![2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0B/3D/3A/wKhkGWdwQ3-ATSgZAACl-zyBVak919.jpg)
![2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0B/3D/3A/wKhkGWdwQ3-ATSgZAACl-zyBVak9192.jpg)
![2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0B/3D/3A/wKhkGWdwQ3-ATSgZAACl-zyBVak9193.jpg)
![2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0B/3D/3A/wKhkGWdwQ3-ATSgZAACl-zyBVak9194.jpg)
![2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M0B/3D/3A/wKhkGWdwQ3-ATSgZAACl-zyBVak9195.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本本合同目录一览1.定义和解释1.1合同的定义1.2合同各方的定义1.3术语的定义2.合同的签订和生效2.1合同签订的程序2.2合同的生效条件2.3合同的备案3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.施工范围和内容4.1施工范围的划分4.2施工内容的描述4.3施工工艺要求5.施工质量和标准5.1质量控制要求5.2质量检验标准5.3质量保证措施6.施工进度和工期6.1施工进度计划6.2工期延误的处理6.3工期调整的程序7.施工安全与环境保护7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3环境保护要求8.材料和设备8.1材料供应和验收8.2设备租赁和维修8.3材料和设备的管理9.付款方式和结算9.1付款方式9.2结算程序9.3付款时间10.风险管理10.1风险识别和评估10.2风险应对措施10.3风险责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同的变更和解除12.1合同变更的条件12.2合同解除的条件12.3合同变更和解除的程序13.合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1合同的定义1.2合同各方的定义甲方:负责高速公路围挡施工项目的发包方,具有合法的经营资质。乙方:负责高速公路围挡施工项目的承包方,具备相应的施工资质和经验。1.3术语的定义(1)“工程”指本合同约定的高速公路围挡施工项目;(2)“施工图纸”指经甲方确认并交付乙方的施工图纸及相关技术文件;(3)“合同价格”指双方在本合同中约定的工程劳务费用总额;(4)“工期”指从合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止的期间。第二条合同的签订和生效2.1合同签订的程序(1)双方就本合同主要条款进行协商,达成一致意见;(2)双方签署本合同,并加盖各自公章;(3)合同自双方签署之日起生效。2.2合同的生效条件(1)合同内容合法、合规;(2)合同双方均具备签订合同的资格和能力;(3)合同经双方签字盖章。2.3合同的备案本合同自生效之日起,双方应将合同报送相关部门备案。第三条工程概况3.1工程名称本合同约定的高速公路围挡施工项目名称为:高速公路围挡施工。3.2工程地点本工程地点位于省市高速公路。3.3工程规模本工程规模为:公里。3.4工程工期本工程工期为:个月。第四条施工范围和内容4.1施工范围的划分本工程施工范围包括:高速公路围挡的施工、安装及拆除。4.2施工内容的描述(1)围挡材料的选择和供应;(2)围挡的施工、安装及拆除;(3)施工现场的清理及恢复。4.3施工工艺要求(1)围挡施工应符合国家相关施工规范和标准;(2)施工过程中应确保工程质量、安全及环保。第五条施工质量和标准5.1质量控制要求(1)承包方应严格按照施工图纸和技术文件进行施工;(2)施工过程中应进行自检、互检和专检,确保工程质量。5.2质量检验标准(1)围挡材料应符合国家相关质量标准;(2)围挡施工质量应符合国家相关施工规范和标准。5.3质量保证措施(1)承包方应设立专门的质量管理机构,负责工程质量保证工作;(2)承包方应建立健全质量保证体系,确保工程质量。第六条施工进度和工期6.1施工进度计划(1)承包方应根据合同工期编制施工进度计划,并报送甲方;(2)甲方应在收到施工进度计划后日内予以确认。6.2工期延误的处理(1)因承包方原因导致工期延误,承包方应承担相应的责任;(2)因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决。6.3工期调整的程序(1)因工程量增加、设计变更等原因导致工期调整,双方应协商确定调整后的工期;(2)调整后的工期应经双方签字确认。第八条施工安全与环境保护8.1安全生产责任制(1)甲方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责;(2)乙方应遵守甲方制定的安全生产规章制度,落实安全生产责任制。8.2安全生产措施(1)乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全;(2)乙方应定期进行安全检查,发现安全隐患及时整改。8.3环境保护要求(1)乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施减少对环境的影响;(2)乙方应按照甲方要求进行环保设施的设置和维护。