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目总投资1.5项目建设周期2.施工单位2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3施工单位负责人3.设计单位3.1设计单位名称3.2设计单位资质3.3设计单位负责人4.监理单位4.1监理单位名称4.2监理单位资质4.3监理单位负责人5.合同价款5.1合同价款总额5.2付款方式5.3付款节点6.施工进度6.1施工计划6.2进度款支付6.3施工延误责任7.质量要求7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护措施9.2环境监测9.3环境污染责任10.人员配备10.1施工人员10.2设计人员10.3监理人员11.材料设备11.1材料设备供应11.2材料设备检验11.3材料设备保管12.施工变更12.1变更程序12.2变更费用12.3变更期限13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止责任第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:2024年度高标准住宅区建设项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:占地面积[面积],总建筑面积[面积]1.4项目总投资:[金额]1.5项目建设周期:自[开始日期]至[结束日期]2.施工单位2.1施工单位名称:[施工单位全称]2.2施工单位资质:[资质等级]2.3施工单位负责人:[负责人姓名],联系电话:[电话号码]3.设计单位3.1设计单位名称:[设计单位全称]3.2设计单位资质:[资质等级]3.3设计单位负责人:[负责人姓名],联系电话:[电话号码]4.监理单位4.1监理单位名称:[监理单位全称]4.2监理单位资质:[资质等级]4.3监理单位负责人:[负责人姓名],联系电话:[电话号码]5.合同价款5.1合同价款总额:[金额]5.2付款方式:分阶段支付,具体如下:5.2.1预付款:合同签订后[天数]内支付总额的[百分比]5.2.2进度款:根据施工进度分期支付,每次支付至当月完成工程量的[百分比]5.2.3验收合格后支付:验收合格后支付至总额的[百分比]5.2.4保修金:工程完工验收合格后[天数]内支付总额的[百分比],保修期满后无质量问题退还5.3付款节点:具体付款时间节点见附件6.施工进度6.1施工计划:详见附件《施工进度计划》6.2进度款支付:根据施工进度计划,每完成一个节点,施工单位需提交进度款申请,监理单位审核后,设计单位确认,施工单位按约定时间收取进度款6.3施工延误责任:若施工单位未按施工进度计划完成施工,每延误一天,按合同价款的[百分比]支付违约金7.质量要求7.1质量标准:按照国家相关质量标准及设计要求执行7.2质量检验:施工过程中,监理单位对施工质量进行监督检查,发现质量问题,施工单位应及时整改7.3质量责任:施工单位对工程质量负责,若因施工单位原因导致工程质量不合格,由施工单位承担全部责任8.安全生产8.1安全生产责任制:施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责,确保施工安全8.2安全生产措施:包括但不限于:8.2.1施工现场安全防护设施齐全,符合国家规定8.2.2定期对施工人员进行安全教育培训8.2.3设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全8.2.4配备必要的安全防护用品8.3事故处理:发生安全事故,施工单位应立即启动应急预案,及时上报,并配合相关部门进行调查和处理9.环境保护9.1环境保护措施:包括但不限于:9.1.1施工现场环境整洁,及时清理施工垃圾9.1.2控制施工噪音,减少对周边环境的影响9.1.3防止施工废水、废气污染9.1.4采取有效措施保护施工现场及周边生态环境9.2环境监测:施工单位应定期进行环境监测,确保符合国家环保标准9.3环境污染责任:若因施工单位原因造成环境污染,施工单位应承担相应的法律责任和修复责任10.人员配备10.1施工人员:包括但不限于项目经理、技术负责人、施工员、质检员等,均应具备相应的资质和经验10.2设计人员:包括但不限于结构设计师、电气设计师、给排水设计师等,应按照设计要求进行设计工作10.3监理人员:包括但不限于总监理工程师、监理员等,应按照监理合同要求对施工过程进行监督和管理11.材料设备11.1材料设备供应:施工单位负责材料的采购、运输和保管,确保材料设备符合设计要求和质量标准11.2材料设备检验:所有进入施工现场的材料设备必须经过检验,合格后方可使用11.3材料设备保管:施工单位应制定材料设备保管制度,确保材料设备在施工过程中得到妥善保管12.施工变更12.1变更程序:任何施工变更需经设计单位、监理单位和施工单位三方协商一致后,方可实施12.2变更费用:变更费用按照实际发生计算,经三方确认后,由施工单位承担12.3变更期限:变更实施应在[天数]内完成,否则按违约处理13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼13.2争议解决机构:仲裁机构或人民法院13.3争议解决期限:自争议发生之日起[天数]内提交仲裁或诉讼14.