2024土方班组劳务分包合同-城市道路改造项目3篇_第1页
2024土方班组劳务分包合同-城市道路改造项目3篇_第2页
2024土方班组劳务分包合同-城市道路改造项目3篇_第3页
2024土方班组劳务分包合同-城市道路改造项目3篇_第4页
2024土方班组劳务分包合同-城市道路改造项目3篇_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024土方班组劳务分包合同——城市道路改造项目本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.分包内容3.1.土方开挖3.2.土方运输3.3.土方回填3.4.土方平整4.质量要求4.1.土方开挖质量4.2.土方运输质量4.3.土方回填质量4.4.土方平整质量5.工程进度计划5.1.开挖阶段进度计划5.2.运输阶段进度计划5.3.回填阶段进度计划5.4.平整阶段进度计划6.付款方式6.1.预付款6.2.进度款6.3.结算款6.4.保证金7.争议解决7.1.争议解决方式7.2.争议解决程序7.3.争议解决期限8.违约责任8.1.分包方违约责任8.2.总包方违约责任9.合同解除9.1.合同解除条件9.2.合同解除程序9.3.合同解除后的处理10.合同生效及终止10.1.合同生效条件10.2.合同终止条件10.3.合同终止程序11.其他约定事项11.1.保密条款11.2.知识产权归属11.3.税收承担12.合同附件12.1.项目图纸12.2.技术规范12.3.相关文件13.合同签订日期14.合同签署人第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称:X土方工程公司1.1.2.分包方法定代表人:1.1.3.分包方注册地址:省市区路号1.1.4.分包方联系电话:1381.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称:X城市建设有限公司1.2.2.总包方法定代表人:1.2.3.总包方注册地址:省市区路号1.2.4.总包方联系电话:13956782.项目概述2.1.项目名称:城市道路改造项目2.2.项目地点:省市区2.3.项目规模:全长公里,宽度米2.4.项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.分包内容3.1.土方开挖3.1.1.开挖深度:根据设计要求,最深开挖深度为米3.1.2.开挖方式:机械开挖3.1.3.开挖质量:严格按照国家相关标准和设计要求进行3.2.土方运输3.2.1.运输方式:自卸车运输3.2.2.运输距离:根据实际工程情况确定3.2.3.运输时间:根据工程进度计划合理安排3.3.土方回填3.3.1.回填材料:采用符合设计要求的土方材料3.3.2.回填质量:严格按照国家相关标准和设计要求进行3.3.3.回填厚度:根据设计要求,回填厚度为米3.4.土方平整3.4.1.平整方式:机械平整3.4.2.平整质量:严格按照国家相关标准和设计要求进行3.4.3.平整面积:根据实际工程情况确定4.质量要求4.1.土方开挖质量4.1.1.开挖深度误差:±0.1米4.1.2.开挖断面尺寸误差:±0.1米4.1.3.开挖边坡稳定性:满足设计要求4.2.土方运输质量4.2.1.运输过程中保持土方原状4.2.2.运输过程中不得洒落土方4.2.3.运输车辆清洁卫生4.3.土方回填质量4.3.1.回填材料符合设计要求4.3.2.回填密实度:达到设计要求4.3.3.回填边坡稳定性:满足设计要求4.4.土方平整质量4.4.1.平整度:满足设计要求4.4.2.表面平整:无明显的凹凸不平4.4.3.边缘整齐:符合设计要求5.工程进度计划5.1.开挖阶段进度计划5.1.1.第一个月:完成公里路段的开挖工作5.1.2.第二个月:完成公里路段的开挖工作5.1.3.第三个月:完成公里路段的开挖工作5.2.运输阶段进度计划5.2.1.第一个月:完成公里路段的土方运输工作5.2.2.第二个月:完成公里路段的土方运输工作5.2.3.第三个月:完成公里路段的土方运输工作5.3.回填阶段进度计划5.3.1.第一个月:完成公里路段的土方回填工作5.3.2.第二个月:完成公里路段的土方回填工作5.3.3.第三个月:完成公里路段的土方回填工作5.4.平整阶段进度计划5.4.1.第一个月:完成公里路段的土方平整工作5.4.2.第二个月:完成公里路段的土方平整工作5.4.3.第三个月:完成公里路段的土方平整工作6.付款方式6.1.预付款:合同签订后个工作日内支付合同总价款的%6.2.进度款:根据工程进度每月支付合同总价款的%6.3.结算款:工程完成后个工作日内支付合同总价款的%6.4.保证金:合同签订后个工作日内支付合同总价款的%,工程完成后无息退还7.争议解决7.1.争议解决方式:协商解决7.2.争议解决程序:双方协商不成,提交仲裁委员会仲裁7.3.争议解决期限:自争议发生后个工作日内解决8.违约责任8.1.分包方违约责任8.1.1.未按合同约定完成工程进度,每延误一天,按合同总价款的%支付违约金。8.1.2.工程质量不符合合同约定,造成返工或损失,由分包方承担全部责任并赔偿损失。8.1.3.违反合同约定的付款条件,每逾期支付一天,按逾期付款金额的%支付滞纳金。8.2.总包方违约责任8.2.1.未按时支付工程款,每逾期支付一天,按逾期付款金额的%支付滞纳金。