版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版劳务分包工程进度控制及验收标准合同本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同适用范围2.定义和解释2.1定义2.2解释3.合同双方3.1分包方3.2总包方3.3相关方4.工程进度计划4.1进度计划编制4.2进度计划调整4.3进度计划执行5.工程进度控制5.1进度监控5.2进度偏差分析5.3进度偏差处理6.工程验收标准6.1验收标准依据6.2验收标准内容6.3验收标准执行7.验收流程7.1验收申请7.2验收准备7.3验收实施7.4验收报告8.验收结果处理8.1验收合格8.2验收不合格9.质量保证9.1质量标准9.2质量控制措施9.3质量问题处理10.付款与结算10.1付款方式10.2付款条件10.3结算程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同附件第一部分:合同如下:1.总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,以及《劳务分包合同示范文本》制定。1.2合同目的本合同旨在明确分包方与总包方在劳务分包工程中的权利、义务和责任,确保工程按计划、高质量、安全、环保地完成。1.3合同适用范围本合同适用于分包方在总包方承建的工程中,按照总包方的要求,承担劳务分包任务的全部过程。2.定义和解释2.1定义本合同中涉及的定义包括但不限于:工程、劳务分包、进度、质量、验收、违约等,均按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.2解释对本合同中未明确定义的术语,双方应按照行业惯例和实际情况进行解释,如产生争议,由双方协商解决。3.合同双方3.1分包方分包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________3.2总包方总包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________3.3相关方相关方包括但不限于:业主、监理、设计单位等,其权利、义务和责任按照国家相关法律法规和工程实际情况确定。4.工程进度计划4.1进度计划编制总包方应在合同签订后5个工作日内,向分包方提供工程进度计划,包括但不限于:分部分项工程、节点工期、施工顺序等。4.2进度计划调整在工程实施过程中,如因客观原因导致进度计划发生变化,总包方应及时通知分包方,并共同协商调整进度计划。4.3进度计划执行分包方应严格按照进度计划执行工程,如因分包方原因导致进度延误,分包方应承担相应责任。5.工程进度控制5.1进度监控总包方应定期对工程进度进行监控,发现进度偏差时,应及时通知分包方,并采取措施纠正。5.2进度偏差分析总包方与分包方应共同分析进度偏差原因,制定纠正措施,确保工程按计划完成。5.3进度偏差处理分包方应按照总包方要求,采取有效措施处理进度偏差,确保工程进度不受影响。6.工程验收标准6.1验收标准依据本合同验收标准依据国家相关法律法规、行业标准及总包方提供的工程验收标准。6.2验收标准内容验收标准内容包括但不限于:工程质量、安全、环保、功能、外观等方面。6.3验收标准执行分包方应严格按照验收标准进行施工,确保工程质量符合要求。7.验收流程7.1验收申请分包方完成工程后,应向总包方提出验收申请,并提供相关验收资料。7.2验收准备总包方应在收到验收申请后3个工作日内,组织相关人员对工程进行验收准备。7.3验收实施验收实施由总包方组织,分包方应积极配合,确保验收工作顺利进行。7.4验收报告验收结束后,总包方应出具验收报告,明确验收结果及存在问题。如验收不合格,分包方应按照验收报告要求进行整改。8.验收结果处理8.1验收合格验收合格后,总包方应在验收报告中签字确认,分包方应在收到验收合格通知后5个工作日内,按照合同约定完成结算手续。8.2验收不合格若验收不合格,总包方应在验收报告中详细列出不合格项及整改要求,分包方应在收到不合格通知后10个工作日内完成整改,并重新提交验收申请。9.质量保证9.1质量标准分包方应按照国家及行业标准、设计文件要求,确保工程质量达到合格标准。9.2质量控制措施分包方应建立健全质量管理体系,采取有效措施,确保施工过程中的质量监控和质量整改。9.3质量问题处理一旦发现质量问题,分包方应立即停止施工,采取整改措施,并向总包方报告,总包方有权要求分包方承担由此产生的全部费用。10.付款与结算10.1付款方式付款方式为按月进度付款,具体付款比例和节点由双方在合同中约定。10.2付款条件分包方完成工程量并经总包方验收合格后,总包方应在约定的时间内支付相应款项。10.3结算程序结算程序包括:分包方提交结算申请、总包方审核结算申请、双方确认结算金额、支付款项。11.违约责任11.1违约行为包括但不限于:分包方未按时完成工程、质量不合格、未按时提交验收资料、未按时支付款项等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、承担相关费用等。