2024年某区域输电线路新建工程承包协议版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年某区域输电线路新建工程承包协议版B版本合同目录一览1.合同概述1.1合同类型1.2合同双方1.3合同签订日期2.项目描述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容3.承包商责任3.1工程设计与施工3.2材料与设备供应3.3工程进度与质量4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式与进度5.工期要求5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误与赔偿6.合同的履行与监督6.1承包商的义务6.2业主的权益6.3监理机构的作用7.变更与调整7.1合同变更的条件7.2合同调整的程序7.3变更与调整的赔偿8.违约责任8.1承包商的违约行为8.2业主的违约行为8.3违约赔偿办法9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序9.3法律适用10.合同的终止与解除10.1合同终止的条件10.2合同解除的程序10.3合同终止后的处理11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务与期限11.3违约保密的赔偿12.合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让的程序12.3转让后的责任承担13.附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3合同价款明细表14.其他条款14.1合同的效力14.2合同的修改与补充14.3合同解除后的权益处理第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同类型本合同为2024年某区域输电线路新建工程承包协议版B版，是双方根据平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过友好协商达成的。1.2合同双方1.3合同签订日期本合同于2024年某月某日在某地签订。第二条项目描述2.1项目名称某区域输电线路新建工程2.2项目地点项目位于某省某市某区域，具体地理位置详见附件。2.3项目内容本项目的工程内容包括但不限于：输电线路的设计、施工、设备材料供应、调试、验收等。第三条承包商责任3.1工程设计与施工承包商应按照合同约定的技术规格、标准和设计要求，完成输电线路工程的设计和施工。3.2材料与设备供应承包商负责提供本合同项目所需的全部材料和设备，并保证其质量符合国家相关标准和设计要求。3.3工程进度与质量承包商应确保工程按期完成，并保证工程质量符合合同约定的标准。若工程进度延误，承包商应承担相应的违约责任。第四条合同价格4.1合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：人民币壹亿元整），具体金额详见附件。4.2价格调整机制合同总价在合同签订后，如因不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商进行价格调整。4.3支付方式与进度业主按照工程进度分阶段支付合同价款。每阶段工程完成后，经双方验收合格，业主支付该阶段合同价款的80%。剩余20%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。第五条工期要求5.1工程开工日期本工程计划开工日期为2024年某月某日。5.2工程竣工日期本工程计划竣工日期为2024年某月某日。5.3工期延误与赔偿若承包商原因导致工程进度延误，承包商应向业主支付违约金。违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。第六条合同的履行与监督6.1承包商的义务承包商应严格按照合同约定，完成工程的设计、施工、设备材料供应等工作，并确保工程质量、安全、进度等方面的要求。6.2业主的权益业主有权对承包商的工程进度、质量、安全等方面进行监督，并提出意见和建议。6.3监理机构的作用监理机构负责对承包商的工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查，确保工程按照合同约定顺利进行。第八条违约责任8.1承包商的违约行为承包商若违反合同约定，导致工程进度延误、工程质量不符合约定等，应承担相应的违约责任。8.2业主的违约行为业主若违反合同约定，导致工程进度延误、工程质量不符合约定等，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿办法违约方应按照合同总价款的5%向守约方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。第九条争议解决9.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的终止与解除10.1合同终止的条件在合同履行过程中，如发生不可抗力等情形导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。10.2合同解除的程序合同解除应由双方协商一致，并签订解除协议。解除协议应明确解除的原因、解除日期等相关事项。10.3合同终止后的处理合同终止或解除后，承包商应按照业主的要求，完成工程的收尾工作，并承担相应费用。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同签订、履行过程中产生的，未公开的、具有商业价值的信息。11.2保密义务与期限双方对保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。保密期限自合同终止或解除之日起计算，为两年。11.3违约保密的赔偿泄露保密信息的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为泄露信息造成的损失金额的二倍。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让的程序合同转让应由双方协商一致，并签订转让协议。转让协议应明确转让的内容、转让日期等相关事项。12.3转让后的责任承担合同转让后，受让人应继续履行原合同约定的义务，并承担相应责任。第十三条附件13.1工程设计文件工程设计文件详见附件一。13.2施工图纸施工图纸详见附件二。13.3合同价款明细表合同价款明细表详见附件三。第十四条其他条款14.1合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与具有同等法律效力。14.2合同的修改与补充合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式签订。14.3合同解除后的权益处理合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的义务，并解决因合同解除产生的相关问题。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求和说明：本附件包含输电线路工程的设计图纸、技术规格书、设计说明书等相关设计文件。承包商应根据这些设计文件进行施工。附件二：施工图纸详细要求和说明：本附件包含输电线路工程的施工图纸，包括线路走向图、杆塔布置图、施工细节图等。承包商应根据施工图纸进行施工。附件三：合同价款明细表详细要求和说明：本附件详细列出了合同价款的各项明细，包括工程设计费、施工费、材料设备费等。业主应按照明细表中的金额向承包商支付。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包商未按照合同约定完成工程进度，导致工期延误。2.承包商提供的材料和设备不符合国家相关标准和设计要求。3.承包商未按照合同约定保证工程质量，导致工程质量不符合标准。4.业主未按照合同约定支付合同价款。5.业主未按照合同约定提供施工场地和相关设施。违约责任认定标准：1.工期延误：每延误一天，承包商应向业主支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.材料设备不符合标准：承包商应负责更换不符合标准的材料和设备，并承担因此造成的损失。3.工程质量不符合标准：承包商应负责修复不合格工程，并承担因此造成的损失。4.未支付价款：业主应按照合同约定的付款日期和金额向承包商支付，逾期支付的，应支付逾期付款金额的每日0.5%作为违约金。5.未提供施工场地和相关设施：业主应负责提供施工场地和相关设施，若未能提供，导致工期延误的，应承担相应的违约责任。示例说明：若承包商由于自身原因导致工期延误，根据合同约定，承包商应向业主支付违约金。例如，若合同规定工程竣工日期为2024年某月某日，由于承包商施工进度缓慢，实际竣工日期延迟至2024年某月某日，则承包商应向业主支付从原竣工日期起至实际竣工日期的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务和责任。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。5.法律适用：指合同的签订、履行、解释、争议解决等适用特定国家的法律。1.不可抗力：在合同履行过程中，如遇到不可抗