8.2.2.因总包方原因导致工程停工,每停工一天,按合同总价款的%支付违约金。8.2.3.未按合同约定提供施工场地和必要条件,每延误一天,按合同总价款的%支付违约金。9.合同解除9.1.合同解除条件9.1.1.分包方严重违约,经总包方催告后日内仍未改正的。9.1.2.总包方严重违约,经分包方催告后日内仍未改正的。9.1.3.因不可抗力导致合同无法继续履行的。9.2.合同解除程序9.2.1.双方协商一致解除合同的,应当签订书面协议。9.2.2.一方提出解除合同,另一方不同意,可向仲裁委员会申请仲裁。9.3.合同解除后的处理9.3.1.合同解除后,已完成工程按实际完成情况结算。9.3.3.双方应相互返还已支付款项。10.合同生效及终止10.1.合同生效条件10.1.1.双方签字盖章后生效。10.1.2.合同经仲裁委员会备案后生效。10.2.合同终止条件10.2.1.工程竣工验收合格。10.2.2.双方协商一致解除合同。10.2.3.合同约定的终止条件成就。10.3.合同终止程序10.3.1.双方签订合同终止协议。10.3.2.合同终止协议经仲裁委员会备案。11.其他约定事项11.1.保密条款11.1.1.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2.知识产权归属11.2.1.合同履行过程中产生的知识产权归双方共有,具体使用方式由双方另行协商。11.3.税收承担11.3.1.双方应依法缴纳相关税费,税金由实际支付方承担。12.合同附件12.1.项目图纸12.1.1.项目施工图纸及设计文件。12.2.技术规范12.2.1.国家及行业标准。12.3.相关文件12.3.1.合同签订前的洽谈记录、协议等。13.合同签订日期13.1.本合同签订日期为:2024年X月X日。14.合同签署人14.1.分包方代表(签字):________________14.2.总包方代表(签字):________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1.第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供相关服务或协助的独立第三方机构或个人。15.2.1.工程监理服务15.2.2.质量检测服务15.2.3.安全管理服务15.2.4.法律咨询与仲裁服务15.2.5.其他甲乙双方约定的服务16.第三方介入的同意程序16.1.甲乙双方同意第三方介入时,需书面通知对方,并明确第三方的服务内容、费用及责任范围。16.2.第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。17.第三方介入的职责与权利17.1.第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规及合同约定,履行其职责。17.2.第三方的权利包括:17.2.1.获取甲乙双方提供的必要信息和资料。17.2.2.要求甲乙双方配合其履行职责。17.2.3.在其职责范围内,对甲乙双方的行为进行监督和指导。18.第三方介入的责任限额18.1.第三方的责任限额根据其服务内容和性质确定,具体金额由甲乙双方与第三方协商确定。18.2.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。18.3.第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成损失的,不承担赔偿责任。19.第三方介入与其他各方的划分19.1.第三方介入后,其与甲乙双方的关系为独立第三方关系,不构成甲乙双方的联合体。19.2.第三方不承担甲乙双方因合同履行产生的直接或间接责任。19.3.第三方在履行职责过程中,应保持独立性,不得干预甲乙双方的正常业务活动。20.第三方介入的费用承担20.1.第三方的服务费用由甲乙双方按约定比例承担。20.2.第三方的服务费用应在合同约定的时间内支付,逾期支付按合同约定承担违约责任。21.第三方介入的变更与解除21.1.甲乙双方如需变更或解除第三方介入协议,应书面通知第三方,并协商一致。21.2.第三方介入协议的变更或解除不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入的争议解决22.1.第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。22.2.协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。23.第三方介入的终止23.1.第三方介入协议终止后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。23.2.第三方介入协议终止后,第三方应将其工作成果移交给甲乙双方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目图纸及设计文件详细要求:包含施工图纸、设计说明、工程量清单、技术规范等,需符合国家相关标准和设计要求。说明:附件1为项目施工图纸,附件2为设计说明,附件3为工程量清单,附件4为技术规范。2.合同签订前的洽谈记录及协议详细要求:记录双方洽谈过程、达成的共识和协议内容,需双方签字盖章。