工程总分包责任协议

工程总分包责任协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章工程范围与分工2.1工程概述2.2工程范围界定2.3分包工程的分工2.4总分包责任划分第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程标准与规范3.3质量保证措施3.4质量验收程序第四章工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程延期条款4.3提前交付与滞后交付的处理4.4工程交付与验收第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付条款5.3价格调整条款5.4违约金与赔偿第六章技术与信息交流6.1技术资料的提供6.2技术咨询与支持6.3信息交流与管理6.4保密条款第七章安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全措施与培训7.3环境保护要求7.4安全事故处理第八章违约责任与争议解决8.1违约行为与责任8.2争议解决方式8.3仲裁条款8.4法律诉讼第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3变更与解除的程序9.4变更与解除的法律后果第十章附则10.1合同的组成部分10.2合同的补充与修改10.3合同的生效与废除10.4合同的继承与转让第十一章权利与义务的转让11.1权利的转让11.2义务的转让11.3转让的程序与条件11.4转让的有效性第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力的通知与证明12.3不可抗力的后果与处理12.4不可抗力对合同的影响第十三章税务与审计13.1税务处理与责任13.2审计要求与配合13.3税务争议的解决13.4审计结果的应用第十四章其他条款14.1一般条款14.2特殊条款14.3附加条款14.4独立条款"合同编号_________"第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方（总包方）与乙方（分包方）就_________工程达成的一致协议。1.1.2本合同中的术语和定义如下：1.2适用法律1.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件的优先顺序如下：（1）本合同；（2）本合同的附件；（3）双方签订的补充协议；（4）其他与本合同有关的文件。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在履行完本合同约定的义务后，本合同自然终止。第二章工程范围与分工2.1工程概述2.1.1工程概述应包括工程名称、工程地点、工程规模等基本信息。2.2工程范围界定2.2.1乙方负责本合同约定的分包工程的设计、施工、验收等工作。2.2.2甲方负责本合同约定的总包工程的设计、施工、验收等工作。2.3分包工程的分工2.3.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工任务。2.3.2甲方应按照合同约定，完成总包工程的施工任务。2.4总分包责任划分2.4.1甲方对整个工程的质量和安全承担总责，乙方对分包工程的质量和安全承担直接责任。第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.1.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工。3.1.2工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.2工程标准与规范3.2.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。3.2.2乙方应遵守甲方提供的施工组织设计、施工方案等要求。3.3质量保证措施3.3.1乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。3.3.2乙方应定期对施工现场进行自检、互检和专检，确保工程质量。3.4质量验收程序3.4.1工程质量验收分为分包工程验收和总包工程验收。3.4.2乙方应按照验收程序组织分包工程验收，甲方应参加。第四章工程进度与交付4.1工程进度计划4.1.1乙方应按照合同约定的时间节点完成分包工程的施工。4.1.2乙方应向甲方提交工程进度计划，并按计划执行。4.2工程延期条款4.2.1如因乙方原因导致分包工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2.2如因甲方原因导致总包工程延期，甲方应承担相应的违约责任。4.3提前交付与滞后交付的处理4.3.1如乙方提前完成分包工程，应提前通知甲方进行验收。4.3.2如乙方滞后完成分包工程，应向甲方说明原因，并协商解决。4.4工程交付与验收4.4.1乙方应在合同约定的时间内将分包工程交付给甲方。4.4.2甲方应在收到分包工程后进行验收，并在验收合格后支付相应的工程款。第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.1.1本合同的价格为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.1.2价格不包括税金、运输费、保险费等额外费用。5.2支付条款5.2.1甲方应在验收合格后支付乙方工程款。5.2.2甲方应按照合同约定的付款进度支付工程款。5.3价格调整条款5.3.1如因市场行情变化导致材料价格波动，双方可协商调整合同价格。5.3.2如因政策调整导致工程费用变化，双方可协商调整合同价格。5.4第八章违约责任与争议解决8.1违约行为与责任8.1.1如乙方未按照合同约定完成分包工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。8.1.2如甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。8.2争议解决方式8.2.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3仲裁条款8.3.1双方同意，任何争议均提交仲裁委员会进行仲裁。8.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律诉讼8.4.1如双方同意通过法律诉讼解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.1.2合同变更不得违反国家法律法规和强制性标准。9.2合同解除的条件9.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。9.2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工现场。