12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼,具体方式由双方在合同中约定。12.2争议解决程序发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.合同终止13.1合同终止条件包括但不限于:合同约定的终止条件、发生不可抗力事件、一方违约导致合同无法履行等。13.2合同终止程序合同终止时,双方应进行清算,包括但不限于:结算工程款、处理遗留问题等。14.其他约定14.1通知与送达双方通知应以书面形式进行,通过约定的通讯方式送达,自送达之日起生效。14.2不可抗力不可抗力事件包括但不限于:自然灾害、政府行为、社会异常事件等,双方应按照国家相关法律法规和合同约定处理。14.3合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、施工图纸、技术规范、验收标准等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、认证机构、咨询公司、仲裁机构等,其介入合同履行系基于本合同的约定或法律、法规的要求。15.2第三方介入原因1.协助工程进度控制与验收;2.对工程质量进行检测或认证;3.解决合同履行过程中的争议;4.提供专业咨询服务;5.法律、法规规定的其他情形。15.3第三方介入程序1.第三方介入前,甲方应书面通知乙方,并取得乙方的同意。2.乙方应在收到甲方通知后5个工作日内,对第三方的介入提出意见。3.双方应共同与第三方协商确定介入的具体事宜,包括工作内容、费用承担、时间安排等。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因介入合同履行而产生的责任,其赔偿总额不超过本合同总价的百分比。16.2责任限额约定双方在本合同中约定第三方责任限额,具体如下:1.监理单位:不超过合同总价的2%;2.检测机构:不超过合同总价的1%;3.认证机构:不超过合同总价的1%;4.咨询公司:不超过合同总价的0.5%;5.仲裁机构:按实际产生费用结算。16.3责任限额计算第三方责任限额的计算方法如下:1.以合同总价为基础,按约定的百分比计算;2.如第三方责任限额低于实际产生费用,则以实际产生费用为准。17.第三方责任界定17.1第三方责任范围第三方责任范围包括但不限于:1.第三方提供的服务质量不符合合同约定;2.第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程延误、质量不合格等;3.第三方在履行职责过程中,违反法律法规造成工程损失。17.2第三方责任承担第三方责任承担方式如下:1.第三方应承担因其自身原因造成的损失;2.如第三方责任导致甲方或乙方损失,甲方或乙方有权向第三方追偿。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应按照本合同的约定,为甲方提供专业服务,并接受甲方的监督和管理。18.2第三方与乙方的关系第三方应尊重乙方在工程中的合法权益,并按照本合同的约定,为乙方提供相应的服务。18.3第三方与其他相关方的关系19.第三方介入后的合同变更19.1变更程序第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式签署变更协议。19.2变更内容变更内容应包括但不限于:第三方介入的具体事宜、责任限额的调整、合同履行期限的变更等。19.3变更效力变更协议与本合同具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程所需各项材料、设备、人工等的数量和单价,为工程结算提供依据。2.施工图纸包括设计单位提供的全套施工图纸,包含建筑、结构、电气、给排水、暖通等图纸。3.技术规范国家及行业标准,包括材料标准、施工工艺标准、验收标准等。4.验收标准根据国家相关法律法规和行业标准,明确工程验收的具体标准和要求。5.进度计划详细列出工程各分部分项工程的开始和结束时间,以及关键节点的工期。6.付款计划明确各阶段付款的金额、时间节点及支付方式。7.争议解决协议如双方发生争议,可签订争议解决协议,明确争议解决的方式和程序。8.第三方介入协议如需第三方介入,应签订第三方介入协议,明确第三方的职责和责任。9.变更协议如合同履行过程中需进行变更,应签订变更协议,明确变更内容。10.验收报告验收完成后,总包方应出具验收报告,明确验收结果及存在问题。11.结算报告工程完工后,双方应共同完成结算报告,明确工程款结算情况。12.违约责任证明如一方违约,另一方有权要求违约方提供违约责任证明。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)分包方未按时完成工程责任认定:分包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此造成的损失。示例:合同约定工程工期为120天,分包方实际完成工期为150天,则分包方需支付违约金,并赔偿由此造成的损失。(2)分包方工程质量不合格责任认定:分包方应承担违约责任,重新进行施工,直至达到合格标准,并赔偿由此造成的损失。