说明:附件5为洽谈记录,附件6为项目合作协议。3.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的服务内容、费用、责任范围、争议解决方式等,需三方签字盖章。说明:附件7为工程监理协议,附件8为质量检测协议。4.工程进度计划表详细要求:详细列出各阶段工程进度计划,包括开挖、运输、回填、平整等,需双方签字确认。说明:附件9为工程进度计划表。5.工程款支付计划详细要求:明确各阶段工程款的支付时间、金额及支付方式,需双方签字确认。说明:附件10为工程款支付计划。6.工程验收报告详细要求:记录工程验收过程、验收结果及存在问题,需双方签字确认。说明:附件11为工程验收报告。7.违约金支付凭证详细要求:记录违约金支付时间、金额及支付方式,需双方签字确认。说明:附件12为违约金支付凭证。8.其他相关文件详细要求:包括但不限于工程变更单、现场照片、会议纪要等,需双方签字确认。说明:附件13为工程变更单,附件14为现场照片,附件15为会议纪要。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1.分包方未按合同约定完成工程进度。1.2.分包方工程质量不符合合同约定。1.3.总包方未按时支付工程款。1.4.总包方因自身原因导致工程停工。1.5.第三方未按协议履行职责。1.6.双方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准2.1.违约行为发生后,双方应在个工作日内协商解决。2.2.协商不成,提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。2.3.违约责任认定标准如下:2.3.1.违约金:按合同约定比例支付违约金。2.3.2.损失赔偿:因违约行为造成损失的,由违约方承担赔偿责任。2.3.3.惩罚性赔偿:情节严重的,可按合同约定支付惩罚性赔偿。3.示例说明3.1.分包方未按合同约定完成工程进度,延误工期一个月,按合同约定支付违约金元。3.2.总包方未按时支付工程款,每逾期一天,按逾期付款金额的%支付滞纳金。3.3.第三方未按协议履行职责,造成工程损失,第三方承担赔偿责任。全文完。2024土方班组劳务分包合同——城市道路改造项目1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称1.1.2法定代表人1.1.3注册地址1.1.4联系方式1.2总包方信息1.2.1名称1.2.2法定代表人1.2.3注册地址1.2.4联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目工期3.劳务分包内容3.1工程范围3.2工程量3.3工程质量要求3.4工程进度要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.工程材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应责任6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度调整6.3进度考核7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收责任8.工程变更及索赔8.1变更范围8.2变更程序8.3索赔程序9.工程保险9.1保险范围9.2保险责任9.3保险费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1其他约定条款14.2其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称:土方班组1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:市区路号1.2总包方信息1.2.1名称:城市建设有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:市区路号2.项目基本信息2.1项目名称:城市道路改造项目2.2项目地点:市区2.3项目规模:约10公里2.4项目内容:道路拓宽、路面改造、排水设施改造等2.5项目工期:自2024年1月1日至2024年12月31日3.劳务分包内容3.1工程范围:道路拓宽、路面改造、排水设施改造等具体施工内容3.2工程量:根据项目设计图纸及工程量清单确定3.3工程质量要求:符合国家及地方相关质量标准,达到优良工程标准3.4工程进度要求:按项目进度计划执行,确保按时完成工程任务4.合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例如下:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%4.2.2进度款:按工程进度及验收合格情况支付,每月支付合同价款的20%4.2.3结算款:工程完工并验收合格后支付合同价款的40%4.2.4验收款:工程验收合格并投入使用后支付合同价款的30%4.3付款时间:按上述付款节点及比例执行4.4付款条件:提供相关证明材料,包括但不限于工程进度报告、验收报告等5.