版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源充电桩建设分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算3.合同标的3.1充电桩建设内容3.2充电桩建设标准3.3充电桩建设数量4.合同工期4.1合同工期起止时间4.2工期延误责任及处理5.合同价款5.1合同总价5.2预付款比例及支付时间5.3进度款支付方式及时间5.4结算方式及时间6.质量要求6.1充电桩建设质量标准6.2质量检验及验收程序6.3质量责任及处理7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施及要求7.3事故处理及责任追究8.合同变更8.1合同变更的条件及程序8.2合同变更的内容及效力9.违约责任9.1违约行为的认定及处理9.2违约金的计算及支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除的条件及程序11.2合同解除的法律后果12.合同终止12.1合同终止的条件及程序12.2合同终止的法律后果13.合同附件13.1附件一:项目图纸及技术规范13.2附件二:合同双方营业执照复印件13.3附件三:其他相关文件14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同履行地点14.3合同语言及法律适用14.4合同份数及签署14.5本合同目录一览第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:新能源科技有限公司(2)乙方:建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称市区新能源充电桩建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模建设充电桩共计100个,其中快充桩80个,慢充桩20个。2.4项目投资估算项目总投资估算为人民币500万元。3.合同标的3.1充电桩建设内容包括充电桩设备采购、安装、调试、验收及后期维护等。3.2充电桩建设标准(1)充电桩应符合国家相关标准和规范。(2)充电桩应具备稳定、安全、高效、便捷的特点。(3)充电桩外观整洁,标识清晰。3.3充电桩建设数量共计100个充电桩,其中快充桩80个,慢充桩20个。4.合同工期4.1合同工期起止时间合同工期自2024年3月1日起至2024年6月30日止。4.2工期延误责任及处理(1)如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。(2)如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决,合理调整工期。5.合同价款5.1合同总价合同总价为人民币500万元。5.2预付款比例及支付时间(1)预付款比例为合同总价的20%,于合同签订后5个工作日内支付。(2)进度款支付方式及时间:每月支付一次,支付比例为已完工程量的80%。5.3结算方式及时间(1)结算方式:按月结算,每月底前提交结算申请。(2)结算时间:每月结算完成后,甲方应在5个工作日内支付相应款项。6.质量要求6.1充电桩建设质量标准(1)充电桩应符合国家相关标准和规范。(2)充电桩应具备稳定、安全、高效、便捷的特点。(3)充电桩外观整洁,标识清晰。6.2质量检验及验收程序(1)质量检验:乙方在施工过程中应进行自检,确保工程质量。(2)验收程序:甲方组织验收,乙方应积极配合。6.3质量责任及处理(1)如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担修复、返工等责任。(2)如因工程质量问题导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。7.安全生产7.1安全生产责任制(1)乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产职责。(2)甲方应监督乙方执行安全生产责任制。7.2安全生产措施及要求(1)乙方应采取有效措施,确保施工安全。(2)乙方应严格执行国家和地方安全生产法律法规及标准。7.3事故处理及责任追究(1)如发生安全生产事故,乙方应立即采取措施,防止事故扩大。(2)事故处理:乙方应按照国家相关规定,及时上报事故,并配合相关部门调查处理。(3)责任追究:对违反安全生产规定,导致事故发生的乙方人员,甲方有权追究其责任。8.合同变更8.1合同变更的条件及程序(1)合同变更需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。(2)变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款及生效日期。8.2合同变更的内容及效力(1)合同变更内容应涉及合同标的、合同价款、合同工期等实质性条款。(2)变更后的合同条款具有同等法律效力,对甲乙双方均有约束力。9.违约责任9.1违约行为的认定及处理(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金比例为每日万分之五。(2)乙方未按合同约定完成建设任务,应向甲方支付违约金,违约金比例为每日万分之五。9.2违约金的计算及支付(1)违约金计算自违约行为发生之日起至实际履行完毕之日止。(2)违约金支付方式:违约方应在收到违约金通知后5个工作日内支付。10.争议解决10.1争议解决方式(1)甲乙双方应友好协商解决合同争议。