版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年办公楼水电暖改造及清包劳务服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目工期3.改造范围及内容3.1水电改造范围3.2暖气改造范围3.3清包劳务服务内容4.工程质量及验收标准4.1水电改造质量标准4.2暖气改造质量标准4.3清包劳务服务质量标准4.4工程验收标准5.工程进度及付款方式5.1工程进度安排5.2付款方式5.3付款节点5.4付款条件6.材料供应及设备安装6.1材料供应责任6.2设备安装责任6.3材料及设备验收标准7.工程变更及索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3索赔程序8.工程保险及安全责任8.1工程保险责任8.2安全责任9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.2补充条款13.其他约定事项13.1知识产权13.2保密条款13.3不可抗力14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方(委托方):公司地址:省市区路号乙方(承包方):水电暖改造有限公司地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx87652.项目概况2.1项目名称公司办公楼水电暖改造及清包劳务服务项目2.2项目地点省市区公司办公楼2.3项目内容包括办公楼内所有水电线路改造、暖气管道改造及清包劳务服务2.4项目规模约2000平方米2.5项目工期合同签订后30个工作日内完成改造及清包劳务服务3.改造范围及内容3.1水电改造范围包括办公楼内所有照明线路、插座、开关、配电箱等改造3.2暖气改造范围包括办公楼内所有暖气管道、暖气片等改造3.3清包劳务服务内容包括拆除原有水电暖气设施、清理现场垃圾、协助乙方进行材料搬运及安装等工作4.工程质量及验收标准4.1水电改造质量标准符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB502172014)4.2暖气改造质量标准符合国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB502422002)4.3清包劳务服务质量标准符合甲方要求,确保改造及清包劳务服务过程安全、环保、高效4.4工程验收标准双方共同验收,验收合格后视为工程完成5.工程进度及付款方式5.1工程进度安排第一阶段:拆除原有设施(5个工作日)第二阶段:水电暖气改造(15个工作日)第三阶段:清包劳务服务(10个工作日)5.2付款方式分阶段支付,具体如下:第一阶段完成后支付合同总金额的30%第二阶段完成后支付合同总金额的50%第三阶段完成后支付合同总金额的20%5.3付款节点每个阶段完成后5个工作日内支付相应款项5.4付款条件验收合格,甲方确认款项到账6.材料供应及设备安装6.1材料供应责任甲方负责提供改造所需材料,乙方负责材料验收及安装6.2设备安装责任乙方负责设备安装,确保安装质量符合国家标准6.3材料及设备验收标准符合国家标准及合同约定要求8.工程保险及安全责任8.1工程保险责任乙方应为其施工人员及设备购买意外伤害保险,并承担相应的保险费用。甲方应为其财产购买建筑安装工程一切险,保险费用由甲方承担。8.2安全责任乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工安全。如发生安全事故,乙方应立即采取措施予以处理,并承担相应的法律责任。9.合同解除及违约责任9.1合同解除条件在合同履行期间,任何一方违反合同约定,导致合同无法继续履行时,可单方解除合同。9.2违约责任因一方违约导致合同解除的,违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁委员会11.合同生效及期限11.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同期限本合同自生效之日起至工程验收合格之日止。12.合同附件及补充条款12.1合同附件水电暖改造工程量清单材料清单付款计划表安全生产责任书12.2补充条款本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1知识产权本合同涉及的任何技术、设计、图纸等知识产权归甲方所有,乙方不得擅自复制、泄露或转让。13.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分条款无法履行时,双方互不承担责任,并可根据实际情况调整合同条款或解除合同。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为____年____月____日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指除甲方、乙方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、评估方、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保工程顺利进行,并保障各方的合法权益。15.3第三方介入方式1.监理:对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理。