工程材料供应5.1材料供应方式:总包方负责提供工程所需主要材料,分包方负责提供辅助材料5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家及地方相关质量标准5.3材料供应责任:总包方负责材料的采购、运输及保管,分包方负责材料的验收及使用6.工程进度管理6.1进度计划:根据项目实际情况制定详细进度计划,包括各阶段任务、时间节点等6.2进度调整:因不可抗力、政策调整等原因导致进度延误时,双方协商调整进度计划6.3进度考核:按进度计划执行,定期对分包方进行进度考核,考核结果作为付款依据之一7.工程验收7.1验收标准:按照国家及地方相关质量标准进行验收7.2验收程序:工程完工后,双方共同进行验收,验收合格后方可投入使用7.3验收责任:分包方负责组织验收,总包方协助验收,验收不合格的工程,分包方需负责整改至合格为止8.工程变更及索赔8.1变更范围:包括但不限于工程设计变更、工程量变更、施工条件变更等8.2变更程序:任何一方提出变更请求,需提供书面变更申请,经双方协商一致后,签订变更协议8.3索赔程序:发生索赔事件后,索赔方应在7日内向对方提出索赔通知,并提供相关证明材料,经双方协商一致后,签订索赔协议9.工程保险9.1保险范围:工程一切险、第三者责任险等9.2保险责任:根据保险合同约定,保险公司承担因自然灾害、意外事故等原因导致的工程损失及赔偿责任9.3保险费用:由分包方承担,具体费用根据工程实际情况及保险条款确定10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违约支付款项等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况及损失程度确定12.合同解除及终止12.1合同解除条件:包括但不限于一方严重违约、不可抗力等12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同12.3合同解除及终止程序:任何一方提出合同解除或终止请求,需提供书面通知,经双方确认后生效13.合同生效及期限13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效13.2合同期限:自2024年1月1日至2024年12月31日13.3合同续签:如需续签,双方应在合同期限届满前30日内协商一致并签订续签协议14.其他约定事项14.1其他约定条款:包括但不限于保密条款、知识产权归属、不可抗力条款等14.2其他约定事项:双方可根据实际情况另行协商约定其他事项第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.1.2.1合同双方及其法定代表人、员工、代理人;15.1.2.2合同双方的控制股东、关联方及其员工;15.1.2.3合同双方已知的与合同履行有直接利益冲突的第三方。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定,独立、客观、公正地履行其职责,包括但不限于:15.2.1.1对工程进度、质量、安全等进行监督检查;15.2.1.2对工程材料、设备进行检验;15.2.1.3对工程变更、索赔等进行评估;15.2.1.4提供专业咨询和建议。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息;15.3.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价;15.3.3第三方有权向甲乙双方提出改进建议。15.4第三方义务15.4.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定,确保其工作的合法性和合规性;15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私;15.4.3第三方应按时完成其工作,并对工作结果负责。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因导致的工作失误或疏忽,造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,但不得超过合同总价款的10%。16.2责任承担16.2.1第三方责任限额内的损失,由第三方承担;16.2.2超过责任限额的损失,由甲乙双方根据实际情况承担。16.3责任免除16.3.1因不可抗力导致的工作失误或疏忽,第三方不承担责任;16.3.2因甲乙双方提供的信息不准确、不完整或存在误导,导致第三方工作失误或疏忽,第三方不承担责任。17.第三方更换17.1第三方更换条件17.1.1第三方因自身原因无法履行合同义务时,甲乙双方可协商更换第三方;17.1.2第三方在履行合同过程中存在重大违约行为时,甲乙双方有权更换第三方。17.2第三方更换程序17.2.1甲乙双方应书面通知第三方,并说明更换原因;17.2.2第三方应在接到通知后5个工作日内,向甲乙双方提交书面答复;17.2.3若第三方同意更换,甲乙双方应在更换后的第三方履行合同义务前,签订补充协议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的关系仅限于合同约定的服务内容,第三方不对甲方的其他行为承担责任;18.1.2甲方应向第三方提供必要的配合和支持,确保第三方能顺利履行合同义务。