第九条材料和设备9.1材料供应和验收(1)甲方负责提供施工所需的材料,乙方负责材料的验收;(2)材料验收合格后,乙方应及时投入使用。9.2设备租赁和维修(1)乙方自行负责租赁所需的施工设备,并确保设备处于良好状态;(2)设备出现故障,乙方应及时进行维修或更换。9.3材料和设备的管理(1)乙方应建立材料设备管理制度,确保材料设备的合理使用;(2)乙方应定期对材料和设备进行盘点,防止丢失或浪费。第十条付款方式和结算10.1付款方式(1)合同签订后,乙方应向甲方提交预付款申请;(2)甲方在收到预付款申请后日内支付预付款。10.2结算程序(1)工程完工后,乙方应向甲方提交结算申请;(2)甲方在收到结算申请后日内进行审核,确认无误后支付结算款项。10.3付款时间(1)预付款支付后,甲方应在施工过程中根据工程进度支付进度款;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在日内支付尾款。第十一条风险管理11.1风险识别和评估(1)双方应共同识别和评估施工过程中可能出现的风险;(2)乙方应制定相应的风险应对措施。11.2风险应对措施(1)针对已识别的风险,乙方应采取预防措施;(2)针对可能出现的风险,乙方应制定应急处理方案。11.3风险责任承担(1)因乙方原因导致的风险,乙方应承担全部责任;(2)因不可抗力等原因导致的风险,双方按合同约定分担责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议;(2)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序(1)发生争议后,双方应立即通知对方;(2)自通知之日起日内,双方应进行协商;(3)协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决机构(1)争议解决机构为合同签订地的人民法院;(2)双方应遵守法院的判决和裁定。第十三条合同的变更和解除13.1合同变更的条件(1)因工程量增加、设计变更等原因导致合同内容需变更;(2)经双方协商一致,认为有必要变更合同。13.2合同解除的条件(1)因不可抗力等原因导致合同无法履行;(2)一方违约,经另一方催告后日内仍未履行。13.3合同变更和解除的程序(1)合同变更或解除,双方应协商一致;(2)变更或解除合同,双方应签署书面协议;(3)变更或解除合同后,双方应按约定履行相关义务。第十四条合同的终止14.1合同终止的条件(1)合同约定的工期届满,工程竣工验收合格;(2)双方协商一致解除合同。14.2合同终止的程序(1)合同终止,双方应签署终止协议;(2)终止协议签署后,双方应按约定办理合同终止后的相关事宜。14.3合同终止后的处理(1)合同终止后,双方应按约定进行工程结算;(2)合同终止后,双方应按约定处理剩余的合同款项和工程材料。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方的定义和类型1.1第三方的定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据本合同的需要,介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。1.2第三方的类型(1)监理方:负责对施工过程进行监督、检查,确保工程质量、进度和安全;(2)设计方:负责提供施工图纸和技术文件,对施工过程中的设计变更进行确认;(3)检测方:负责对施工材料和工程实体进行检测,确保其符合国家相关标准;(4)中介方:协助甲乙双方进行合同谈判、签订和履行;(5)其他第三方:根据合同需要,可能介入的其他个人、企业或其他组织。第二条第三方的责任和权利2.1第三方的责任(1)监理方:对施工过程中的质量问题、进度问题和安全问题负责;(2)设计方:对设计图纸和技术文件的准确性、完整性负责;(3)检测方:对检测结果的准确性、可靠性负责;(4)中介方:在合同谈判、签订和履行过程中,提供真实、有效的信息和服务;(5)其他第三方:根据合同约定,承担相应的责任。2.2第三方的权利(1)监理方:有权要求施工方改正质量问题、调整进度和加强安全管理;(2)设计方:有权要求施工方按照设计图纸和技术文件进行施工;(3)检测方:有权要求施工方提供检测样品,并有权对检测结果进行复检;(4)中介方:有权要求甲乙双方提供真实、有效的信息,并有权要求甲乙双方履行合同义务;(5)其他第三方:根据合同约定,享有相应的权利。第三条第三方的介入程序3.1介入申请(1)甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入时,应向对方提出介入申请;(2)介入申请应包括第三方的类型、职责和权利。3.2介入确认(1)甲乙双方应在收到介入申请后日内,对第三方介入进行确认;(2)确认后,甲乙双方应与第三方签订相应的协议。第四条第三方的责任限额4.1责任限额的确定(1)第三方责任限额应根据合同约定、第三方介入的具体情况和可能承担的风险确定;(2)责任限额应在第三方介入协议中明确。4.2责任限额的承担(1)第三方在履行职责过程中,因其自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的责任;(2)第三方责任限额内的损失,由第三方承担;(3)超出责任限额的损失,由甲乙双方按合同约定分担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分(1)第三方在履行职责过程中,对甲方造成的损失,由第三方承担责任;(2)第三方在履行职责过程中,因甲方原因造成的损失,由甲方承担责任。