示例:工程验收不合格,分包方需重新施工,并承担因不合格造成的损失。(3)分包方未按时提交验收资料责任认定:分包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此造成的损失。示例:验收期限届满,分包方未提交验收资料,则需支付违约金。(4)总包方未按时支付款项责任认定:总包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此造成的损失。示例:合同约定付款期限为每月15日,总包方未按时付款,则需支付违约金。(5)第三方介入后未能履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。示例:监理单位未能履行职责,导致工程延误,则需赔偿损失。全文完。2024版劳务分包工程进度控制及验收标准合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同有效期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程进度安排3.1工程总工期3.2各阶段工期3.3进度控制措施4.劳务分包内容4.1分包单位4.2分包工程范围4.3分包工程量4.4分包工程要求5.进度控制标准5.1进度计划编制5.2进度计划调整5.3进度计划执行5.4进度计划监督6.验收标准6.1验收范围6.2验收标准6.3验收流程6.4验收时间7.质量要求7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.工程变更8.1变更原因8.2变更流程8.3变更责任9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件10.风险承担10.1风险识别10.2风险评估10.3风险处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称:[分包方名称]1.1.2分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.1.3分包方地址:[分包方详细地址]1.1.4承包方名称:[承包方名称]1.1.5承包方法定代表人:[承包方法定代表人姓名]1.1.6承包方地址:[承包方详细地址]1.2合同签订日期:[签订日期]1.3合同有效期限:自[开始日期]至[结束日期]2.工程概况2.1工程名称:[工程名称]2.2工程地点:[工程详细地点]2.3工程规模:[工程规模描述]2.4工程类型:[工程类型描述]3.工程进度安排3.1工程总工期:[总工期天数]3.2各阶段工期3.2.1设计阶段:[设计阶段工期天数]3.2.2施工阶段:[施工阶段工期天数]3.2.3竣工验收阶段:[竣工验收阶段工期天数]3.3进度控制措施3.3.1制定详细进度计划3.3.2定期召开进度协调会3.3.3实施进度跟踪与调整4.劳务分包内容4.1分包单位:[分包单位名称]4.2分包工程范围:[分包工程具体内容]4.3分包工程量:[分包工程量描述]4.4分包工程要求:[分包工程具体要求]5.进度控制标准5.1进度计划编制:[进度计划编制要求]5.2进度计划调整:[进度计划调整流程]5.3进度计划执行:[进度计划执行标准]5.4进度计划监督:[进度计划监督措施]6.验收标准6.1验收范围:[验收具体范围]6.2验收标准:[验收标准描述]6.3验收流程:[验收流程步骤]6.4验收时间:[验收具体时间安排]7.质量要求7.1质量标准:[质量标准描述]7.2质量检验:[质量检验流程]7.3质量责任:[质量责任分配]8.工程变更8.1变更原因8.1.1设计变更8.1.2地质条件变化8.1.3不可抗力因素8.2变更流程8.2.1提出变更申请8.2.2变更申请审核8.2.3变更内容确认8.2.4变更合同签订8.3变更责任8.3.1分包方责任8.3.2承包方责任9.付款方式9.1付款比例9.1.1预付款:[预付款比例及金额]9.1.2进度款:[进度款比例及支付时间]9.1.3结算款:[结算款比例及支付时间]9.2付款时间9.2.1预付款支付时间:[具体日期]9.2.2进度款支付时间:[具体日期]9.2.3结算款支付时间:[具体日期]9.3付款条件9.3.1付款凭证要求9.3.2付款流程说明10.风险承担10.1风险识别10.1.1工程风险10.1.2管理风险10.1.3财务风险10.2风险评估10.2.1风险等级划分10.2.2风险影响分析10.3风险处理10.3.1风险应对措施10.3.2风险应急计划11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3司法解决11.2争议解决程序11.2.1争议提出11.2.2争议调查11.2.3争议调解11.2.4争议裁决11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点约定12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方违约12.1.2承包方违约12.2违约责任12.2.1违约责任承担方式12.2.2违约赔偿计算方法12.3违约处理12.3.1违约处理流程12.3.2违约处理结果13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同双方协商一致13.1.2合同不可抗力因素13.2解除程序13.2.1解除通知13.2.2解除合同生效13.3解除责任13.3.1解除合同责任承担14.