2.设计:提供专业设计服务,确保工程符合设计要求。3.咨询:提供专业咨询意见,协助甲方和乙方解决合同履行过程中遇到的问题。4.评估:对工程进行评估,确保工程质量和进度符合合同约定。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方的责任仅限于其提供的专业服务范围内,对于因第三方自身原因造成的损失,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任限额1.监理方责任限额:监理方对因监理不当造成的损失,承担不超过监理费用总额的20%的赔偿责任。2.设计方责任限额:设计方对因设计不合理或错误造成的损失,承担不超过设计费用总额的30%的赔偿责任。3.咨询方责任限额:咨询方对因咨询不当造成的损失,承担不超过咨询费用总额的15%的赔偿责任。4.评估方责任限额:评估方对因评估不实造成的损失,承担不超过评估费用总额的10%的赔偿责任。17.第三方权利义务17.1第三方权利1.第三方有权根据合同约定,独立开展专业服务工作。2.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。3.第三方有权要求甲方和乙方支付相应的服务费用。17.2第三方义务1.第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。2.第三方应遵守国家法律法规和行业标准。3.第三方应保守商业秘密和甲方、乙方的隐私。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间形成委托关系,甲方为委托方,第三方为受托方。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间形成合同关系,乙方为服务接受方,第三方为服务提供方。18.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方之间形成合作关系,各方的权利义务应按照合同约定执行。19.第三方介入的审批程序19.1甲方和乙方同意第三方介入甲方和乙方同意第三方介入前,应书面通知对方,并获得对方的同意。19.2第三方介入的合同签订第三方介入后,甲方和乙方应与第三方签订相应的服务合同,明确各方的权利义务。19.3第三方介入的变更通知第三方介入过程中,如需变更合同内容,甲方和乙方应及时通知对方,并协商一致后签订变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订书详细要求:合同签订书应包含合同双方名称、地址、法定代表人、合同主要内容、签订日期等基本信息。附件说明:作为合同的有效附件,证明合同签订的合法性和有效性。2.附件二:项目概况说明书详细要求:说明书应详细描述项目名称、地点、内容、规模、工期等信息。附件说明:作为合同附件,为项目实施提供基础信息。3.附件三:改造范围及内容明细表详细要求:明细表应详细列出水电改造、暖气改造及清包劳务服务的内容。附件说明:作为合同附件,明确工程改造的具体范围和内容。4.附件四:工程质量及验收标准文件详细要求:文件应明确水电、暖气改造及清包劳务服务的质量标准和验收程序。附件说明:作为合同附件,确保工程质量符合约定标准。5.附件五:工程进度计划表详细要求:计划表应详细列出工程各阶段的时间节点和预计完成时间。附件说明:作为合同附件,便于双方监督工程进度。6.附件六:付款计划表详细要求:计划表应明确各付款节点、付款金额和支付条件。附件说明:作为合同附件,确保付款过程的顺利进行。7.附件七:材料清单及设备清单详细要求:清单应详细列出所需材料和设备名称、规格、数量等信息。附件说明:作为合同附件,便于双方对材料及设备进行验收。8.附件八:安全生产责任书详细要求:责任书应明确各方的安全生产责任和义务。附件说明:作为合同附件,确保施工过程中的安全生产。9.附件九:第三方介入服务协议详细要求:协议应明确第三方介入的目的、方式、责任等内容。附件说明:作为合同附件,规范第三方介入行为。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成工程。责任认定标准:乙方应承担延迟完成的违约责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例说明:若乙方延迟完成工程,导致甲方无法按期投入使用,乙方应赔偿甲方因延迟带来的租金损失。2.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合合同约定标准。责任认定标准:乙方应承担提供不合格材料或设备的违约责任,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例说明:若乙方提供的暖气片存在质量问题,导致甲方损失,乙方应赔偿甲方购买新暖气片的费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应承担未按时支付款项的违约责任,支付乙方相应的违约金。示例说明:若甲方未按约定支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金。4.违约行为:第三方未履行合同约定的服务职责。责任认定标准:第三方应承担未履行服务职责的违约责任,赔偿甲方和乙方因此遭受的直接经济损失。示例说明:若监理方未按时提供监理报告,影响工程进度,监理方应赔偿甲方和乙方的损失。全文完。