5.2第三方与乙方的划分(1)第三方在履行职责过程中,对乙方造成的损失,由第三方承担责任;(2)第三方在履行职责过程中,因乙方原因造成的损失,由乙方承担责任。5.3第三方与甲乙双方的划分(1)第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成的损失,由甲乙双方按合同约定分担;(2)第三方在履行职责过程中,因甲乙双方共同原因造成的损失,由甲乙双方共同承担责任。第六条第三方的退出6.1退出条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除或终止;(3)第三方履行职责完毕。6.2退出程序(1)第三方在退出前,应向甲乙双方提交退出申请;(2)甲乙双方应在收到退出申请后日内,确认第三方退出。6.3退出后的处理(1)第三方退出后,甲乙双方应按照合同约定进行结算;(2)第三方退出后,甲乙双方应按照合同约定处理剩余的合同款项和工程材料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术文件详细要求:包含详细的施工图纸、技术规范、材料清单等,由设计方提供,经甲方确认。说明:施工图纸及技术文件是施工的重要依据,应保证其准确性和完整性。2.合同签订文件详细要求:包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同附件等。说明:合同签订文件是合同成立的法定文件,应确保其真实性和合法性。3.施工进度计划详细要求:包含施工项目的分阶段计划、关键节点、工期安排等。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具,应具有可操作性。4.质量检验报告详细要求:包括材料检验报告、施工过程检验报告、竣工验收报告等。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据,应保证其真实性和可靠性。5.安全生产记录详细要求:包括安全生产责任制、安全检查记录、事故报告等。说明:安全生产记录是确保施工安全的重要手段,应确保其完整性和准确性。6.环境保护措施及记录详细要求:包括环境保护措施、环保设施运行记录、环保监测报告等。说明:环境保护措施及记录是履行环境保护责任的重要依据,应确保其合规性和有效性。7.材料和设备清单详细要求:包括材料名称、规格、数量、供应商等。说明:材料和设备清单是确保材料和设备供应的重要依据,应确保其准确性和完整性。8.付款凭证详细要求:包括预付款、进度款、尾款等付款凭证。说明:付款凭证是双方进行财务结算的重要依据,应确保其真实性和合法性。9.争议解决文件详细要求:包括争议解决协议、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的重要依据,应确保其合法性和有效性。10.合同终止文件详细要求:包括合同终止协议、合同解除协议等。说明:合同终止文件是合同终止的重要依据,应确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按约定支付工程款。责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按约定完成工程,导致工期延误。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方违约行为及责任认定违约行为:施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。4.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按约定进行安全生产管理,导致安全事故发生。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此造成的人身伤亡和财产损失。5.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按约定进行环境保护,导致环境污染。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此造成的环境污染损失。6.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失。责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。全文完。2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.施工图纸及技术要求3.1施工图纸3.2技术要求4.施工组织设计及施工方案4.1施工组织设计4.2施工方案5.工程量及计量方式5.1工程量清单5.2计量方式6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3预付款6.4进度款6.5结算款6.6验收款7.施工进度及节点目标7.1施工进度计划7.2节点目标8.施工质量控制及验收8.1质量控制8.2验收标准8.3验收程序9.施工安全及环境保护9.1施工安全9.2环境保护10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同生效、变更及终止13.1合同生效13.2合同变更13.3合同终止14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知及送达14.3合同份数14.4合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:_______1.1.2分包方法定代表人:_______1.1.3分包方注册地址:_______1.1.4分包方联系电话:_______1.1.5分包方开户银行:_______1.1.6分包方银行账号:_______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:_______1.2.2总包方法定代表人:_______1.2.3总包方注册地址:_______1.2.4总包方联系电话:_______1.2.5总包方开户银行:_______1.2.6总包方银行账号:_______2.