2024年度新型建筑工程施工合同纠纷诉讼文书民事起诉状3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新型建筑工程施工合同纠纷诉讼文书民事起诉状本合同目录一览1.案件基本情况1.1原告基本信息1.2被告基本信息1.3诉讼请求2.事实与理由2.1工程概况2.2合同签订与履行情况2.3纠纷发生的时间、地点、原因2.4争议事实2.5理由与依据3.证据与证据来源3.1证据清单3.2证据内容3.3证据来源4.法院管辖权4.1法院管辖依据4.2法院管辖权争议5.诉讼费用5.1诉讼费用计算方法5.2诉讼费用承担6.诉讼时效6.1诉讼时效起算时间6.2诉讼时效中断与中止6.3诉讼时效适用法律7.证人出庭7.1证人基本情况7.2证人出庭要求7.3证人证言效力8.当事人陈述8.1当事人基本情况8.2当事人陈述要求8.3当事人陈述效力9.质证环节9.1质证方式9.2质证规则9.3质证结果10.证据保全10.1证据保全申请10.2证据保全措施10.3证据保全费用11.诉讼期限11.1诉讼期限起算时间11.2诉讼期限延长11.3诉讼期限届满12.送达地址12.1原告送达地址12.2被告送达地址12.3送达方式13.诉讼代理13.1诉讼代理人基本情况13.2诉讼代理人代理权限13.3诉讼代理人变更14.其他14.1合同履行过程中的其他争议14.2争议解决方式14.3合同解除与终止14.4不可抗力14.5法律适用与争议解决14.6合同生效与解除14.7合同附件第一部分：合同如下：1.案件基本情况1.1原告基本信息1.1.1原告名称：X建筑工程有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册资本：1000万元1.1.4注册地址：省市区路号1.2被告基本信息1.2.1被告名称：房地产开发有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册资本：5000万元1.2.4注册地址：省市区路号1.3诉讼请求1.3.1请求判令被告支付工程款人民币1000万元。1.3.2请求判令被告支付逾期付款违约金人民币50万元。1.3.3请求判令被告承担本案全部诉讼费用。2.事实与理由2.1工程概况2.1.1工程名称：住宅小区建设项目2.1.2工程地点：省市区2.1.3工程规模：总建筑面积100000平方米2.2合同签订与履行情况2.2.1合同签订时间：2023年1月1日2.2.2合同履行期限：2023年1月1日至2023年12月31日2.2.3合同履行情况：原告已按合同约定完成全部工程量，但被告未按合同约定支付工程款。2.3纠纷发生的时间、地点、原因2.3.1时间：2024年1月1日2.3.2地点：省市区路号2.3.3原因：被告未按合同约定支付工程款，导致纠纷发生。3.证据与证据来源3.1证据清单3.1.1合同文本3.1.2工程量清单3.1.3工程进度报告3.1.4付款凭证3.1.5其他相关证据3.2证据内容3.2.1合同文本：证明原被告之间存在合法有效的施工合同关系。3.2.2工程量清单：证明原告已按合同约定完成全部工程量。3.2.3工程进度报告：证明原告已按合同约定完成工程进度。3.2.4付款凭证：证明被告未按合同约定支付工程款。3.2.5其他相关证据：证明案件事实的其他证据。3.3证据来源3.3.1合同文本：由原告提供3.3.2工程量清单：由原告提供3.3.3工程进度报告：由原告提供3.3.4付款凭证：由原告提供3.3.5其他相关证据：由原告提供4.法院管辖权4.1法院管辖依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条4.2法院管辖权争议：原告认为本案应由省市区人民法院管辖。5.诉讼费用5.1诉讼费用计算方法：按照《中华人民共和国诉讼费用交纳办法》的规定计算。5.2诉讼费用承担：由被告承担。6.诉讼时效6.1诉讼时效起算时间：自合同履行期限届满之日起计算。6.2诉讼时效中断与中止：因被告未支付工程款，诉讼时效中断。6.3诉讼时效适用法律：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条7.送达地址7.1原告送达地址：省市区路号7.2被告送达地址：省市区路号7.3送达方式：邮寄送达或直接送达。8.证人出庭8.1证人基本情况8.1.1证人姓名：8.1.2证人职业：工程师8.1.3证人单位：建筑设计研究院8.2证人出庭要求8.2.1证人出庭作证的时间：2024年3月15日8.2.2证人出庭作证的地点：市区人民法院8.3证人证言效力8.3.1证人证言将作为认定案件事实的重要依据。8.3.2证人证言应当真实、客观、公正。9.当事人陈述9.1当事人基本情况9.1.1原告陈述人：9.1.2原告陈述人身份：原告法定代表人9.2当事人陈述要求9.2.1当事人陈述的时间：庭审过程中9.2.2当事人陈述的内容：陈述与案件相关的事实和理由。9.3当事人陈述效力9.3.1当事人陈述将作为法庭审理案件的重要依据。9.3.2当事人陈述应当真实、准确。10.质证环节10.1质证方式10.1.1质证方式：当庭质证10.1.2质证程序：先由原告宣读证据，被告进行质证，原告再进行质证，被告陈述。10.2质证规则10.2.1质证规则：质证过程中，双方当事人应当遵守法庭纪律，尊重对方当事人。10.2.2质证结果：质证结果将作为法庭认定证据的依据。