2024年办公楼水电暖改造及清包劳务服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同甲方1.2.合同乙方2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模3.项目内容3.1.水电改造工程3.1.1.水管改造3.1.2.电路改造3.2.暖气改造工程3.2.1.暖气管道改造3.2.2.暖气设备安装4.工程进度及工期4.1.工程进度安排4.2.工期要求5.工程质量要求5.1.水电改造质量要求5.2.暖气改造质量要求6.工程费用及支付方式6.1.工程费用总额6.2.费用支付方式6.3.支付时间节点7.材料供应7.1.材料品牌及型号要求7.2.材料供应方式7.3.材料验收标准8.施工安全与环保8.1.施工安全要求8.2.环保要求9.施工现场管理9.1.施工现场布置9.2.施工现场安全措施10.工程验收10.1.验收标准10.2.验收程序11.违约责任11.1.甲方违约责任11.2.乙方违约责任12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决程序13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同甲方1.1.1.甲方名称:_________________1.1.2.甲方地址:_________________1.1.3.甲方联系人:_________________1.1.4.甲方联系电话:_________________1.2.合同乙方1.2.1.乙方名称:_________________1.2.2.乙方地址:_________________1.2.3.乙方联系人:_________________1.2.4.乙方联系电话:_________________2.项目概况2.1.项目名称:2024年办公楼水电暖改造项目2.2.项目地点:_________________2.3.项目规模:_________________3.项目内容3.1.水电改造工程3.1.1.水管改造3.1.1.1.水管材质:_________________3.1.1.2.水管规格:_________________3.1.1.3.水管安装位置:_________________3.1.2.电路改造3.1.2.1.电路材质:_________________3.1.2.2.电路规格:_________________3.1.2.3.电路安装位置:_________________3.2.暖气改造工程3.2.1.暖气管道改造3.2.1.1.暖气管道材质:_________________3.2.1.2.暖气管道规格:_________________3.2.1.3.暖气管道安装位置:_________________3.2.2.暖气设备安装3.2.2.1.暖气设备品牌:_________________3.2.2.2.暖气设备型号:_________________3.2.2.3.暖气设备安装位置:_________________4.工程进度及工期4.1.工程进度安排4.1.1.水电改造工程:_________________4.1.2.暖气改造工程:_________________4.2.工期要求:_________________5.工程质量要求5.1.水电改造质量要求5.1.1.符合国家相关水电改造质量标准5.1.2.水管、电路安装牢固,无漏电、漏水现象5.2.暖气改造质量要求5.2.1.符合国家相关暖气改造质量标准5.2.2.暖气设备运行稳定,无异常噪音6.工程费用及支付方式6.1.工程费用总额:_________________6.2.费用支付方式6.2.1.首付款:_________________6.2.2.进度款:_________________6.2.3.结算款:_________________6.3.支付时间节点:_________________7.材料供应7.1.材料品牌及型号要求7.1.1.水管:_________________7.1.2.电路:_________________7.1.3.暖气管道:_________________7.1.4.暖气设备:_________________7.2.材料供应方式7.2.1.乙方负责材料采购及运输7.2.2.材料采购前需经甲方确认7.3.材料验收标准7.3.1.材料符合国家相关标准及合同约定7.3.2.材料质量检验合格8.施工安全与环保8.1.施工安全要求8.1.1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规和标准8.1.2.乙方应制定并实施施工现场安全生产责任制8.1.3.施工现场应设置必要的安全防护设施,如安全网、警示牌等8.2.环保要求8.2.1.乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规和标准8.2.2.施工过程中产生的废弃物应按照规定进行处理,不得随意丢弃8.2.3.施工现场应采取有效措施减少噪音、粉尘等对周边环境的影响9.施工现场管理9.1.施工现场布置9.1.1.乙方应根据施工方案合理规划施工现场9.1.2.施工现场应保持整洁,材料堆放有序9.2.施工现场安全措施9.2.1.施工现场应设置安全通道,确保人员疏散通道畅通9.2.2.乙方应定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患10.