其他约定14.1合同附件14.1.1附件一:工程进度计划14.1.2附件二:质量检验报告14.1.3附件三:付款计划14.2合同未尽事宜14.2.1双方另行协商14.2.2补充协议签订14.3合同生效条件14.3.1双方签字盖章14.3.2合同登记备案第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为合同履行提供专业服务或协助的非合同当事人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入情形15.2.1.1工程质量争议15.2.2.2工程进度争议15.2.3.3工程变更争议15.2.4.4合同履行过程中的其他争议15.3第三方职责15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。15.3.2第三方应提供专业意见或服务,协助甲乙双方解决合同履行中的争议。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.4.2第三方有权根据合同约定和实际情况,提出合理化建议。15.5第三方义务15.5.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.5.2第三方应按时完成工作任务,确保服务质量。16.甲乙双方额外条款16.1.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括第三方的工作范围、费用等。16.1.2甲乙双方应确保第三方的工作不受干扰,为第三方提供必要的协助。16.1.3甲乙双方应承担第三方介入产生的合理费用。16.2第三方介入后的合同变更16.2.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行不能或履行不符合约定,应承担的经济赔偿责任的上限。17.2第三方责任限额的确定:17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方提供担保。17.2.2第三方责任限额应合理,能够覆盖第三方可能产生的赔偿责任。17.3第三方责任限额的执行17.3.1第三方责任限额的执行,按照合同约定或担保条款执行。17.3.2如第三方责任限额不足以覆盖赔偿责任,甲乙双方应根据合同约定或法律规定,承担相应的补充赔偿责任。17.4第三方责任限额的调整17.4.1在合同履行过程中,如第三方责任限额不足以覆盖可能产生的赔偿责任,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。17.4.2第三方责任限额的调整,需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系:18.1.1第三方与甲乙双方之间不存在合同关系,其服务或协助是基于甲乙双方的共同认可。18.1.2第三方对甲乙双方不承担直接责任,其责任仅限于合同约定的范围内。18.2第三方与其他各方的责任划分:18.2.1第三方对工程的质量、进度、安全等承担相应的专业责任。18.2.2甲乙双方对工程的整体责任不因第三方介入而免除。18.2.3如第三方在履行职责过程中出现过错,导致合同履行不能或履行不符合约定,第三方应承担相应的赔偿责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程进度计划要求:详细列出工程各阶段的开始和结束日期,以及各阶段的关键节点。说明:工程进度计划是控制工程进度的重要依据,应包括项目总进度计划、分阶段进度计划、月度进度计划等。2.附件二:质量检验报告要求:包括原材料、施工过程和工程竣工的质量检验报告。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要文件,应记录检验项目、检验结果、不合格项的处理情况等。3.附件三:付款计划要求:详细列出预付款、进度款和结算款的支付计划,包括支付金额、支付时间等。说明:付款计划是保障工程顺利进行的重要条件,应与工程进度计划相匹配。4.附件四:工程变更记录要求:记录所有工程变更的原因、内容、影响和变更后的工程进度计划。说明:工程变更记录是反映工程实际情况的重要文件,应确保变更的合法性和合理性。5.附件五:第三方介入协议要求:明确第三方介入的原因、职责、权利和义务。说明:第三方介入协议是规范第三方行为的重要文件,应确保第三方在合同履行过程中的合法合规。6.附件六:违约责任承担协议要求:详细列出各种违约行为及相应的违约责任承担方式。说明:违约责任承担协议是明确违约责任的重要文件,应确保违约行为得到有效处理。7.附件七:争议解决协议要求:明确争议解决的途径、程序和地点。