10.3质证结果10.3.1质证结果：经质证，原告提供的证据符合法律规定，被告对部分证据提出异议，但不足以否定证据的效力。11.证据保全11.1证据保全申请11.1.1申请人：原告X建筑工程有限公司11.1.2证据类型：合同文本、工程量清单、付款凭证等11.2证据保全措施11.2.1采取证据保全措施的时间：2024年2月1日11.2.2采取的证据保全措施：对相关证据进行封存、拍照、复制等11.3证据保全费用11.3.1证据保全费用：人民币1000元11.3.2费用承担：由被告承担。12.诉讼期限12.1诉讼期限起算时间：自被告收到起诉状之日起计算12.2诉讼期限延长12.2.1诉讼期限延长原因：因疫情原因，庭审时间顺延12.2.2诉讼期限延长天数：30天12.3诉讼期限届满12.3.1诉讼期限届满时间：2024年5月31日13.送达地址13.1原告送达地址：省市区路号13.2被告送达地址：省市区路号13.3送达方式13.3.1邮寄送达13.3.2直接送达13.3.3电子邮件送达14.其他14.1合同履行过程中的其他争议14.1.1争议内容：工程变更、追加合同价款等14.1.2争议解决方式：协商解决14.2争议解决方式14.2.1争议解决方式：若协商不成，提交省市区人民法院诉讼解决14.3合同解除与终止14.3.1合同解除条件：一方违约，另一方有权解除合同14.3.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致14.4不可抗力14.4.1不可抗力定义：因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的原因14.4.2不可抗力处理：不可抗力发生后，双方协商解决14.5法律适用与争议解决14.5.1法律适用：《中华人民共和国民法典》14.5.2争议解决：提交省市区人民法院诉讼解决14.6合同生效与解除14.6.1合同生效时间：自双方签字盖章之日起生效14.6.2合同解除时间：根据合同约定或双方协商一致14.7合同附件14.7.1附件一：合同文本14.7.2附件二：工程量清单14.7.3附件三：付款凭证第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在甲乙双方合同关系中，非甲乙双方的第三方主体，包括但不限于中介方、评估机构、鉴定机构、监理方、咨询方等。15.1.2第三方的介入范围15.1.3第三方的介入范围包括但不限于合同履行过程中的风险评估、技术鉴定、工程监理、合同履行监督、争议解决等。16.第三方介入的申请与程序16.1介入申请16.1.1甲乙双方任何一方均有权根据合同需要提出第三方介入申请。16.1.2申请时应明确介入的目的、范围、期限及第三方的基本信息。16.2介入程序16.2.1甲乙双方应共同确定第三方人选。16.2.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各自的权利义务。16.2.3第三方介入期间，甲乙双方应积极配合第三方的各项工作。17.第三方介入的权利与义务17.1第三方的权利17.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。17.1.2第三方有权对合同履行情况进行监督、评估和鉴定。17.1.3第三方有权提出书面报告和建议。17.2第三方的义务17.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，独立、客观、公正地履行职责。17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。17.2.3第三方应按时提交工作成果和报告。18.第三方责任限额18.1责任限额的定义18.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿限额。18.2责任限额的确定18.2.1责任限额应根据第三方的工作性质、工作范围、合同金额等因素综合考虑确定。18.2.2责任限额应在第三方与甲乙双方签订的书面协议中明确。18.3责任限额的适用18.3.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失，应按照责任限额承担赔偿责任。18.3.2超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的咨询意见或服务。19.1.2第三方的意见或服务不应影响甲方的决策权。19.1.3第三方在甲方授权范围内的工作成果，甲方有使用权。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供独立、客观的咨询意见或服务。19.2.2第三方的意见或服务不应影响乙方的决策权。19.2.3第三方在乙方授权范围内的工作成果，乙方有使用权。19.3第三方与甲乙双方的共同责任19.3.1当第三方在履行合同过程中，甲乙双方共同承担责任时，责任分配应按合同约定或法律法规的规定执行。19.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保合同履行。20.第三方介入的终止与解除20.1第三方介入的终止20.1.1第三方介入的终止条件包括合同履行完毕、争议解决、合同解除等。20.1.2第三方介入终止后，甲乙双方应与第三方办理工作交接手续。20.2第三方介入的解除20.2.1甲乙双方均有权根据合同约定或法律法规的规定解除第三方介入。