工程验收10.1.验收标准10.1.1.按照国家相关质量标准及合同约定进行验收10.1.2.验收内容包括材料质量、施工工艺、工程进度等10.2.验收程序10.2.1.乙方完成施工后,通知甲方进行验收10.2.2.甲方应在接到通知后3个工作日内进行验收10.2.3.验收不合格的工程,乙方应在规定时间内进行整改11.违约责任11.1.甲方违约责任11.1.1.甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金11.1.2.甲方违反合同约定,给乙方造成损失的,应承担赔偿责任11.2.乙方违约责任11.2.1.乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金11.2.2.乙方施工过程中出现质量问题,应负责修复并承担相关费用12.争议解决12.1.争议解决方式12.1.1.双方应友好协商解决争议12.1.2.协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2.争议解决程序12.2.1.双方应在争议发生后30日内提交书面争议解决请求12.2.2.争议解决期间,双方应继续履行合同义务13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.1.1.双方签署合同文本并签字盖章13.1.2.甲方支付首付款13.2.合同终止条件13.2.1.工程按合同约定完成并验收合格13.2.2.双方协商一致解除合同13.2.3.出现法律规定的合同终止情形14.其他约定事项14.1.合同文本一式两份,双方各执一份14.2.本合同自双方签字盖章之日起生效14.3.合同未尽事宜,双方可另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.2.第三方的定义为在合同执行过程中,经甲乙双方同意,介入合同相关事务的独立第三方机构或个人。16.第三方责任限额16.1.第三方在合同执行过程中,因其职责范围内的行为或疏忽导致合同一方或双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。16.3.若第三方责任限额未在合同中明确,则按国家相关法律规定执行。17.第三方介入协议17.1.1.第三方的名称、地址、联系人及联系方式;17.1.2.第三方的职责范围;17.1.3.第三方的权利和义务;17.1.4.第三方的责任限额;17.1.5.第三方介入的费用及支付方式;17.1.6.第三方介入的期限;17.1.7.第三方介入的终止条件;17.1.8.第三方介入协议的生效及终止条件。17.2.第三方介入协议由甲乙双方签订,并作为本合同的附件。18.第三方职责范围18.1.第三方在合同执行过程中的职责包括但不限于:18.1.1.监督施工过程,确保施工质量符合合同约定;18.1.2.对施工材料进行检测,确保材料质量符合国家标准;18.1.3.对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成;18.1.4.提供专业咨询意见,协助解决施工过程中出现的技术问题;18.1.5.对施工现场进行安全管理,确保施工安全。18.2.第三方应在其职责范围内独立开展工作,不受甲乙双方的直接指挥。19.第三方权利和义务19.1.第三方的权利包括:19.1.1.收取合同约定的介入费用;19.1.2.要求甲乙双方提供必要的资料和信息;19.1.3.要求甲乙双方配合其工作。19.2.第三方的义务包括:19.2.1.按照合同约定履行职责;19.2.2.对甲乙双方的信息保密;19.2.3.对其在工作中知悉的商业秘密保密。20.第三方与其他各方的划分说明20.1.第三方与甲方的关系:20.1.1.第三方是甲方的监督和咨询服务提供者;20.1.2.第三方应向甲方提供真实、准确的报告和建议;20.1.3.第三方对甲方承担相应的责任。20.2.第三方与乙方的关系:20.2.1.第三方是乙方的监督和咨询服务提供者;20.2.2.第三方应向乙方提供真实、准确的报告和建议;20.2.3.第三方对乙方承担相应的责任。20.3.第三方与合同其他相关方的关系:20.3.1.第三方在合同执行过程中,应与其他相关方保持沟通和协调;20.3.2.第三方对合同其他相关方不承担直接责任,但其工作成果应满足合同要求。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照复印件要求:提供最新有效期的营业执照复印件,加盖公章。说明:用于证明合同双方的合法身份。2.合同双方法定代表人或授权代表身份证明要求:提供法定代表人身份证明或授权代表授权委托书,加盖公章。说明:用于证明合同双方代表的有效身份。3.项目施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸及技术规范,加盖设计单位公章。说明:用于指导施工过程中的具体操作。4.材料采购清单及报价要求:提供详细的材料采购清单及报价,加盖供应商公章。说明:用于明确材料采购的规格、品牌及价格。5.施工组织设计及施工方案要求:提供详细的施工组织设计及施工方案,加盖施工单位公章。说明:用于指导施工过程中的组织管理和施工方法。6.工程进度计划及节点要求:提供详细的工程进度计划及节点,加盖施工单位公章。说明:用于监控工程进度,确保按期完成。7.施工现场安全文明施工措施要求:提供施工现场安全文明施工措施,加盖施工单位公章。