标准劳务分包合同在建筑施工中的应用

标准劳务分包合同在建筑施工中的应用合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订依据1.4合同效力第二章劳务分包范围及要求2.1劳务分包范围2.2劳务分包要求2.3分包工程质量标准第三章劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四章劳务分包施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工人员管理4.3施工材料管理4.4施工质量安全管理第五章工期及进度5.1合同工期5.2进度计划5.3工期延误5.4工期提前第六章质量与检验6.1工程质量标准6.2质量检验6.3质量问题处理第七章安全与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止第十一章权利与义务11.1分包方的权利与义务11.2发包方的权利与义务第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三章合同的生效、履行与验收13.1合同生效条件13.2合同履行13.3工程验收第十四章其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同解释14.4附件合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.2合同标的本合同约定的标的为：_________（工程名称）的劳务分包工程。1.3合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订。1.4合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。第二章劳务分包范围及要求2.1劳务分包范围乙方分包的工程范围包括：_________（具体分包内容）。2.2劳务分包要求乙方应按照甲方的要求，完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。2.3分包工程质量标准分包工程的质量和标准应符合：_________（相关质量标准和要求）。第三章劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格乙方分包的价格为：_________（价格金额）。3.2价格调整价格调整的方式和时间为：_________（具体调整方式和时间）。3.3支付方式支付方式为：_________（支付方式，如银行转账、现金等）。3.4支付时间支付时间为：_________（具体支付时间）。第四章劳务分包施工组织与管理4.1施工组织设计乙方应根据甲方的要求，编制施工组织设计，并报甲方审批。4.2施工人员管理乙方应保证施工人员的素质和技能，不得使用不符合要求的人员。4.3施工材料管理乙方应按照甲方的要求，对施工材料进行管理，保证材料质量。4.4施工质量安全管理乙方应加强施工现场的质量安全管理，防止事故的发生。第五章工期及进度5.1合同工期合同工期为：_________（工期起止时间）。5.2进度计划乙方应按照甲方的要求，制定进度计划，并报甲方审批。5.3工期延误工期延误的责任和处理方式为：_________（具体延误责任和处理方式）。5.4工期提前工期提前的要求和处理方式为：_________（具体提前要求和处理方式）。第六章质量与检验6.1工程质量标准工程质量标准应符合：_________（相关质量标准和要求）。6.2质量检验乙方应按照甲方的要求，进行质量检验，并承担相应的检验费用。6.3质量问题处理质量问题的处理方式为：_________（具体处理方式）。第七章安全与环保7.1安全生产要求乙方应遵守国家的安全生产法律法规，加强施工现场的安全生产管理。7.2安全事故处理安全事故的处理方式为：_________（具体处理方式）。7.3环保要求乙方应遵守国家的环境保护法律法规，保证施工过程中的环境保护。第八章违约责任8.1违约行为违约行为包括：_________（具体违约行为）。8.2违约责任违约责任承担方式为：_________（具体责任承担方式）。8.3违约赔偿违约赔偿的金额和方式为：_________（具体赔偿金额和方式）。第九章争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括：_________（具体解决方式，如协商、调解等）。9.2仲裁仲裁机构为：_________（具体仲裁机构）。9.3诉讼诉讼管辖法院为：_________（具体管辖法院）。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更合同变更的条件和程序为：_________（具体条件和程序）。10.2合同解除合同解除的条件和程序为：_________（具体条件和程序）。10.3合同终止合同终止的条件和程序为：_________（具体条件和程序）。第十一章权利与义务11.1分包方的权利与义务分包方的权利与义务包括：_________（具体权利与义务）。11.2发包方的权利与义务发包方的权利与义务包括：_________（具体权利与义务）。第十二章保密条款12.1保密内容保密内容包括：_________（具体保密内容）。12.2保密期限保密期限为：_________（具体期限）。12.3泄密责任泄密责任的承担方式为：_________（具体承担方式）。第十三章合同的生效、履行与验收13.1合同生效条件合同生效条件为：_________（具体条件）。13.2合同履行合同履行的方式和时间为：_________（具体方式和时间）。