20.2.2第三方介入解除后，甲乙双方应按照约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应包含甲乙双方的权利义务、工程概况、合同履行期限、付款方式、违约责任等全部内容，并由双方签字盖章。说明：合同文本是双方履行合同的基础文件，应确保内容完整、准确。2.工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据，应确保数据的准确性。3.工程进度报告详细要求：工程进度报告应包括工程进度、已完成工程量、存在的问题及解决方案等。说明：工程进度报告是监督工程进度的重要文件，应确保信息的及时性和准确性。4.付款凭证详细要求：付款凭证应包括付款时间、金额、收款人、付款方式等信息。说明：付款凭证是证明付款事实的重要依据，应确保凭证的真实性和完整性。5.工程变更单详细要求：工程变更单应包括变更原因、变更内容、变更金额、变更后的工程量等信息。说明：工程变更单是合同履行过程中对合同内容进行变更的正式文件，应确保变更的合法性和有效性。6.工程验收报告详细要求：工程验收报告应包括验收时间、验收结果、验收意见等。说明：工程验收报告是工程完工后对工程质量进行验收的正式文件，应确保验收的客观性和公正性。7.争议解决协议详细要求：争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中发生争议的正式文件，应确保协议的合法性和有效性。8.第三方介入协议详细要求：第三方介入协议应包括第三方的基本信息、介入范围、权利义务、责任限额等。说明：第三方介入协议是确定第三方介入合同履行过程中的具体事项的正式文件，应确保协议的完整性和准确性。9.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中可能产生的其他文件，如会议纪要、通知、证明等。说明：其他相关文件是补充说明合同履行过程中产生的具体事项的文件，应确保文件的真实性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约行为1.1.1未按合同约定支付工程款。1.1.2未按合同约定的时间和质量要求完成工程。1.1.3未按合同约定提供必要的施工条件。1.2乙方违约行为1.2.1未按合同约定的时间和质量要求完成工程。1.2.2工程质量不符合合同约定。1.2.3未按合同约定进行工程变更或验收。2.责任认定标准2.1甲方违约责任2.1.1未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约金。2.1.2未按合同约定的时间和质量要求完成工程，应承担相应的修复费用和违约金。2.1.3未按合同约定提供必要的施工条件，应承担相应的工期延误责任。2.2乙方违约责任2.2.1未按合同约定的时间和质量要求完成工程，应承担相应的修复费用和违约金。2.2.2工程质量不符合合同约定，应承担相应的修复费用和违约金。2.2.3未按合同约定进行工程变更或验收，应承担相应的违约金。3.违约责任示例说明3.1甲方违约示例甲方未按合同约定支付工程款，逾期30天，应支付合同总价款的5%作为违约金。3.2乙方违约示例乙方完成工程后，经验收发现存在质量问题，乙方应承担修复费用，并支付合同总价款的1%作为违约金。全文完。2024年度新型建筑工程施工合同纠纷诉讼文书民事起诉状1本合同目录一览1.原告信息1.1原告姓名1.2原告身份证号码1.3原告联系方式2.被告信息2.1被告单位名称2.2被告法定代表人姓名2.3被告法定代表人身份证号码2.4被告联系方式3.诉讼请求3.1诉讼请求一3.2诉讼请求二3.3诉讼请求三4.事实与理由4.1事实一4.2事实二4.3事实三4.4理由一4.5理由二4.6理由三5.证据材料5.1证据一5.2证据二5.3证据三5.4证据四5.5证据五6.诉讼费用6.1诉讼费用一6.2诉讼费用二6.3诉讼费用三7.诉讼期限7.1诉讼期限一7.2诉讼期限二7.3诉讼期限三8.送达地址8.1送达地址一8.2送达地址二8.3送达地址三9.附件9.1附件一9.2附件二9.3附件三10.证人证言10.1证人一10.2证人二10.3证人三11.质证意见11.1质证意见一11.2质证意见二11.3质证意见三12.法院裁定12.1法院裁定一12.2法院裁定二12.3法院裁定三13.诉讼费用缴纳证明13.1缴纳证明一13.2缴纳证明二13.3缴纳证明三14.其他相关材料14.1其他一14.2其他二14.3其他三第一部分：合同如下：第一条原告信息1.1原告姓名：1.2原告身份证号码：110101198001011.3原告联系方式二条被告信息2.1被告单位名称：建筑工程有限公司2.2被告法定代表人姓名：2.3被告法定代表人身份证号码：110101198002022.4被告联系方式三条诉讼请求3.1请求法院判决被告支付工程款人民币100万元整。3.2请求法院判决被告赔偿因工程延期造成的经济损失人民币10万元整。3.3请求法院判决被告承担本案诉讼费用。第四条事实与理由4.1事实一：原告与被告于2023年5月1日签订《2024年度新型建筑工程施工合同》，约定由原告承包被告位于北京市某区的建筑工程项目。4.2事实二：合同约定工程竣工日期为2024年3月31日，但被告未按期完成工程，导致原告遭受经济损失。4.3事实三：原告多次与被告协商，要求被告履行合同义务，但被告未予理睬。4.4理由一：被告违反合同约定，导致工程延期，给原告造成经济损失。