说明:用于确保施工现场的安全和文明施工。8.工程验收报告要求:提供工程验收报告,加盖验收单位公章。说明:用于证明工程已按合同约定完成并验收合格。9.第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,加盖第三方公章。说明:用于明确第三方在合同执行过程中的职责和权利。10.合同变更协议要求:提供合同变更协议,加盖双方公章。说明:用于记录合同执行过程中的任何变更。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按合同约定计算。示例:若甲方未按时支付工程款,应向乙方支付每日万分之五的违约金。甲方违反合同约定,给乙方造成损失责任认定:甲方应承担赔偿责任,赔偿金额按实际损失计算。示例:若甲方违反合同约定导致乙方损失人民币10万元,甲方应赔偿乙方10万元。2.乙方违约行为及责任认定乙方未按合同约定完成工程责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同约定计算。示例:若乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付每日万分之五的违约金。乙方施工过程中出现质量问题责任认定:乙方应负责修复并承担相关费用。示例:若乙方施工过程中出现质量问题,乙方应负责修复,修复费用由乙方承担。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担相应的违约责任,赔偿金额按实际损失计算。示例:若第三方未按合同约定履行职责,导致甲方或乙方损失人民币5万元,第三方应赔偿5万元。全文完。2024年办公楼水电暖改造及清包劳务服务合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目进度安排3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2支付方式3.3付款时间及节点4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量要求4.2验收标准4.3验收程序5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2施工进度计划5.3进度调整及延误责任6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护要求6.4环境保护措施7.材料供应及验收7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料验收程序8.施工现场管理8.1施工现场布置要求8.2施工现场安全管理8.3施工现场环境保护9.施工变更及索赔9.1施工变更程序9.2索赔程序9.3索赔条件及标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及终止12.1合同生效时间12.2合同终止时间13.其他约定事项13.1违约责任13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:公司乙方:水电暖改造有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:2.项目概述2.1项目名称2024年办公楼水电暖改造及清包劳务服务项目2.2项目地点省市区路号2.3项目内容包括办公楼内水电暖系统的改造、安装及维修等清包劳务服务。2.4项目规模改造面积约10000平方米,涉及水电暖系统共50套。2.5项目进度安排项目总工期为60天,自合同生效之日起计算。3.合同价款及支付方式3.1合同价款本合同总价款为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。3.2支付方式(1)合同签订后3日内,支付合同总价款的30%;(2)水电暖系统改造完成并验收合格后,支付合同总价款的50%;(3)项目竣工验收合格后,支付合同总价款的20%。4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量要求本工程必须符合国家相关标准、规范,确保工程质量达到优良等级。4.2验收标准(1)水电暖系统安装完毕后,乙方应进行自检,确保系统运行正常;(2)甲方组织验收,验收合格后方可进行下一阶段的施工;(3)验收合格后,甲方应在7日内向乙方支付验收合格部分的工程款。5.施工进度安排5.1施工阶段划分(1)前期准备阶段;(2)水电暖系统改造阶段;(3)系统调试阶段;(4)竣工验收阶段。5.2施工进度计划(1)前期准备阶段:10天;(2)水电暖系统改造阶段:30天;(3)系统调试阶段:5天;(4)竣工验收阶段:15天。5.3进度调整及延误责任如因乙方原因导致施工进度延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。6.安全生产及环境保护6.1安全生产责任乙方在施工过程中必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。6.2安全生产措施(1)制定安全生产责任制;(2)对施工人员进行安全教育和培训;(3)施工现场设置安全警示标志;(4)定期进行安全检查。6.3环境保护要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少对环境的影响。