说明:争议解决协议是预防争议和解决争议的重要文件,应确保争议得到及时有效解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定:分包方应向承包方支付违约金,并承担因此造成的额外费用。示例:如分包方未在约定工期内完成工程,应支付每日[金额]的违约金。2.违约行为:承包方未按合同约定提供材料或设备。责任认定:承包方应承担因此造成的工程延误和额外费用。示例:如承包方未能按时提供材料,导致工程延误,应赔偿分包方因此造成的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定:第三方应承担因其违约行为导致的损失,并承担相应的违约责任。示例:如第三方未按时完成质量检验,导致工程质量问题,应赔偿甲乙双方的损失。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付款项。责任认定:违约方应向守约方支付违约金,并承担因此造成的损失。示例:如甲乙双方未按时支付款项,应支付每日[金额]的违约金。5.违约行为:合同条款的违反。责任认定:违约方应承担因此造成的损失,并支付违约金。示例:如甲乙双方违反合同中的保密条款,应支付违约金并赔偿损失。全文完。2024版劳务分包工程进度控制及验收标准合同2本合同目录一览1.合同总则1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同签订双方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程进度要求3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程期限3.4分包工程验收标准4.工程进度控制4.1工程进度计划4.2工程进度监测4.3工程进度调整4.4工程进度考核5.质量控制5.1质量标准5.2质量检验5.3质量整改5.4质量责任6.验收标准6.1验收范围6.2验收标准6.3验收流程6.4验收责任7.工程变更7.1变更范围7.2变更流程7.3变更费用7.4变更责任8.工程款支付8.1支付方式8.2支付节点8.3支付条件8.4支付责任9.税费及其他费用9.1税费9.2其他费用9.3费用承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:相关技术标准14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同总则1.1合同名称:本合同名称为“2024版劳务分包工程进度控制及验收标准合同”。1.3合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同签订双方:甲方([甲方全称]),乙方([乙方全称])。2.工程概况2.1工程名称:[具体工程名称]。2.2工程地点:[具体工程地点]。2.3工程规模:[具体工程规模]。2.4工程类型:[具体工程类型]。2.5工程进度要求:按照甲方提供的工程进度计划,乙方应在[具体日期]前完成全部工程。3.分包工程内容3.1分包工程范围:包括但不限于[具体分包工程内容]。3.2分包工程量:[具体工程量]。3.3分包工程期限:[具体开始日期]至[具体结束日期]。3.4分包工程验收标准:按照国家相关标准和甲方要求执行。4.工程进度控制4.1工程进度计划:乙方应按照甲方提供的工程进度计划执行,并定期向甲方汇报工程进度。4.2工程进度监测:甲方将定期对乙方工程进度进行监测,确保工程按期完成。4.3工程进度调整:如遇特殊情况导致进度延误,双方应协商调整进度计划。4.4工程进度考核:甲方将根据工程进度对乙方进行考核,考核结果将作为支付工程款的重要依据。5.质量控制5.1质量标准:乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工,确保工程质量。5.2质量检验:甲方将对乙方施工过程中的质量进行检验,乙方应积极配合。5.3质量整改:如发现质量问题,乙方应立即进行整改,直至达到要求。5.4质量责任:因乙方原因导致的质量问题,乙方应承担全部责任。6.验收标准6.1验收范围:包括但不限于[具体验收范围]。6.2验收标准:按照国家相关标准和甲方要求执行。6.3验收流程:验收前,乙方应通知甲方,并按照约定的时间、地点进行验收。6.4验收责任:验收不合格的工程,乙方应负责返工直至合格。7.工程变更7.1变更范围:包括但不限于工程量、工程期限、工程内容等。7.2变更流程:任何一方提出变更,应提前[具体时间]向对方提出书面申请,经双方协商一致后,以书面形式确认。7.3变更费用:变更产生的费用,按双方协商确定的方式分担。7.4变更责任:因变更导致的质量问题、进度延误等,由变更原因方承担责任。8.工程款支付8.1支付方式:甲方将按照合同约定的时间和比例,通过银行转账方式支付给乙方工程款。8.2.1工程开工前支付合同总价款的[具体比例]%作为预付款。8.2.2工程完成[具体百分比]后支付合同总价款的[具体比例]%。8.2.3工程全部完成后支付合同总价款的[具体比例]%。8.3.1工程进度报告。8.3.2工程量清单及计量证明。8.3.3质量验收报告。8.3.4其他甲方要求的相关文件。