合同标的及范围2.1施工项目名称:_______2.2施工地点:_______2.3施工内容:2.3.1土方工程2.3.2桥梁工程2.3.3隧道工程2.3.4隧道照明工程2.3.5隧道通风工程2.4施工期限:_______至_______3.施工图纸及技术要求3.1施工图纸:3.1.1设计单位提供的施工图纸3.1.2施工图纸的审核及确认3.2技术要求:3.2.1国家及行业标准3.2.2设计单位提出的技术要求3.2.3施工现场实际情况要求4.施工组织设计及施工方案4.1施工组织设计:4.1.1施工组织设计编制4.1.2施工组织设计审核4.2施工方案:4.2.1施工方案编制4.2.2施工方案审核5.工程量及计量方式5.1工程量清单:5.1.1工程量清单编制5.1.2工程量清单审核5.2计量方式:5.2.1工程量计量标准5.2.2工程量计量方法6.合同价款及支付方式6.1合同价款:6.1.1合同总价6.1.2合同单价6.2支付方式:6.2.1预付款6.2.2进度款6.2.3结算款6.2.4验收款7.施工进度及节点目标7.1施工进度计划:7.1.1施工进度计划编制7.1.2施工进度计划审核7.2节点目标:7.2.1节点目标设定7.2.2节点目标考核8.施工质量控制及验收8.1质量控制8.1.1质量管理体系8.1.2质量检验标准8.1.3质量责任追究8.2验收标准8.2.1国家及行业标准8.2.2设计文件及合同要求8.2.3施工现场实际情况8.3验收程序8.3.1验收申请8.3.2验收组织8.3.3验收记录8.3.4验收报告9.施工安全及环境保护9.1施工安全9.1.1安全生产责任制9.1.2安全教育培训9.1.3安全防护措施9.2环境保护9.2.1环境保护责任制9.2.2环境监测与保护措施9.2.3环境影响评价及审批10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3诉讼解决10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.2.2法院11.违约责任11.1违约情形11.1.1未按期完成工程11.1.2工程质量不合格11.1.3违反安全生产规定11.1.4违反环境保护规定11.2违约责任11.2.1返工、修复费用11.2.2损害赔偿11.2.3违约金12.合同解除12.1解除条件12.1.1合同一方严重违约12.1.2不可抗力因素12.2解除程序12.2.1解除通知12.2.2解除确认12.2.3合同解除后的处理13.合同生效、变更及终止13.1合同生效13.1.1合同签订13.1.2合同备案13.2合同变更13.2.1变更申请13.2.2变更审核13.2.3变更通知13.3合同终止13.3.1工程竣工13.3.2合同解除13.3.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1适用法律14.1.2司法管辖14.2通知及送达14.2.1通知方式14.2.2送达地址14.3合同份数14.3.1合同正本份数14.3.2合同副本份数14.4合同附件14.4.1附件清单14.4.2附件内容第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他支持的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目管理、技术指导、质量监督、安全监理、环境保护咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项及具体要求。15.3.2甲乙双方共同邀请或指定第三方,并签订相应协议。15.3.3第三方根据协议履行职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定。16.2第三方责任范围16.2.1第三方责任范围限于其职责范围内的行为。16.2.2第三方对甲乙双方的责任不承担责任。17.第三方责权利划分17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据协议要求甲乙双方提供必要的资料和条件。17.1.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和指导。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照协议要求,履行其职责,确保合同履行。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.3第三方与其他各方的关系17.3.1第三方与甲乙双方是合作关系,双方应相互尊重、相互配合。17.3.2第三方在履行职责过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方介入时的额外条款18.1甲方额外条款18.1.1甲方应提供第三方所需的工作条件,包括但不限于办公场所、通讯设备等。18.1.2甲方应配合第三方进行现场勘查、资料收集等工作。18.2乙方额外条款18.2.1乙方应按照第三方的要求,提供必要的施工资料和技术支持。18.2.2乙方应配合第三方进行现场监督和验收。