装修工程劳务分包协议范本在线查看

装修工程劳务分包协议范本在线查看合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同效力第二章劳务分包范围与内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程内容2.4分包工程量第三章劳务分包价格与支付3.1价格条款3.2价格调整条款3.3支付方式与时间3.4发票与税务第四章工期与进度4.1工程开工日期4.2工程完工日期4.3关键节点与进度要求4.4工期延误与赔偿第五章劳务人员与管理5.1劳务人员资质要求5.2劳务人员管理5.3劳务人员培训与指导5.4劳务人员福利与保障第六章质量与验收6.1质量标准与要求6.2质量控制与监督6.3验收程序与标准6.4质量问题处理与赔偿第七章安全与环保7.1安全生产要求7.2安全防护措施7.3环保规定与措施7.4安全事故处理与赔偿第八章保密与知识产权8.1保密义务8.2知识产权保护8.3信息与数据交换8.4违约责任第九章变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.2赔偿计算与支付10.3违约金与赔偿限额10.4争议解决方式第十一章争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁条款11.4法院诉讼第十二章附则12.1合同的生效与终止12.2合同的附件与补充协议12.3合同的语言与解释12.4合同的修订与替换第十三章其他约定13.1保险事宜13.2许可与批准13.3行业规范与标准13.4双方的其他约定第十四章签署与盖章14.1合同签署日期14.2签署人信息14.3合同盖章14.4附件清单合同编号_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同是甲乙双方就装修工程劳务分包事宜达成的一致协议。1.1.2甲乙双方依据平等、自愿、公平、诚实信用的原则，约定分包工程的范围、内容、价格、工期、劳务人员与管理、质量与验收、安全与环保等事项。1.2定义与解释1.2.1本合同中的“甲方”指的是装修工程的发包方。1.2.2本合同中的“乙方”指的是装修工程的劳务分包方。1.2.3本合同中的“分包工程”指的是甲方委托乙方施工的装修工程。1.3法律法规适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同效力1.4.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。1.4.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二章劳务分包范围与内容2.1工程概述2.1.1工程名称：________________2.1.2工程地点：________________2.1.3工程规模：________________2.2分包工程范围2.2.1乙方分包的工程范围包括但不限于：_______________2.3分包工程内容2.3.1乙方分包的工程内容包括但不限于：_______________2.3.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。2.4分包工程量2.4.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作。第三章劳务分包价格与支付3.1价格条款3.1.1乙方向甲方提供的分包工程报价为：_______________元。3.1.2报价包括但不限于：_______________3.2价格调整条款3.2.1除合同约定的价格外，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致分包工程成本发生变动的，双方可协商调整分包价格。3.3支付方式与时间3.3.1甲方应按照合同约定的付款节点，向乙方支付分包工程款项。3.3.2甲方支付分包工程款项时，应提供相应的发票。3.4发票与税务3.4.1乙方应向甲方提供合法的税务发票。3.4.2乙方应承担因分包工程所产生的全部税务责任。第四章工期与进度4.1工程开工日期4.1.1乙方的工程开工日期为：_______________。4.2工程完工日期4.2.1乙方的工程完工日期为：_______________。4.3关键节点与进度要求4.3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的关键节点工作。4.4工期延误与赔偿4.4.1如乙方原因导致分包工程工期延误的，乙方应向甲方支付违约金。第五章劳务人员与管理5.1劳务人员资质要求5.1.1乙方应按照甲方的要求，提供具有相应资质的劳务人员。5.2劳务人员管理5.2.1乙方应对分包工程的劳务人员进行有效管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.3劳务人员培训与指导5.3.1乙方应对分包工程的劳务人员进行必要的培训与指导，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.4劳务人员福利与保障5.4.1乙方应依法为分包工程的劳务人员缴纳社会保险，并提供相应的福利与保障。第六章质量与验收6.1质量标准与要求6.1.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作，确保工程质量符合国家标准和行业规范。6.2质量控制与监督6.2.1乙方应建立健全质量控制体系，对分包工程的质量进行全程控制与监督。6.3验收程序与标准6.3.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的验收工作。6.3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求，进行整改并重新验收第八章保密与知识产权8.1保密义务8.1.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。8.1.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.2知识产权保护8.2.1乙方应保证分包工程不侵犯他人的知识产权。8.2.2乙方应承担因分包工程侵犯他人知识产权而引起的一切法律责任。8.3信息与数据交换8.3.1双方在合同履行过程中产生的所有往来文件、数据、信息等，未经对方同意，不得向第三方披露。8.3.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求，将所有与分包工程相关的文件、数据、信息等交还甲方或按照甲方的要求进行处理。8.4违约责任8.4.1乙方违反保密义务或知识产权保护条款的，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。