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的关系仅限于合同约定的服务内容,第三方不对乙方的其他行为承担责任;18.2.2乙方应向第三方提供必要的配合和支持,确保第三方能顺利履行合同义务。18.3第三方与合同双方的关系18.3.1第三方是甲乙双方共同聘请的,其工作成果对甲乙双方均有约束力;18.3.2第三方的工作成果应经甲乙双方共同验收。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计图纸及工程量清单要求:图纸需清晰、完整,工程量清单需详细列出各项工程量及单位。2.合同双方的身份证明文件要求:提供有效的营业执照、法定代表人身份证明等。3.合同签订文件要求:合同文本需双方签字盖章,一式两份。4.预付款支付凭证要求:提供银行转账记录或其他有效支付凭证。5.进度款支付凭证要求:提供银行转账记录或其他有效支付凭证。6.材料供应清单及质量证明文件要求:清单需详细列出材料名称、规格、数量等,质量证明文件需为权威机构出具。7.工程进度报告要求:报告需包括工程进度、质量、安全等情况。8.验收报告要求:报告需包括工程验收结果、存在问题及整改措施。9.变更协议要求:协议需明确变更内容、原因、费用及双方责任。10.索赔协议要求:协议需明确索赔事由、损失金额及双方责任。11.第三方资质证明文件要求:提供第三方营业执照、资质证书等。12.保险合同及保险单要求:合同需明确保险范围、责任限额等。13.争议解决相关文件要求:提供仲裁委员会或法院的裁决书或判决书。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按时完成工程1.2工程质量不合格1.3违约支付款项1.4未按时提供材料1.5未按时提交工程进度报告1.6未按时进行工程验收1.7未经允许擅自变更工程1.8未经允许擅自终止合同2.责任认定标准2.1违约行为发生后,违约方应在接到对方通知后3个工作日内采取补救措施;2.2若违约方未采取补救措施或补救措施不力,导致对方损失,违约方应承担相应责任;2.3违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例3.1违约方未按时完成工程,导致工程延期,每延误一天,违约方应支付对方合同总价款的0.5%作为违约金;3.2违约方提供的材料不合格,导致工程返工,违约方应承担返工费用及由此造成的损失;3.3违约方未按时支付款项,每逾期一天,违约方应支付对方合同总价款的0.1%作为滞纳金。全文完。2024土方班组劳务分包合同——城市道路改造项目2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1土方开挖工程3.2土方回填工程3.3土方运输工程3.4土方整理工程4.劳务分包方责任4.1施工质量保证4.2施工安全责任4.3施工进度要求4.4施工现场管理5.发包方责任5.1提供施工图纸及资料5.2提供施工现场5.3配合施工进度5.4提供施工所需材料6.工程量清单6.1土方开挖工程量6.2土方回填工程量6.3土方运输工程量6.4土方整理工程量7.工程造价及支付方式7.1工程造价7.2支付方式7.3付款进度7.4付款条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1劳务分包方违约责任9.2发包方违约责任9.3违约赔偿标准10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更效力12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸及资料13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称1.1.1发包方:市政工程有限责任公司1.1.2劳务分包方:土方工程队1.2合同签订日期:2024年3月1日1.3合同生效日期:2024年3月15日1.4合同终止日期:2025年3月15日2.项目概况2.1项目名称:城市道路改造项目2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:全长公里,路基宽度米2.4项目工期:12个月3.劳务分包内容3.1土方开挖工程3.1.1开挖深度:平均深度为2米,最大深度为3米3.1.2开挖面积:总面积为平方米3.2土方回填工程3.2.1回填材料:采用当地天然砂石3.2.2回填厚度:平均厚度为1.5米3.3土方运输工程3.3.1运输方式:自卸汽车运输3.3.2运输距离:平均运输距离为5公里3.4土方整理工程3.4.1整理标准:达到路基平整、密实3.4.2整理面积:总面积为平方米4.劳务分包方责任4.1施工质量保证4.1.1严格按照国家及行业标准进行施工4.1.2施工过程中确保工程质量符合设计要求4.2施工安全责任4.2.1建立健全安全生产责任制4.2.2施工现场严格执行安全操作规程4.3施工进度要求4.3.1按照合同约定的时间节点完成工程任务4.3.2如遇特殊情况,需及时向发包方报告4.4施工现场管理4.4.1建立健全施工现场管理制度4.4.2保持施工现场整洁、有序5.