4.5理由二：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，被告应承担违约责任。4.6理由三：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定，原告有权向法院提起诉讼。第五条证据材料5.1证据一：双方签订的《2024年度新型建筑工程施工合同》。5.2证据二：工程延期期间原告遭受的经济损失证明。5.3证据三：原告与被告协商的往来函件。5.4证据四：工程延期期间的相关照片和视频资料。5.5证据五：原告与被告之间的通话录音。第六条诉讼费用6.1诉讼费用一：案件受理费人民币10,000元。6.2诉讼费用二：公告费人民币2,000元。6.3诉讼费用三：其他费用人民币1,000元。第七条诉讼期限7.1诉讼期限一：自本起诉状送达被告之日起，被告应在15日内提交答辩状。7.2诉讼期限二：如被告未提交答辩状，视为放弃答辩权利。7.3诉讼期限三：法院审理期限为6个月。第八条送达地址8.1送达地址一：原告，北京市朝阳区路号室，邮政编码：1000008.3送达地址三：原告，北京市朝阳区路号室，联系电话九条附件9.1附件一：《2024年度新型建筑工程施工合同》副本9.2附件二：工程延期期间经济损失证明文件9.3附件三：原告与被告协商的往来函件及录音资料第十条证人证言10.1证人一：，原告方项目负责人，联系方式：1370013700010.2证人二：赵六，被告方项目负责人，联系方式：1360013600010.3证人三：钱七，第三方监理公司代表，联系方式十一条质证意见11.1质证意见一：原告提供的证据真实、合法、有效，请求法院予以采信。11.2质证意见二：被告对原告提供的证据无异议，但认为部分证据不足以证明原告的损失。11.3质证意见三：第三方证人证言可信，请求法院结合证人证言及案件事实作出公正判决。第十二条法院裁定12.1法院裁定一：法院受理本案，并依法组成合议庭进行审理。12.2法院裁定二：法院依法向被告送达起诉状副本及相关证据材料。12.3法院裁定三：法院决定开庭审理本案，具体开庭时间另行通知。第十三条诉讼费用缴纳证明13.1缴纳证明一：原告已向法院缴纳案件受理费人民币10,000元，缴纳凭证编号：0。13.2缴纳证明二：原告已向法院缴纳公告费人民币2,000元，缴纳凭证编号：0987654321。13.3缴纳证明三：原告已向法院缴纳其他费用人民币1,000元，缴纳凭证编号：567890。第十四条其他相关材料14.1其他一：原告提供的工程延期期间的天气情况证明，以证明延期原因。14.2其他二：原告提供的工程延期期间的材料采购及运输费用证明，以证明损失。14.3其他三：原告提供的工程延期期间的人工费用及设备租赁费用证明，以证明损失。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所指第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的目的是为了确保合同的履行，提高工程质量和效率，或解决合同履行过程中的争议。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行本合同时，因自身原因导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但责任限额不超过其与甲乙双方签订的合作协议中约定的金额。3.2如第三方责任超出约定的限额，超出部分由甲乙双方按比例承担。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合作协议，独立开展中介、咨询、监理、检测、评估等工作。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以完成相关工作。第五条第三方义务5.1第三方应按照合作协议的要求，按时、保质完成相关工作。5.2第三方应遵守国家法律法规及行业规范，确保其工作符合相关标准。5.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲乙双方的关系由合作协议约定，第三方不应介入甲乙双方的内部事务。6.2第三方在履行本合同时，应尊重甲乙双方的权利，不得损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方在履行本合同时，如与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向法院提起诉讼。第七条第三方介入的流程7.1甲乙双方协商一致后，向第三方发出介入邀请。7.2第三方在收到邀请后，与甲乙双方签订合作协议。7.3第三方根据合作协议，开展相关工作。7.4第三方完成工作后，向甲乙双方提交工作成果及报告。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由甲乙双方按合作协议约定承担。8.2如第三方介入的费用超出合作协议约定，超出部分由甲乙双方协商解决。第九条第三方介入的终止9.1如第三方在履行本合同时，出现严重违约行为，甲乙双方有权终止其介入。9.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合作协议，结算相关费用。