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序19.1.1甲乙双方协商确定第三方介入后的合同变更事项。19.1.2甲乙双方共同与第三方协商,签订补充协议。19.2合同变更内容19.2.1合同变更内容应包括但不限于第三方介入的范围、责任、权利、义务等。19.2.2合同变更内容应符合国家法律法规和行业规范。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入引起的争议,通过协商解决。20.1.2协商不成的,提交争议解决机构或法院解决。20.2争议解决机构20.2.1争议解决机构由甲乙双方在第三方协议中约定。20.3争议解决费用20.3.1第三方介入引起的争议解决费用,由责任方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范详细要求:包含施工图纸的完整套数,以及相关的技术规范和标准。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据,必须确保其准确性和完整性。2.工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、数量、计量单位和单价。说明:工程量清单是计算工程价款的基础,必须详细准确。3.施工组织设计详细要求:包括施工进度计划、人员配置、材料设备计划等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,必须科学合理。4.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训等。说明:安全生产管理制度是保障施工安全的重要措施。5.环境保护措施详细要求:包括环境保护方案、污染物排放标准、环境监测计划等。说明:环境保护措施是履行社会责任和遵守法律法规的体现。6.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。说明:第三方介入协议是明确第三方在合同履行中的角色和责任的文件。7.争议解决协议详细要求:约定争议解决的方式、机构及程序。说明:争议解决协议是预防和解决合同履行过程中争议的依据。8.合同履行过程中的各类报告和记录详细要求:包括施工进度报告、质量检验报告、安全记录等。说明:各类报告和记录是监督合同履行情况的重要资料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按期完成工程工程质量不合格违反安全生产规定违反环境保护规定未按约定支付工程款未按约定提供材料或设备2.责任认定标准违约行为的认定以事实为依据,以合同约定为准。责任认定标准根据违约行为的性质、程度和影响进行划分。3.违约责任认定示例违约行为:乙方未按期完成工程。责任认定:根据合同约定,乙方应承担延误工期所造成的损失,包括但不限于工期延误赔偿金、误工费等。违约行为:甲方未按约定支付工程款。责任认定:根据合同约定,甲方应承担逾期付款的违约责任,包括但不限于逾期付款利息、违约金等。全文完。2024年度高速公路围挡施工劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工人员配备4.3施工进度安排4.4施工现场管理5.施工材料及设备5.1材料供应5.2设备租赁5.3材料及设备验收6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量整改7.安全生产与环境保护7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环境保护措施8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式8.3付款节点9.合同履行与变更9.1合同履行9.2合同变更9.3合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止日期14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体位置]2.3项目规模[项目占地面积、建筑面积等]2.4项目工期[项目预计开始时间]至[项目预计结束时间]3.施工范围及内容3.1施工范围[具体施工区域、道路、桥梁等]3.2施工内容[具体施工项目,如路基工程、路面工程、桥梁工程等]3.3施工标准[国家相关标准、行业标准、地方标准等]4.施工组织与管理4.1施工组织机构[施工项目经理部、各工区、班组等]4.2施工人员配备[施工人员专业、数量、资质等]4.3施工进度安排[分阶段进度计划、关键节点等]4.4施工现场管理[现场管理制度、施工流程、安全文明施工等]5.施工材料及设备5.1材料供应[材料品牌、规格、型号、数量等]5.2设备租赁[设备品牌、型号、数量、租赁期限等]5.3材料及设备验收[验收标准、验收程序、验收人员等]6.施工质量要求6.1质量标准[国家相关标准、行业标准、地方标准等]6.2质量检验[检验项目、检验方法、检验周期等]6.3质量整改[质量问题处理程序、整改措施等]7.安全生产与环境保护7.1安全生产要求[安全生产责任制、安全操作规程等]7.2安全生产措施[安全防护设施、应急预案等]7.3环境保护要求[环境保护措施、污染物排放标准等]8.合同价款及支付方式8.1合同价款[合同总金额]人民币[金额大写],具体金额为[金额小写]元。8.2支付方式8.2.1预付款:合同签订后[预付款比例]%的合同价款,即[金额小写]元,在合同签订后[预付款支付期限]内支付。8.2.2进度款:根据施工进度和完成情况,按月支付[进度款比例]%的合同价款,具体支付节点和金额以实际完成工程量为准。8.2.3结算款:工程完工验收合格后,支付[结算款比例]%的合同价款,即[金额小写]元。