合同终止14.1.1施工单位严重违约14.1.2设计单位或监理单位严重违约14.1.3因不可抗力导致合同无法履行14.2合同终止程序:合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,协商不成的,可依法终止合同14.3合同终止责任:合同终止后,双方应按照合同约定承担相应的责任,包括但不限于退还预付款、支付违约金等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方、仲裁机构等,其介入本合同的目的是为了提高合同履行的效率、确保合同条款的执行、提供专业意见或解决争议。15.2第三方介入的适用范围:15.2.1在合同履行过程中,如需对工程量、材料设备价格、工程质量、安全生产等进行评估或检测;15.2.2在合同履行过程中,如需对合同条款的执行情况进行监督和评估;15.2.3在合同履行过程中,如需解决合同争议;15.2.4双方约定的其他需要第三方介入的情形。16.第三方介入的程序:16.1双方协商一致后,可邀请第三方介入;16.2第三方介入前,双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利、义务和责任限额;16.3第三方介入后,应按照本合同和相关法律法规的规定,独立、公正地履行职责。17.第三方责任限额:17.1第三方因履行职责而产生的费用,由双方按照约定分担;17.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,由第三方承担相应的责任;17.3第三方在履行职责过程中,如因故意或重大过失造成损失的,其责任限额由双方在签订书面协议时约定,但不得超过第三方介入合同金额的[百分比]。18.第三方与其他各方的划分说明:18.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系,第三方对甲方、乙方不承担连带责任;18.2第三方介入后,其职责范围仅限于本合同约定的内容,对合同以外的其他事项不承担责任;18.3第三方在履行职责过程中,如需与甲方、乙方之外的第三方进行沟通或协调,应由甲方或乙方授权;18.4第三方在履行职责过程中,如发现甲方、乙方存在违约行为,应及时通知甲方、乙方,并有权要求甲方、乙方采取措施纠正。19.第三方介入的争议解决:19.1第三方介入过程中产生的争议,由第三方自行解决;19.2如第三方无法自行解决争议,可提交甲方、乙方协商解决;19.3协商不成的,可提交仲裁或诉讼。20.第三方介入的终止:20.1第三方介入合同履行完毕或合同约定的其他条件成就时,第三方介入终止;20.2第三方介入终止后,第三方应向甲方、乙方提交书面报告,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《施工进度计划》:详细列明施工项目的时间节点、进度安排和责任人员。2.《材料设备清单》:包括所需材料设备的名称、规格、型号、数量、价格及供应商信息。3.《质量检验报告》:记录施工过程中各项质量检验的结果和结论。4.《安全生产记录》:包括安全生产培训记录、安全事故报告、安全隐患整改记录等。5.《环境保护监测报告》:记录施工现场环境监测的结果和结论。6.《合同变更申请》:记录合同变更的原因、内容、费用及双方协商情况。7.《争议解决协议》:记录双方就争议解决达成的协议内容。8.《第三方介入协议》:记录第三方介入的职责、权利、义务和责任限额等。9.《付款申请和审批表》:记录施工进度款、变更款等申请及审批情况。10.《工程验收报告》:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结论等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按施工进度计划完成施工,导致工程延期;1.2施工单位施工质量不合格,不符合国家相关质量标准;1.3施工单位未按合同约定履行安全生产责任,导致安全事故;1.4施工单位未按合同约定履行环境保护责任,造成环境污染;1.5任何一方未按合同约定支付款项;1.6任何一方未按合同约定履行合同变更程序。2.责任认定标准:2.1违约行为发生,经双方确认;2.2违约行为的性质、情节及对合同履行的影响程度;2.3违约行为造成的损失及修复成本。3.违约责任认定示例:3.1施工单位未按施工进度计划完成施工,导致工程延期10天,每延误一天,按合同价款的0.5%支付违约金;3.2施工单位施工质量不合格,导致返工,返工费用由施工单位承担;3.3施工单位未按合同约定履行安全生产责任,导致安全事故,由施工单位承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等;3.4施工单位未按合同约定履行环境保护责任,造成环境污染,由施工单位承担相应的法律责任和修复责任;3.5任何一方未按合同约定支付款项,每逾期一天,按逾期款项的0.1%支付滞纳金;3.6任何一方未按合同约定履行合同变更程序,导致合同履行受阻,由责任方承担相应的责任。全文完。