(2)如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构(1)争议解决机构:市仲裁委员会。(2)仲裁规则:按照《中华人民共和国仲裁法》及市仲裁委员会仲裁规则执行。11.合同解除11.1合同解除的条件及程序(1)如一方违约达到合同约定的严重程度,另一方有权解除合同。(2)合同解除需以书面形式通知对方,并说明解除理由。11.2合同解除的法律后果(1)合同解除后,双方应按照合同约定履行剩余义务。(2)合同解除不影响双方已发生的权利义务的认定和追究。12.合同终止12.1合同终止的条件及程序(1)合同约定的工期届满,且双方已履行完合同义务。(2)合同解除后,合同终止。12.2合同终止的法律后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项和物品。(2)合同终止不影响双方已发生的权利义务的认定和追究。13.合同附件13.1附件一:项目图纸及技术规范(1)附件一包含项目所需图纸及技术规范,由甲方提供。(2)乙方在施工过程中应严格按照附件一执行。13.2附件二:合同双方营业执照复印件(1)附件二为甲乙双方营业执照复印件,作为合同附件。13.3附件三:其他相关文件(1)附件三包含合同签订前后的其他相关文件,如会议纪要、信函等。14.合同生效及其他14.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章后,合同生效。(2)合同签订后,双方应按照合同约定履行义务。14.2合同履行地点合同履行地点为市区街道。14.3合同语言及法律适用(1)合同语言:中文。(2)法律适用:适用中华人民共和国法律。14.4合同份数及签署(1)合同一式四份,甲乙双方各执两份。(2)合同自双方签字盖章之日起生效。14.5本合同目录一览(1)本合同目录一览为合同附件,与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义本合同中的第三方,指除甲乙双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备制造商、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的质量、安全、进度和成本控制,提高合同履行的效率。16.第三方介入的条件16.1第三方介入的申请甲乙双方均可向对方提出第三方介入的申请,并说明介入的目的和预期效果。16.2第三方介入的审批第三方介入的申请需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确第三方的职责和权利。17.第三方介入的职责和权利17.1第三方职责(1)第三方应按照合同约定,对项目进行设计、监理、检测等。(2)第三方应保证其提供的材料和设备符合国家相关标准和规范。(3)第三方应确保其工作不损害甲乙双方的合法权益。17.2第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分甲乙双方应明确第三方与其他各方的职责划分,确保各方工作协调一致。18.2权利义务划分甲乙双方应明确第三方与其他各方的权利义务划分,确保合同履行的公平性。19.第三方责任限额19.1责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现问题,应承担的最高赔偿金额。19.2责任限额的确定(1)第三方责任限额应根据第三方的资质、业务范围和合同约定确定。(2)责任限额应在合同中明确,并作为第三方提供服务的条件之一。19.3责任限额的适用(1)第三方责任限额适用于第三方因自身原因导致合同履行出现问题的情况。(2)第三方责任限额不适用于第三方因不可抗力等因素导致合同履行出现问题的情况。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的协议甲乙双方应与第三方签订专门的协议,明确第三方的职责、权利、责任限额等。20.2第三方介入的变更如第三方介入的内容发生变更,甲乙双方应重新协商并签订变更协议。20.3第三方介入的终止如第三方介入的服务不再需要,甲乙双方应协商终止第三方介入,并签订终止协议。21.第三方介入的费用21.1第三方费用的承担第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方介入协议承担。21.2第三方费用的结算第三方费用的结算应按照合同约定和第三方介入协议执行。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议第三方介入过程中发生的争议,应按照本合同第十条“争议解决”条款处理。22.2第三方介入争议的解决第三方介入争议的解决,应优先考虑协商解决,如协商不成,可提交争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目图纸及技术规范详细要求:(1)包含项目整体布局图、充电桩具体设计图、电气系统图等。(2)技术规范应符合国家及行业标准,明确设备选型、施工要求等。(3)附件一应加盖甲方公章,并由甲方项目负责人签字确认。2.附件二:合同双方营业执照复印件详细要求:(1)提供甲乙双方营业执照的正反面复印件。(2)复印件应清晰可辨,加盖甲方公章和乙方公章。3.附件三:其他相关文件详细要求:(1)合同签订前后的会议纪要、信函、协议等。(2)项目变更、延期、索赔等相关文件。(3)项目验收、结算等相关文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为及责任认定标准(1)甲方违约行为及责任认定:a.