8.4支付责任:甲方应在收到乙方提交的完整支付条件后的[具体天数]内完成支付。9.税费及其他费用9.1税费:乙方应按照国家税法规定,自行承担并缴纳所有税费。9.2其他费用:除工程款外,双方约定的其他费用,如材料费、运输费等,由各自承担。9.3费用承担:如因乙方原因导致工程延期或增加费用,乙方应承担相应的费用。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。10.2争议解决程序:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构:双方可约定仲裁机构,以仲裁方式解决争议。11.违约责任11.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。11.1.2乙方施工质量不符合合同约定。11.1.3甲方未按合同约定支付工程款。11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约处理:违约发生后,双方应立即采取补救措施,减少损失。12.合同解除12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。12.1.3因不可抗力导致合同无法履行。12.2解除程序:任何一方解除合同,应提前[具体时间]书面通知对方,并说明理由。13.合同终止13.1.1合同约定的工程全部完成。13.1.2合同解除。13.1.3双方协商一致终止合同。13.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。13.3终止责任:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余的工程和费用。14.合同附件14.1附件一:工程量清单。14.2附件二:施工图纸。14.3附件三:相关技术标准。14.4附件四:其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲方、乙方以外的,为履行本合同需要介入的任何自然人或法人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、法律顾问等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同的履行,提高工程质量,保障双方合法权益,并促进合同的顺利实施。16.第三方选择与委托16.1第三方选择:甲方和乙方应共同选择具备相应资质和能力的第三方,并签订相应的委托协议。16.2第三方委托:委托协议应明确第三方的权利、义务和责任,以及介入的具体事项。17.第三方责权利17.1第三方权利:17.1.1按照委托协议和本合同规定,对工程进行监督、检查、检验和评估。17.1.2依据检测结果,向甲方和乙方提出建议和意见。17.1.3要求甲方和乙方提供必要的信息和数据。17.2第三方义务:17.2.1严格按照委托协议和本合同规定,独立、客观、公正地履行职责。17.2.2对在履行职责过程中获取的甲方和乙方信息负有保密义务。17.2.3对因自身原因造成的错误或遗漏,承担相应责任。17.3第三方责任:17.3.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担赔偿责任。17.3.2第三方责任限额:根据委托协议约定,第三方的责任限额为[具体金额]。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与乙方:双方应按照本合同约定,各自履行合同义务,并承担相应的责任。18.2第三方与甲方:第三方应服从甲方的监督和管理,并接受甲方的指示。18.3第三方与乙方:第三方应协助乙方完成工程任务,并接受乙方的配合和支持。19.第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 网络延迟优化-洞察分析
- 虚拟偶像庆典应用-洞察分析
- 写保护动物的演讲稿(5篇)
- 《大数据存储技术与应用》 课件 项目三-任务五 浅析对象存储系统
- 维护服务环境标准制定-洞察分析
- 《人与动物的关系》课件
- 企业安全用电共筑绿色发展未来
- 产品设计中的创意激发与实现技巧
- 创新思维的跨领域应用与拓展
- 从传统到数字化现代企业实验室管理与安全规范探索研究
- 家庭年度盘点模板
- 河南省郑州市2023-2024学年高二上学期期末考试 数学 含答案
- 2024年资格考试-WSET二级认证考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
- 部编版五年级上册道德与法治期末测试卷含答案精练
- 统编版(2024年新版)七年级上册历史期末复习课件
- 无线传感器网络技术与应用 第2版习题答案
- 2024年度中国主要城市共享单车、电单车骑行报告-中规院+中规智库
- 2024-2025学年高中体育 羽毛球正手发、击高远球教学设计
- 危险化学品企业安全操作规程编制规范
- 遗传学(云南大学)智慧树知到答案2024年云南大学
- 2024高校大学《辅导员》招聘考试题库(含答案)
评论
0/150
提交评论