6.4环境保护措施(1)施工现场设置环保设施;(2)对施工废弃物进行分类处理;(3)减少施工噪声和粉尘污染。8.施工现场管理8.1施工现场布置要求乙方应在施工现场设立明显的工程标志,合理规划施工现场,确保施工区域与生活区域分离,并设置安全通道。8.2施工现场安全管理(1)施工现场应设置必要的安全防护设施,如安全网、防护栏等;(2)施工人员必须佩戴安全帽,高空作业必须使用安全带;(3)施工现场禁止吸烟、使用明火,禁止酒后作业。8.3施工现场环境保护(1)施工垃圾应分类收集,及时清运,不得随意堆放;(2)施工现场应采取有效措施控制扬尘,减少对周围环境的影响;(3)施工用水应循环利用,减少水资源浪费。9.施工变更及索赔9.1施工变更程序任何施工变更需经甲方书面同意,并按变更后的工程量和工期进行调整。9.2索赔程序(1)如因甲方原因导致乙方遭受损失,乙方应在发生损失后的7日内向甲方提出索赔申请;(2)甲方应在收到索赔申请后的10日内进行核实,并给予答复。9.3索赔条件及标准(1)因甲方原因导致工程延误,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约金;(2)因甲方原因导致材料价格上涨,甲方应承担价格上涨的部分;(3)因甲方原因导致施工质量不符合约定,甲方应承担修复费用。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在争议发生后的30日内进行协商;(2)如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除及终止11.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方书面通知后30日内未予纠正;(2)发生不可抗力,导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。12.合同生效及终止12.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止时间本合同自合同约定的终止条件成就或双方协商一致终止之日起终止。13.其他约定事项13.1违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。13.2不可抗力本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.3合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、材料清单等。14.合同签署及生效日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方概念本合同中的第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同约定参与合同履行、监督、评估或提供专业服务的任何个人、企业或其他组织。1.2第三方介入范围(1)工程监理;(2)质量检测;(3)造价咨询;(4)施工图设计;(5)设备供应商;(6)其他经甲乙双方认可的第三方服务。2.第三方介入的程序2.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议。2.2第三方协议(1)第三方的基本信息;(2)第三方介入的具体内容;(3)第三方的工作职责;(4)第三方的工作标准;(5)第三方的责任限额;(6)第三方的工作期限;(7)第三方费用的支付方式。3.第三方责任限额3.1责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同时,因其过错导致合同履行不能或合同目的不能实现,对甲乙双方承担的最高赔偿责任。3.2责任限额的确定(1)第三方责任限额应根据第三方介入的具体内容、服务难度、行业标准等因素确定;(2)责任限额应在第三方协议中明确约定。3.3责任限额的调整(1)在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并书面修改第三方协议;(2)调整后的责任限额应不低于原责任限额。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方对甲方的责任(1)提供符合合同要求的服务;(2)按照约定的时间和质量标准完成工作;(3)对因自身原因导致的损失,承担赔偿责任。4.2第三方对乙方的责任(1)协助乙方完成合同约定的任务;(2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 仔猪购销合同纠纷
- 车辆租赁合同范本
- 食品供应商合同协议样式在线工具
- 专业版排水工程劳务外包合同
- 抗紫外线透过玻璃购销合同
- 房屋装修材料选购合同
- 简单房屋出租合同范本
- 农村自建房买卖合同的签订证明指南
- 圣女果购销合同范本
- 批量石膏板购销合同
- YYT 1843-2022 医用电气设备网络安全基本要求
- 2024开展“大学习、大培训、大考试”考试卷(含答案)
- 光伏电站安全管理及运行制度
- 第九届全国青年数学教师优秀课课件 四川-魏静-课件-函数的极值与导数
- 中班数学《帽子有什么不同》课件
- 浙江省嘉兴市2023-2024学年八年级上学期期末英语试题
- 水泵维护保养方案
- 库存管理中的供应与需求平衡
- 空表机械加工工艺过程卡片-工序卡片-工序附图
- 信息化作战平台
- 有机硅合成革行业报告
评论
0/150
提交评论