未按时支付款项:按每日万分之五支付违约金。b.未按时提供图纸、技术规范等:每延误一天,向乙方支付违约金人民币500元。c.未经乙方同意擅自变更项目内容:承担由此造成的损失及违约金。(2)乙方违约行为及责任认定:a.未按时完成建设任务:每延误一天,向甲方支付违约金人民币1000元。b.工程质量不合格:承担修复、返工等责任,并赔偿甲方损失。c.未按时提供售后服务:每延误一天,向甲方支付违约金人民币500元。2.违约行为示例说明(1)甲方违约示例:a.甲方应在2024年3月1日前支付预付款,但实际支付时间为3月5日,应支付违约金。b.甲方未在合同约定的时间内提供项目图纸,导致乙方延误工期,甲方应支付违约金。(2)乙方违约示例:a.乙方未能在合同约定的工期内完成充电桩建设,每延误一天,向甲方支付违约金。b.乙方安装的充电桩存在质量问题,导致甲方遭受损失,乙方应承担修复责任并赔偿损失。全文完。2024年度新能源充电桩建设分包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1新能源充电桩1.2建设工程1.3分包合同2.合同双方2.1甲方(建设方)2.2乙方(分包方)2.3合同签订日期3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包内容4.1充电桩安装4.2线路敷设4.3配电设施安装4.4系统调试5.质量标准5.1充电桩质量5.2线路敷设质量5.3配电设施安装质量5.4系统调试质量6.技术规范与要求6.1国家及行业标准6.2设计规范6.3施工规范6.4质量保证措施7.价格与支付7.1总价7.2分阶段支付7.3付款条件7.4付款方式8.进度要求8.1项目进度计划8.2阶段性进度要求8.3逾期完工处理9.权利与义务9.1甲方权利9.2甲方义务9.3乙方权利9.4乙方义务10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3解除合同后的处理13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同生效与终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1新能源充电桩:指采用可再生能源或清洁能源为电动汽车提供充电服务的设备,包括但不限于充电桩本体、充电模块、通信模块等。1.2建设工程:指新建、改建、扩建新能源充电桩项目,包括设备采购、安装、调试、验收等全过程。1.3分包合同:指甲方将新能源充电桩建设工程中的部分工作内容,按照约定的条件和标准,分包给乙方承担的合同。2.合同双方2.1甲方(建设方):负责新能源充电桩项目的整体规划、投资、建设和管理。2.2乙方(分包方):负责新能源充电桩建设工程中约定的分包工作内容的实施。2.3合同签订日期:2024年2月1日。3.项目概况3.1项目名称:地区新能源充电桩建设项目3.2项目地点:地区3.3项目规模:共计建设充电桩个,其中快充桩个,慢充桩个。3.4项目工期:自合同签订之日起,共计6个月。4.分包内容4.1充电桩安装:负责充电桩的现场安装、调试和验收工作。4.2线路敷设:负责充电桩供电线路的敷设、接头、接地等工作。4.3配电设施安装:负责充电桩配电设备的安装、调试和验收工作。4.4系统调试:负责充电桩及配套设施的调试工作,确保系统稳定运行。5.质量标准5.1充电桩质量:应符合国家相关标准,保证充电桩的稳定性和安全性。5.2线路敷设质量:应符合国家相关标准,保证线路的导电性能和安全性。5.3配电设施安装质量:应符合国家相关标准,保证配电设施的稳定性和安全性。5.4系统调试质量:应保证充电桩及配套设施的稳定运行,满足用户需求。6.技术规范与要求6.1国家及行业标准:按照《电动汽车充电基础设施技术规范》等相关国家标准执行。6.2设计规范:参照甲方提供的项目设计方案执行。6.3施工规范:按照《建筑安装工程施工质量验收统一标准》等相关标准执行。6.4质量保证措施:乙方应采取必要的质量保证措施,确保工程质量。7.价格与支付7.1总价:根据项目规模和工程量,总价为人民币万元。7.2分阶段支付:分三个阶段支付,分别为:7.2.1首付款:合同签订后天内,支付合同总价%;7.2.2中期付款:工程进度达到%时,支付合同总价%;7.2.3尾款:工程完工并验收合格后天内,支付合同总价%。7.3付款条件:乙方需提交发票、验收报告等付款所需文件。7.4付款方式:采用银行转账方式支付。8.进度要求8.1项目进度计划:乙方应制定详细的项目进度计划,包括各个阶段的起止时间、主要工作内容等,并在合同签订后天内提交甲方审核。8.2阶段性进度要求:乙方应按照项目进度计划,按时完成各个阶段的工程量,并确保工程质量。8.3逾期完工处理:如乙方未能按时完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价%的违约金,直至工程完工。9.权利与义务9.1甲方权利:9.1.1对乙方施工过程进行监督和检查。9.1.2要求乙方按期完成工程。9.1.3对工程进行验收。9.1.2甲方义务:9.1.1按时支付乙方工程款项。9.1.2提供必要的施工条件和支持。9.1.3对乙方在施工过程中遇到的困难提供必要的协助。9.2乙方权利:9.2.1按合同约定获得工程款项。9.2.2要求甲方提供必要的施工条件和支持。9.2.3在施工过程中发现的问题及时与甲方沟通。9.2.2乙方义务:9.2.1按合同约定完成工程。9.2.2确保工程质量。9.2.3按时提交工程进度报告和验收报告。10.保密条款10.1保密内容:包括但不限于项目技术资料、商业秘密、甲方内部信息等。