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中，如甲乙双方与第三方发生争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，可向法院提起诉讼。第十一条第三方介入的保密11.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。11.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的后续处理12.1第三方介入结束后，甲乙双方应根据合作协议，对第三方的工作成果及报告进行审查。12.2如第三方的工作成果及报告存在问题，甲乙双方有权要求第三方进行整改或重新履行工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2024年度新型建筑工程施工合同》副本详细要求：合同文本清晰、完整，包含合同双方签字盖章。说明：证明合同双方权利义务关系的文件。2.工程延期期间经济损失证明文件详细要求：提供详细的经济损失计算方法和依据。说明：证明原告因被告违约所遭受的经济损失的文件。3.原告与被告协商的往来函件详细要求：函件内容真实、完整，反映双方协商过程。说明：证明原告与被告协商违约事宜的文件。4.工程延期期间的相关照片和视频资料详细要求：图片清晰，视频完整，能够反映工程实际情况。说明：证明工程延期期间工程进展状况的文件。5.原告与被告之间的通话录音详细要求：录音清晰，能够完整反映通话内容。说明：证明原告与被告协商违约事宜的文件。6.第三方合作协议详细要求：合作协议内容清晰、完整，包含甲乙双方与第三方权利义务关系。说明：证明第三方介入本合同的文件。7.第三方工作成果及报告详细要求：报告内容真实、完整，反映第三方工作情况。说明：证明第三方履行职责情况的文件。8.诉讼费用缴纳证明详细要求：缴纳凭证完整，能够证明已缴纳诉讼费用。说明：证明原告已履行诉讼费用的文件。9.其他相关材料详细要求：根据具体情况提供，需符合法律法规及行业规范。说明：其他与本合同履行相关的证明材料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违反合同约定，导致工程延期。未按合同约定支付工程款。提供的工程材料或设备质量不符合合同要求。2.责任认定标准：违约行为发生时，需有证据证明。违约行为的严重程度，根据违约行为对合同履行的影响程度进行评估。责任认定需考虑违约方的过错程度。3.违约责任示例说明：违约行为：被告未按合同约定支付工程款。责任认定：被告需向原告支付逾期付款利息。违约责任：被告需赔偿原告因逾期付款所造成的损失。4.违约行为：提供工程材料质量不符合合同要求。责任认定：被告需更换不合格材料，并承担更换产生的费用。违约责任：被告需赔偿原告因不合格材料造成的损失。5.违约行为：违反合同约定，导致工程延期。责任认定：被告需向原告支付违约金。违约责任：被告需赔偿原告因工程延期造成的经济损失。全文完。2024年度新型建筑工程施工合同纠纷诉讼文书民事起诉状2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方当事人信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准3.合同标的物3.1工程内容3.2材料设备3.3工程量清单4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2价格调整机制4.3支付方式4.4预付款4.5进度款4.6结算款4.7拖欠款项的处理5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3验收程序5.4验收不合格的处理6.施工安全管理6.1安全生产责任制6.2安全技术措施6.3安全教育培训6.4事故报告及处理7.保修义务及责任7.1保修期限7.2保修范围7.3保修责任7.4保修费用的承担8.违约责任8.1违约行为及处理8.2违约金8.3损害赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4其他相关文件13.其他约定事项13.1合同履行中的其他约定13.2不可抗力条款13.3合同变更及补充14.合同签署及备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年度新型建筑工程施工合同1.2合同编号：2024SG0011.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同签订地点：甲方公司总部1.5合同双方当事人信息1.5.1甲方（建设单位）：房地产开发有限公司1.5.2乙方（施工单位）：建筑工程有限公司2.工程概况2.1工程名称：新型建筑工程2.2工程地点：市区路2.3工程规模：总建筑面积为100,000平方米2.4工程工期：自合同生效之日起12个月内完成2.5工程质量标准：符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及设计文件要求3.合同标的物3.1工程内容：包括主体结构、屋面、外墙、内墙、地面、门窗、水电安装等3.2材料设备：甲方提供的主要材料设备清单及质量要求3.3工程量清单：详见附件一《工程量清单》4.