8.2.4验收合格后支付尾款:剩余[尾款比例]%的合同价款,在工程验收合格并完成相关手续后支付。8.3付款节点[具体付款节点,如每月15日前支付当月进度款等]9.合同履行与变更9.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的义务,确保工程按期、按质完成。9.2合同变更9.2.1变更条件:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因,需对合同内容进行变更的,应经双方协商一致,签订书面变更协议。9.3合同解除9.3.1解除条件:出现合同约定的解除条件或法定解除条件时,任何一方均有权解除合同。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于:逾期付款、工程质量不合格、施工进度延误、安全事故等。10.2违约责任10.2.1逾期付款:每逾期一日,应向守约方支付[违约金比例]%的违约金。10.2.2工程质量不合格:由乙方负责返工或修复,并承担由此产生的费用。10.2.3施工进度延误:每延误一日,应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。10.2.4安全事故:乙方应承担由此产生的一切责任和费用。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。11.2争议解决程序按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。11.3争议解决地点[仲裁地点]12.合同解除与终止12.1合同解除条件同第九条9.3所述。12.2合同终止条件包括但不限于:合同约定的终止条件、工程完工、双方协商一致等。12.3合同解除与终止程序按照合同约定或法定程序进行。13.合同生效与终止13.1合同生效条件双方签字盖章后,合同自[生效日期]起生效。13.2合同终止条件同第十二条12.2所述。13.3合同生效与终止日期合同生效日期和终止日期按合同约定或法定程序确定。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。14.2通知与送达通知应以书面形式发送,自发送之日起[通知送达期限]内视为送达。14.3合同附件[合同附件清单,如工程图纸、技术规范等]14.4合同份数及效力本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,因履行本合同需要而介入本合同关系的其他个人或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、材料供应商、设备供应商、保险机构、咨询机构等。15.2第三方介入方式15.2.1监理单位:负责对施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。15.2.2检测机构:负责对施工材料、工程质量进行检测,出具检测报告。15.2.3设计单位:负责提供设计图纸和技术文件,对施工过程中出现的设计问题进行解答和指导。15.2.4材料供应商和设备供应商:负责提供合同约定的材料、设备,并保证其质量符合要求。15.2.5保险机构:负责提供工程保险,保障工程在施工过程中的风险。15.2.6咨询机构:提供专业咨询意见,协助解决合同履行中的技术、经济等问题。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在合同附件中明确。15.3.2第三方的责任限额应合理确定,以保障合同履行的安全和稳定。15.4第三方责权利15.4.1责任:第三方应按照合同约定或其业务范围,承担相应的责任。15.4.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同约定的其他权利。15.4.3义务:第三方应遵守合同约定,履行合同义务,确保其提供的材料、服务符合要求。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方委托的单位或个人,应服从甲方的管理,并按照甲方的指示开展工作。15.5.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方在合同履行过程中应相互配合,乙方应按照合同约定为第三方提供必要的条件和协助。15.5.3第三方与甲乙双方的关系:第三方应公平公正地处理甲乙双方之间的关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年神经科手术器械项目可行性研究报告
- 2025年棉氨纶背心式健美服项目可行性研究报告
- 2025年无粉防静电红色指套项目可行性研究报告
- 2025年扁圆滤芯项目可行性研究报告
- 2025年固定式遥控插座项目可行性研究报告
- 2025年南方花柜项目可行性研究报告
- 2025年丝网铝框项目可行性研究报告
- 2025年CWDM解决方案项目可行性研究报告
- 2025至2030年锁花片项目投资价值分析报告
- 2025至2030年行走马达油封项目投资价值分析报告
- 脏腑辨证与护理
- 虚拟化与云计算技术应用实践项目化教程 教案全套 第1-14周 虚拟化与云计算导论-腾讯云服务
- 甲基丙烯酸甲酯生产工艺毕业设计设备选型与布置模板
- 徐金桂行政法与行政诉讼法新讲义
- 沥青拌合设备结构认知
- 2023年北京高考政治真题试题及答案
- 复旦中华传统体育课程讲义05木兰拳基本技术
- 北师大版五年级上册数学教学课件第5课时 人民币兑换
- 工程回访记录单
- 住房公积金投诉申请书
- 检验科生物安全风险评估报告
评论
0/150
提交评论