2024年度高标准住宅区建设项目施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.合同工期3.1工期开始日期3.2工期结束日期3.3工期延误责任4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量验收程序4.3质量责任5.工程造价5.1工程造价构成5.2工程造价调整5.3付款方式6.施工组织设计6.1施工组织设计内容6.2施工组织设计审批6.3施工组织设计变更7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染处理9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力责任13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止13.3合同解除14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方:甲方全称:_________,法定代表人:_________,住所地:_________,联系电话:_________。1.2合同乙方:乙方全称:_________,法定代表人:_________,住所地:_________,联系电话:_________。1.3双方联系方式:甲方联系人:_________,联系电话:_________;乙方联系人:_________,联系电话:_________。2.项目概况2.1项目名称:_________住宅区建设项目。2.2项目地点:_________。2.3项目规模:占地面积_________平方米,总建筑面积_________平方米。2.4项目性质:住宅、商业、配套公建等。3.合同工期3.1工期开始日期:_________年_________月_________日。3.2工期结束日期:_________年_________月_________日。3.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付_________元违约金。4.工程质量要求4.1工程质量标准:按照国家有关质量标准和规范执行,确保工程质量达到设计要求。4.2质量验收程序:按照国家有关质量验收规定和合同约定进行。4.3质量责任:乙方负责工程质量的全部责任,如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应无条件进行返工或修复,并承担相应费用。5.工程造价5.1工程造价构成:包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机械使用费、临时设施费、企业管理费、利润、税金等。5.2工程造价调整:在合同执行过程中,如遇政策性调整,按照国家相关政策执行。5.3付款方式:按照合同约定分期付款,具体付款节点和时间如下:1.预付款:合同签订后_________日内支付合同总价的_________%;2.进度款:按实际完成工程量支付,每月支付一次;3.验收款:工程验收合格后支付合同总价的_________%;4.保修金:工程竣工验收合格后支付合同总价的_________%,保修期满后无质量问题退还。6.施工组织设计6.1施工组织设计内容:包括但不限于施工方案、施工进度计划、施工工艺、施工技术措施、安全保障措施等。6.2施工组织设计审批:乙方应将施工组织设计报甲方审批,甲方应在_________日内予以审批。6.3施工组织设计变更:在施工过程中,如需变更施工组织设计,乙方应提前_________日报甲方,经甲方同意后方可实施。7.安全生产7.1安全生产责任:乙方负责施工现场的安全生产,确保施工人员生命财产安全。7.2安全生产措施:乙方应制定安全生产措施,包括但不限于安全教育、安全培训、安全检查、安全防护等。7.3安全事故处理:发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大,并及时报告甲方。8.环境保护8.1环境保护责任:乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少对环境的影响。8.2环境保护措施:包括但不限于:1.施工现场应设置围挡,减少扬尘;2.建设垃圾和生活垃圾应分类存放,及时清运;3.施工废水应经过处理达标后排放;4.施工噪声应控制在规定范围内。8.3环境污染处理:如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担全部责任,包括但不限于修复污染、赔偿损失等。9.合同变更与解除9.1合同变更:在合同执行过程中,如因不可抗力、政策调整等原因需要变更合同内容,双方应协商一致,签订补充协议。9.2合同解除:合同在履行过程中,任何一方违反合同约定,致使合同无法继续履行时,有权解除合同,并应承担相应的违约责任。9.3合同终止:合同履行完毕或者双方协商一致解除合同,合同终止。10.争议解决10.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序:争议发生后,双方应在_________日内提出书面争议解决请求,并按照法定程序进行。