发包方责任5.1提供施工图纸及资料5.1.1在合同签订前提供完整的施工图纸及资料5.1.2对图纸及资料的真实性、完整性负责5.2提供施工现场5.2.1按照合同约定的时间向劳务分包方提供施工现场5.2.2确保施工现场符合施工要求5.3配合施工进度5.3.1协助劳务分包方解决施工过程中遇到的问题5.3.2及时提供施工所需材料5.4提供施工所需材料5.4.1提供的施工材料必须符合国家及行业标准5.4.2材料供应及时、充足6.工程量清单6.1土方开挖工程量6.1.1开挖土方总量:立方米6.1.2开挖土方单价:元/立方米6.2土方回填工程量6.2.1回填土方总量:立方米6.2.2回填土方单价:元/立方米6.3土方运输工程量6.3.1运输土方总量:立方米6.3.2运输费用:元/立方米6.4土方整理工程量6.4.1整理工程总量:平方米6.4.2整理工程单价:元/平方米8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1无需指定特定争议解决机构8.2.2争议解决机构应由双方共同选定或由人民法院指定8.3争议解决期限8.3.1双方应在收到争议通知之日起30日内提交争议解决申请8.3.2争议解决机构应在收到申请之日起90日内作出裁决9.违约责任9.1劳务分包方违约责任9.1.1如劳务分包方未按时完成工程任务,每延迟一天应支付违约金元9.1.2如劳务分包方施工质量不符合合同约定,每发现一处缺陷应赔偿元9.2发包方违约责任9.2.1如发包方未按时提供施工现场或材料,每延迟一天应支付违约金元9.2.2如发包方未按时支付工程款项,每延迟一天应支付违约金元9.3违约赔偿标准9.3.1违约赔偿金额应按照实际损失计算9.3.2如双方对损失金额有争议,由争议解决机构裁定10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1劳务分包方严重违反合同约定10.1.2发包方严重违反合同约定10.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1双方协商一致解除合同10.2.2一方提出解除合同,另一方同意10.2.3提出解除合同的一方应书面通知对方10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算10.3.2合同解除后,双方应各自承担因解除合同而产生的损失11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致11.1.2因不可抗力等原因导致合同内容需要调整11.2合同变更程序11.2.1双方应书面提出合同变更请求11.2.2合同变更内容经双方签字盖章后生效11.3合同变更效力11.3.1合同变更对双方具有同等约束力11.3.2合同变更不影响已履行部分的效力12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工期结束12.1.2双方协商一致终止合同12.1.3发生合同约定的终止情形12.2合同终止程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止12.2.2合同终止后,双方应进行最终结算12.3合同终止后果12.3.1合同终止后,双方应各自承担因终止合同而产生的损失12.3.2合同终止不影响已履行部分的效力13.附件13.1附件一:工程量清单13.1.1详细列出各项工程量及单价13.1.2列出材料规格、型号及数量13.2附件二:施工图纸及资料13.2.1提供完整的施工图纸13.2.2提供相关施工技术规范及标准13.3附件三:其他相关文件13.3.1双方签订的补充协议13.3.2相关政府部门审批文件及许可证14.其他约定事项14.1双方应遵守国家法律法规及相关政策14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中,因特定目的而介入合同关系的第三方主体,包括但不限于监理单位、审计机构、仲裁机构、咨询公司等。15.1.2第三方的介入应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在执行其职责过程中,因自身过错导致合同履行受阻或造成损失的,其赔偿责任应按照合作协议约定或法律规定承担。16.1.2第三方的责任限额应在其合作协议中明确,且不得超过合同总价的一定比例,如不超过5%。17.第三方职责17.1第三方职责17.1.1监理单位17.1.1.1对施工质量、进度、安全进行监督检查,确保工程质量符合合同约定。17.1.1.2定期向甲乙双方报告工程进展情况,对发现的问题提出整改意见。17.1.2审计机构17.1.2.1对工程款项的支付进行审计,确保资金使用合规。17.1.2.2对工程结算进行审计,确保结算数据的真实性、准确性。17.1.3仲裁机构17.1.3.1在合同争议解决过程中,提供仲裁服务。17.1.3.2按照仲裁规则和合同约定,公正、公平地作出裁决。17.1.4咨询公司17.1.4.1提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决合同执行过程中遇到的技术、管理等问题。17.1.4.2对合同履行情况进行评估,提出改进建议。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供其职责范围内的服务

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论