13.3工程验收工程验收的标准和程序为：_________（具体标准和程序）。第十四章其他条款14.1不可抗力不可抗力的范围和处理方式为：_________（具体范围和处理方式）。14.2法律适用本合同适用的法律法规为：_________（具体法律法规）。14.3合同解释合同的解释权归：_________（具体解释权归属方）。14.4附件附件包括：_________（具体附件内容）。甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定分包工程的特殊要求甲方有权根据项目的特殊需求，对乙方分包的工程提出特殊要求。乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工方案，并报甲方审批。2.甲方对工程质量的监督权甲方有权对乙方分包的工程进行质量监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。3.甲方对工期的控制权甲方有权对乙方的施工进度进行控制。乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。4.甲方对工程变更的权力甲方有权根据项目需求的变化，对乙方的施工内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案。5.甲方对乙方施工人员的管理权甲方有权对乙方施工人员进行管理，包括对其进行安全培训、技能考核等。乙方应保证施工人员的素质和技能。6.甲方对工程安全事故的处理权如发生安全事故，甲方有权对事故进行处理，并要求乙方采取有效措施防止事故的再次发生。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工质量自行负责乙方应对其分包的工程质量自行负责，确保工程质量符合合同约定的要求。2.乙方的施工进度自行控制乙方应自行控制施工进度，确保按期完成施工任务。3.乙方的施工安全自行负责乙方应对其施工过程中的安全自行负责，加强安全管理，防止事故的发生。4.乙方的施工材料自行管理乙方应自行管理施工材料，保证材料质量，并按照甲方的要求进行使用。5.乙方的施工人员自行管理乙方应对其施工人员进行管理，保证施工人员的素质和技能。6.乙方的施工质量保证期乙方应对其分包的工程质量提供一定的保证期。在保证期内，如出现质量问题，乙方应负责修复。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和权力第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，处理合同履行过程中的问题。第三方中介有权对乙方的施工进行监督，并要求乙方按照合同要求进行施工。2.第三方中介的收费标准第三方中介的收费标准和方式应在合同中明确。收费标准应合理，不得高于行业标准。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及双方商业秘密保密，不得泄露给无关方。4.第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，第三方中介应承担相应的违约责任。5.第三方中介的合同解除权在合同履行过程中，如第三方中介未能履行其职责，甲方或乙方有权解除与第三方中介的合同。6.第三方中介的仲裁或诉讼如发生争议，第三方中介应提交仲裁或诉讼，并按照合同约定的仲裁机构或管辖法院进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工方案及设计图纸2.工程量清单3.材料及设备规格书4.安全生产管理制度5.质量检验标准和方法6.施工进度计划7.施工人员名单及资质证明8.安全事故应急预案9.环保措施及验收标准10.合同变更、解除和终止的协议11.保密协议12.第三方中介的服务协议13.保险证明文件14.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付劳务分包价款2.甲方未提供施工所需的场地、材料、设备等3.甲方未履行合同约定的监督、管理职责4.乙方未按约定时间完成施工任务5.乙方使用不符合质量标准的材料、设备6.乙方未按照安全标准进行施工，导致安全事故7.乙方未按照环保要求进行施工，导致环境污染8.第三方中介未按照约定履行协调、监督职责9.第三方中介泄露合同内容及商业秘密10.合同双方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.标准劳务分包合同：指按照国家标准、行业标准或者地方标准制定的劳务分包合同。2.劳务分包：指建筑施工企业将其所承揽的施工任务中的部分工作内容发包给具有相应资质的劳务分包企业完成的活动。3.分包工程：指建筑施工企业将其所承揽的施工任务中的部分工程发包给其他建筑施工企业或个人完成的活动。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定的义务或者违反合同性质的行为。5.违约责任：指违约方因其违约行为而应当承担的民事责任。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.仲裁：指合同双方按照仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的活动。8.诉讼：指合同双方因合同争议向人民法院提起的诉讼活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，延长工期，或增加人员、设备投入。2.工程质量问题：及时整改，重新检验，必要时采取补救措施。3.安全事故发生：立即启动应急预案，采取措施防止