第九章变更与解除9.1合同变更条件9.1.1合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。9.1.2合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。9.2合同变更程序9.2.1甲方或乙方提出合同变更意向，双方就变更内容进行协商。9.2.2双方达成一致后，签订书面变更协议，并经双方签字盖章确认。9.3合同解除条件9.3.1发生不可抗力或双方约定解除合同的情形，一方可以提出解除合同。9.3.2合同解除必须书面协议，并经双方签字盖章确认。9.4合同解除程序9.4.1甲方或乙方提出解除合同意向，双方就解除事宜进行协商。9.4.2双方达成一致后，签订书面解除协议，并经双方签字盖章确认。第十章违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.1.1甲方违反合同的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。10.1.2乙方违反合同的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。10.2赔偿计算与支付10.2.1违约金计算方式如下：_______________10.2.2乙方应按照甲方要求，承担因违约所产生的损失赔偿责任。10.3违约金与赔偿限额10.3.1违约金的计算不应超过乙方分包工程总价款的_______________%。10.3.2乙方承担的赔偿责任不应超过其实际获得的分包工程价款。10.4争议解决方式10.4.1双方因违约行为产生争议的，应通过友好协商解决。10.4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章争议解决11.1协商解决11.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解解决11.2.1双方可以书面协议选择调解机构进行调解。11.2.2调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3仲裁条款11.3.1双方可以选择仲裁机构进行仲裁。11.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。11.4法院诉讼11.4.1任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.4.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院判决或裁定的否则。第十二章附则12.1合同的生效与终止12.1.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同终止的条件如下：_______________12.2合同的附件与补充协议12.2.1附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12.2.2双方可以签订补充协议，对本合同的内容进行补充或修改。12.3合同的语言与解释12.3.多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指令与变更1.1甲方有权根据工程实际进展情况，对分包工程的内容、进度、质量等提出变更指令。1.2甲方发出变更指令时，应提供书面文件，详细说明变更的内容、理由及影响。1.3乙方应在收到甲方变更指令后，及时评估变更对分包工程的影响，并向甲方提出书面回复。1.4乙方应在甲方同意的时间范围内，按照甲方的变更指令进行调整，确保工程进度不受影响。2.甲方监督与验收2.1甲方有权对分包工程的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2甲方有权对分包工程进行验收，乙方应配合甲方的验收工作。2.3甲方验收不合格的，乙方应按照甲方的要求，进行整改并重新验收。3.甲方付款与扣款3.1甲方应按照合同约定的付款节点，向乙方支付分包工程款项。3.2甲方支付分包工程款项时，应提供相应的发票。3.3甲方有权根据乙方的实际履约情况，按照合同约定扣减相应的款项。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方施工与交付1.1乙方应按照甲方的要求，按时完成分包工程的关键节点工作。1.2乙方应保证分包工程的施工质量，确保工程符合国家标准和行业规范。1.3乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付分包工程。2.乙方质量与安全2.1乙方应建立健全质量控制体系，对分包工程的质量进行全程控制与监督。2.2乙方应按照甲方的要求，制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的安全。3.乙方保密与知识产权3.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。3.2乙方应保证分包工程不侵犯他人的知识产权。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责与权益1.1第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。1.2第三方中介有权根据合同履行情况，提出合理的建议和意见。1.3第三方中介不参与分包工程的施工、管理、验收等环节，仅提供中介服务。2.第三方中介的费用与支付2.1甲乙双方应按照合同约定，向第三方中介支付中介服务费用。2.2第三方中介服务费用的支付方式、时间及金额，应在本合同中予以明确。3.第三方中介的责任与赔偿3.1第三方中介在履行调解、协调职责过程中，因过错导致损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方中介不承担因甲乙双方违约行为导致的损失赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按约定时间支付款项未按约定提供施工条件未按约定时间提出变更指令未按约定进行验收2.乙方违约行为及认定未按约定时间完成工程工程质量不符合国家标准和行业规范未按约定进行质量控制与监督侵犯他人知识产权3.第三方中介违约行为及认定未公正、公平地履行调解、协调职责未按约定时间提出建议和意见未按约定收取中介服务费用三、法律名词及解释：1.装修工程：指对建筑物进行内部和外部装饰、装修的活动。2.劳务分包：指施工企业将其所承揽的工程施工任务的一部分，依法分包给其他施工单位或个人的行为。3.分包工程：指从主体工程中分拆出来的、具有独立功能和完整结构的工程部分。4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并约定延期期间的违约责任。2.工程质量问题解决办法：及时进行质量整改，重新验收，必要时聘请第三方专业机构进行评估。3.知识产权侵权解决办法：立即停止侵权