9.3变更与解除的程序9.3.1双方应按照合同约定的程序进行合同变更或解除。9.3.2变更或解除协议应经双方签字盖章后生效。9.4变更与解除的法律后果9.4.1合同变更或解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。9.4.2合同变更或解除后，尚未支付的款项应按照变更或解除协议的约定处理。第十章附则10.1合同的组成部分10.1.1本合同及其附件是合同的全部组成部分，双方应予以完整保存。10.1.2双方签订的补充协议、修正案等文件也是本合同的有效组成部分。10.2合同的补充与修改10.2.1合同的补充和修改必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。10.2.2补充和修改的内容不得与合同相抵触。10.3合同的生效与废除10.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3.2本合同在双方履行完毕合同约定的义务后自然终止。10.4合同的继承与转让10.4.1本合同的任何权利和义务不得转让给第三方。10.4.2本合同在任何情况下都不允许继承。第十一章权利与义务的转让11.1权利的转让11.1.1任何一方不得未经另一方同意将本合同的权利转让给第三方。11.1.2转让权利必须采用书面形式，并经另一方签字盖章同意。11.2义务的转让11.2.1任何一方不得未经另一方同意将本合同的义务转让给第三方。11.2.2转让义务必须采用书面形式，并经另一方签字盖章同意。11.3转让的程序与条件11.3.1权利和义务的转让必须按照本章规定的程序进行。11.3.2转让不得违反国家法律法规和本合同的约定。11.4转让的有效性11.4.1本章规定的权利和义务的转让是有效的，对双方均有约束力。第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。12.2不可抗力的通知与证明12.2.1一旦发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方。12.2.2受影响的一方应提供相关证明文件，以证实不可抗力事件的发生。12.3不可抗力的后果与处理12.3.1不可抗力事件发生后，双方应协商确定不可抗力对合同履行的影响多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方对工程项目的管理和监督权甲方拥有对工程项目的最终决策权和管理监督权，包括但不限于工程进度的调整、工程质量的控制、工程变更的审批等。乙方应遵守甲方的管理监督，并按照甲方的要求完成工程任务。1.2甲方对工程材料的选择权甲方有权对工程所需材料的选择提出建议和意见，乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合工程要求。1.3甲方对工程设计的修改权甲方有权对乙方的工程设计提出修改意见，乙方应根据甲方的要求进行设计修改，并承担由此产生的费用和责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方的工程质量自保责任乙方应对分包工程的质量和安全承担自保责任，确保分包工程符合合同约定的质量标准和安全要求。如因乙方原因导致分包工程质量问题，乙方应承担修复费用和赔偿责任。2.2乙方的工程进度保证乙方应按照合同约定的时间节点完成分包工程的施工，并保证工程进度的顺利推进。如因乙方原因导致分包工程延期，乙方应承担违约金责任，并按甲方的要求采取措施加快工程进度。2.3乙方的工程变更处理如乙方在施工过程中发现工程变更的必要，乙方应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行变更处理。如因乙方原因导致工程变更，乙方应承担由此产生的额外费用和责任。附加条款三：第三方中介时的特殊规定3.1第三方中介的职责和义务第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行中的问题。第三方中介应公正、中立地处理合同争议，并提供必要的咨询服务。3.2第三方中介的费用和支付第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据双方协商确定。第三方中介的支付方式可按照完成工作的实际情况进行阶段性支付。3.3第三方中介的责任限制第三方中介对合同履行过程中的损失和责任不承担责任，甲方和乙方应自行承担合同履行过程中的风险和责任。3.4第三方中介的解除和更换如甲方和乙方对第三方中介的工作不满意，双方均有权协商解除或更换第三方中介。解除或更换第三方中介应提前通知对方，并按照双方协商确定的方式处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程施工方案3.分包工程材料清单4.分包工程进度计划5.分包工程质量标准6.分包工程安全措施7.分包工程成本明细8.工程验收标准与程序9.工程变更申请表10.工程违约金计算公式11.工程保险单据12.工程进度款支付凭证13.工程质量保证书14.工程安全合格证书15.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间节点完成分包工程，视为违约。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成分包工程，视为违约。3.乙方未按照合同约定的安全标准进行施工，视为违约。4.乙方未按照甲方的要求进行设计修改，视为违约。5.乙方未按照甲方的要求采购材料，视为违约。6.甲方未按照合同约定的时间节点支付工程款，视为违约。7.甲方未按照合同约定的付款进度支付工程款，视为违约。8.甲方未按照合同约定提供施工场地和条件，视为违约。9.甲方未按照合同约定履行管理监督职责，视为违约。10.其他违反合同约定的行为，双方可协商确定是否构成违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包工程：乙方负责设计和施工的工程部分，相对于总包工程而言。3.总包工程：甲方负责设计和施工的整个工程，包括分包工程在内。4.违约金：一方违约时，根据违约程度向对方支付的赔偿金。5.工程变更：在合同履行过程中，因实际情况变化而对合同内容进行修改。6.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。7.第三方中介：协助甲方和乙方处理合同履行过程中的问题，并提供咨询服务的独立机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划，必要时协商延长合同工期。2.工程质量问题：及时停工整改，直至符合合同约定的质量标准。乙方承担整改费用和延误责任。3.设计变更：双方协商确定变更内容，乙方根据甲方要求进行设计修改，并承担由此产生的费用和责任。4.材料供应问题：甲方协助乙方解决材料供应问题，乙方