10.3争议解决费用:争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于:1.乙方未按合同约定完成工程;2.乙方未按合同约定支付工程款;3.乙方未按合同约定履行安全生产责任;4.乙方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,或由人民法院判决。12.不可抗力12.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。12.2不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应立即采取措施,减少损失,并及时通知对方。12.3不可抗力责任:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应协商解决后续事宜。13.合同生效与终止13.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止:合同履行完毕或者双方协商一致解除合同,合同终止。13.3合同解除:合同在履行过程中,任何一方违反合同约定,致使合同无法继续履行时,有权解除合同,并应承担相应的违约责任。14.其他约定14.1合同附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、工程进度计划等。14.2合同解释:本合同以中文文本为准,如有歧义,按双方协商解释。14.3合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义:第三方是指在本合同履行过程中,为协助合同履行或提供专业服务而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于工程质量监管、进度控制、成本管理、风险评估、保险理赔等。16.第三方介入的程序16.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,并明确第三方介入的具体事项。16.2双方协商确定第三方介入的必要性和可行性。16.3甲方或乙方负责与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、期限、责任等。16.4第三方介入后,甲方、乙方和第三方应保持沟通,共同推进合同履行。17.第三方责任限额17.1第三方在履行服务过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的法律责任。17.2第三方责任限额由双方在服务协议中约定,最高不超过合同总价的_________%。17.3第三方责任限额不包括因不可抗力、甲方或乙方原因导致的问题。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方对甲方或乙方直接承担责任,甲方或乙方对第三方承担责任的行为和后果承担连带责任。18.2第三方在履行服务过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲方或乙方的合法权益。18.3第三方与其他各方的关系如下:1.第三方与甲方的关系:第三方为甲方提供服务,甲方为第三方支付服务费用。2.第三方与乙方的关系:第三方为乙方提供服务,乙方为第三方支付服务费用。3.第三方与合同其他相关方的责任划分:由合同具体约定。19.第三方介入时的额外条款19.1甲方或乙方在第三方介入时,应确保第三方具备相应的资质和条件,并对其服务质量进行监督。19.2甲方或乙方应配合第三方开展相关工作,并提供必要的资料和协助。19.3第三方介入后,如因第三方原因导致合同履行出现问题的,甲方或乙方有权要求第三方承担责任。20.第三方介入的变更和解除20.1第三方介入的服务协议签订后,如因特殊情况需要变更或解除,双方应协商一致,并签订变更或解除协议。20.2第三方介入的服务协议变更或解除后,甲方或乙方应按照新的协议履行相应的权利和义务。21.第三方介入的争议解决21.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 交通行业话务员工作总结
- 娱乐休闲行业行政后勤工作总结
- 评估自我能力的有效方法计划
- 礼品饰品销售员工作总结
- 中班游戏活动小青蛙跳荷叶
- 家具家居行业会计工作总结
- 幼儿园小班教案《挑战天空的小猫》及教学反思
- 小学安全工作总结汇编六篇
- 家长如何教育小孩子
- 咖啡厅卫生整治规范
- 华为管理法读后感
- 2024年中考英语复习:阅读七选五 专项练习题汇编(含答案解析)
- 南京财经大学国际服务贸易(考试重点)
- 玻璃生产工艺及装备培训
- 2024年国投信托有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 自身免疫性肝炎的护理查房
- 《卜算子-黄州定慧院寓居作》理解性默写(含答案)
- 部编版语文五年级上册第一单元大单元教学设计
- 肝脓肿健康宣教
- 少先队大队辅导员胜任力模型研究
- 人才队伍建设实施方案
评论
0/150
提交评论