合同价款及支付方式4.1合同价款：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）4.2价格调整机制：根据国家相关政策及市场行情，每年调整一次，调整后的价格作为下一年的合同价款4.3支付方式：分阶段支付，包括预付款、进度款、结算款4.4预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%4.5进度款：根据实际完成工程量，每月支付合同价款的10%4.6结算款：工程竣工验收合格后30日内支付合同价款的60%4.7拖欠款项的处理：逾期支付违约金，按每日万分之五计算5.工程进度及验收5.1工程进度计划：详见附件二《工程进度计划表》5.2工程验收标准：符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及设计文件要求5.3验收程序：甲方组织验收，乙方配合5.4验收不合格的处理：乙方负责整改，直至合格为止6.施工安全管理6.1安全生产责任制：双方明确各自的安全责任，签订安全生产责任书6.2安全技术措施：根据工程特点和现场环境，制定相应的安全技术措施6.3安全教育培训：对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识6.4事故报告及处理：发生安全事故及时上报，按规定处理7.保修义务及责任7.1保修期限：自竣工验收合格之日起两年7.2保修范围：主体结构、屋面、外墙、内墙、地面、门窗、水电安装等7.3保修责任：乙方负责保修期内出现的质量问题，及时修复7.4保修费用的承担：保修期内发生的保修费用，由乙方承担8.违约责任8.1违约行为及处理8.1.1甲方违约：若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的每日万分之五。8.1.2乙方违约：若乙方未按合同工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同价款的万分之五作为违约金；若工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用。8.2违约金8.2.1违约金的支付方式：违约金应自违约行为发生之日起五个工作日内支付。8.3损害赔偿8.3.1若一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的损害赔偿责任。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序：诉讼程序应遵循我国《民事诉讼法》及相关法律规定。10.合同解除10.1.1一方严重违约，经另一方催告后仍未改正；10.1.2不可抗力事件导致合同无法履行；10.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并自通知送达之日起生效。10.3解除后的处理：解除合同后，双方应按合同约定处理剩余工程、支付款项等事宜。11.合同生效及终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：合同履行完毕或根据本合同约定解除合同。11.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应结清所有款项，并对剩余工程进行验收。12.合同附件12.1设计文件：包括但不限于施工图纸、设计说明书等。12.2施工图纸：详细展示工程的结构、构造、尺寸等。12.3技术规范：包括但不限于国家现行建筑工程施工质量验收统一标准等。12.4其他相关文件：包括但不限于合同变更协议、会议纪要等。13.其他约定事项13.1合同履行中的其他约定：双方在合同履行过程中，如有其他约定，应以书面形式补充。13.2不可抗力条款：如遇地震、洪水等不可抗力事件，双方应相互理解，协商解决。13.3合同变更及补充：合同变更或补充应经双方协商一致，并以书面形式确定。14.合同签署及备案14.1合同签署：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案：本合同签订后，双方应及时向相关部门进行备案。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的定义：在本合同中，第三方介入指的是除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或监督管理的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围：包括但不限于监理公司、设计院、审计机构、造价咨询公司、保险经纪公司等。2.第三方介入的程序和条件2.2第三方介入的邀请：一方有意引入第三方介入时，应向对方发出邀请，并说明第三方介入的目的、范围、职责和预期效果。2.3第三方介入的合同：第三方介入的合同应单独签订，并明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方介入的职责和权利3.1第三方的职责：3.1.1监理公司：负责监督工程施工过程，确保工程质量、进度和安全生产；3.1.2设计院：负责对设计图纸进行审查，提供设计咨询和变更建议；3.1.3审计机构：负责对工程项目的财务、合同执行情况进行审计；3.1.4造价咨询公司：负责对工程项目的造价进行咨询和审核；3.1.5保险经纪公司：负责为工程项目购买相关保险，提供风险评估和理赔服务。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权根据合同