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后年。10.3违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议。11.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序:按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规执行。12.合同解除12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等因素。12.2合同解除程序:任何一方提出解除合同时,应书面通知对方,并说明理由。12.3解除合同后的处理:双方应按照约定和法律法规,妥善处理合同解除后的善后事宜。13.违约责任13.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、违反保密义务等。13.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约情形和实际损失确定。14.其他约定14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。14.2合同附件:包括但不限于项目设计方案、施工图纸、技术规范等。14.3合同生效与终止:本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并验收合格之日终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方:指除甲方和乙方之外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、技术服务提供商等。15.2第三方介入的范围:包括但不限于项目咨询、设计、监理、施工、材料供应、设备采购、技术支持等环节。16.第三方介入的程序16.1甲方或乙方如需引入第三方,应提前向对方通知,并取得对方的同意。16.2第三方的选择和确定应遵循公平、公正、公开的原则。16.3第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担相应的法律责任。17.第三方的责任与权利17.1第三方在合同约定的范围内,享有相应的权利,包括但不限于:17.1.1收取合同约定的服务费用。17.1.2要求甲方和乙方提供必要的工作条件和信息。17.1.3对项目质量、进度、安全等进行监督和检查。17.2第三方的责任包括但不限于:17.2.1按照合同约定提供专业、高效的服务。17.2.2对自己的行为承担法律责任。17.2.3对项目质量、进度、安全等承担责任。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质和风险程度确定。18.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在合同附件中详细列出。18.3如第三方责任超过合同约定的限额,超出部分由第三方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:第三方应直接与甲方签订服务合同,甲方应向第三方支付服务费用。19.2第三方与乙方的关系:第三方应按照与甲方签订的服务合同,向乙方提供相应的服务。19.3第三方与项目的关系:第三方应确保其提供的服务符合项目的要求和标准。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入后,如需对原合同内容进行变更,应由甲方、乙方和第三方共同协商一致,并签署书面变更协议。20.2变更协议应包括但不限于变更的内容、变更后的合同条款、变更后的责任划分等。21.第三方介入的争议解决21.1第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决。21.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.第三方的退出机制22.1第三方如需退出项目,应提前通知甲方和乙方,并取得双方的同意。22.2第三方退出后,其责任应由其自行承担,不影响甲方和乙方之间的权利义务。23.第三方介入
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 土壤污染生物修复技术洞察报告-洞察分析
- 云端程序监控平台-洞察分析
- 物联网数据流处理技术-洞察分析
- 人力资源管理咨询项目建议书课件
- 《基础工程复习要点》课件
- 《有机化合物的起始》课件
- 企业培训中的实验教学策略探讨
- 初创企业战略规划的实践与思考
- 冰雪运动与现代科技结合的创新实践
- 办公环境下的安全生产标准化培训策略
- 监理安全管理工作中有哪些细节必须注意
- 西南交大土木工程经济与项目管理课程设计
- 管井降水施工方案
- 创业基础期末考试
- 广东省广州市白云区八年级(上)期末数学试卷
- 全过程工程咨询服务技术方案
- YY/T 0698.6-2009最终灭菌医疗器械包装材料第6部分:用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸要求和试验方法
- GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件
- 冀人版科学(2017)六年级上册期末测试卷及答案
- 消防部队干部竞争上岗答辩题1
- 施工现场临水施工方案完整
评论
0/150
提交评论