版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程延期施工责任赔偿补充协议本合同目录一览1.协议背景及目的1.1协议签署背景1.2协议目的2.延期施工责任界定2.1延期施工的定义2.2延期施工责任划分2.3延期施工原因认定3.延期施工赔偿计算方法3.1赔偿范围3.2赔偿标准3.3赔偿计算公式4.延期施工赔偿支付方式4.1支付方式4.2支付期限4.3支付条件5.延期施工赔偿争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决程序5.3争议解决机构6.延期施工赔偿生效条件6.1生效条件6.2生效期限6.3生效程序7.合同履行及变更7.1合同履行7.2合同变更7.3变更程序8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除及终止程序9.合同附件及补充协议9.1合同附件9.2补充协议10.合同生效及终止10.1生效日期10.2生效条件10.3终止日期10.4终止条件11.合同解除后的处理11.1资产清算11.2债权债务处理11.3合同解除后的后续工作12.违约责任及赔偿12.1违约行为界定12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算方法13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定事项14.1适用法律14.2争议解决地14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.协议背景及目的1.1协议签署背景本协议双方为甲方(建设单位)和乙方(施工单位),鉴于《2024版建筑工程施工合同》的履行过程中,可能因各种原因导致工程延期,为明确双方责任,保障工程顺利进行,经双方友好协商,达成本补充协议。1.2协议目的本协议旨在明确建筑工程延期施工的责任划分,规范赔偿计算方法,保障双方的合法权益,确保工程按期完成。2.延期施工责任界定2.1延期施工的定义本协议所称延期施工,是指乙方在合同约定工期内未能完成工程,导致工期延误。2.2延期施工责任划分2.2.1乙方因自身原因导致的延期施工,乙方承担全部责任。2.2.2乙方因不可抗力导致的延期施工,经甲方同意,可以适当延长工期,乙方不承担延期责任。2.2.3乙方因甲方提供的设计变更、材料供应等原因导致的延期施工,甲方应承担相应的责任。2.3延期施工原因认定2.3.1乙方应提供相关证据证明延期施工的原因,甲方在收到乙方提交的证据后,应及时进行核实。2.3.2甲方应在收到乙方提交的证据后十个工作日内给予答复,若甲方未在规定时间内答复,视为认可乙方提交的原因。3.延期施工赔偿计算方法3.1赔偿范围3.1.1延期施工期间乙方的人工费、机械费、材料费等直接费用。3.1.2延期施工期间乙方的管理费、利润损失等间接费用。3.2赔偿标准3.2.1乙方因自身原因导致的延期施工,赔偿标准为每天按合同价款的万分之五计算。3.2.2乙方因不可抗力导致的延期施工,赔偿标准为每天按合同价款的万分之五计算。3.2.3乙方因甲方原因导致的延期施工,赔偿标准为每天按合同价款的万分之十计算。3.3赔偿计算公式赔偿金额=合同期天数×合同价款×赔偿标准4.延期施工赔偿支付方式4.1支付方式4.1.1乙方在提出赔偿申请后,甲方应在十个工作日内进行核实,确认赔偿金额。4.1.2甲方应在确认赔偿金额后五个工作日内支付赔偿金。4.2支付期限4.2.1乙方应在合同约定的工期结束后十个工作日内提交赔偿申请。4.2.2甲方应在收到乙方赔偿申请后十个工作日内支付赔偿金。4.3支付条件4.3.1乙方提交的赔偿申请材料真实、完整。4.3.2甲方核实赔偿金额无误。5.延期施工赔偿争议解决5.1争议解决方式5.1.1双方协商解决。5.1.2协商不成,提交仲裁机构仲裁。5.2争议解决程序5.2.1双方应在争议发生后三十日内进行协商。5.2.2协商不成,任何一方均可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。5.3争议解决机构5.3.1争议解决机构为北京市仲裁委员会。6.延期施工赔偿生效条件6.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。6.2生效期限本协议有效期为合同约定的工期结束之日起一年。6.3生效程序本协议经双方签字盖章后生效。8.合同履行及变更8.1合同履行8.1.1乙方应严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工,确保工程按期、保质完成。8.1.2甲方应按合同约定的时间、数量和质量要求提供材料和设备,并负责施工过程中的协调工作。8.2合同变更8.2.1合同履行过程中,如需变更工程内容、工期、质量标准等,双方应协商一致,签订书面变更协议。8.2.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。8.3变更程序8.3.1任何一方提出变更要求,应提前三十天书面通知对方。8.3.2双方应在收到变更通知后十五个工作日内进行协商,达成一致意见。9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定。9.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行或履行不符合约定。9.2合同终止条件9.2.1工程按期竣工,合同目的实现。9.2.2双方协商一致解除合同。9.3解除及终止程序9.3.1提出解除或终止合同的一方应提前三十天书面通知对方。9.3.2双方应在收到通知后十五个工作日内进行协商,达成一致意见。9.3.3解除或终止合同需签订书面协议,并明确双方的权利义务。10.合同附件及补充协议10.1合同附件10.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。10.1.2附件与本合同具有同等法律效力。10.2补充协议10.2.1本补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2.2本补充协议作为合同附件,由双方签字盖章后生效。11.合同生效及终止11.1生效日期11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2生效条件11.2.1双方签字盖章。11.2.2合同约定的其他生效条件已全部满足。11.3终止日期11.3.1合同约定的工期结束后。11.4终止条件11.4.1工程按期竣工,合同目的实现。11.4.2双方协商一致解除合同。12.违约责任及赔偿12.1违约行为界定12.1.1任何一方未按合同约定履行义务。12.1.2任何一方违反合同约定,造成对方损失的。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿计算方法12.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。13.保密条款13.1保密内容13.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密等。13.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限13.2.1本保密条款自合同签订之日起至合同终止后五年。13.3违约责任13.3.1如一方违反保密条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.其他约定事项14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决地14.2.1争议解决地为合同签订地。14.3合同份数及效力14.3.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或委托的,具备相关专业资质、能力和经验的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、风险评估等。2.第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件2.1.1甲方或乙方认为需要第三方介入以保障合同履行或解决争议。2.1.2第三方具备履行相关职责的能力和资质。2.2第三方介入的程序2.2.1甲方或乙方应向对方发出书面通知,说明需要第三方介入的原因和目的。2.2.2双方应在收到通知后十五个工作日内共同选定第三方,并签订书面协议。2.2.3第三方协议应明确第三方的职责、权利、义务及费用承担。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责3.1.1按照协议约定,独立、客观、公正地履行职责。3.1.2对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。3.1.3对争议事项进行调查、评估和提出解决方案。3.2第三方的权利3.2.1要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。3.2.2依法行使监督权、检查权和调查权。3.2.3对违反合同约定或损害其合法权益的行为,有权提出书面意见或采取相应措施。4.第三方介入的费用承担4.1第三方费用的计算方式4.1.1按照第三方协议约定的计费标准和方法计算。4.1.2费用包括但不限于咨询费、服务费、差旅费等。4.2费用承担4.2.1第三方费用由甲方和乙方按照协议约定各自承担。4.2.2如因第三方责任导致费用增加,由第三方承担。5.第三方介入的责任限额5.1第三方责任限额5.1.1第三方对其在履行职责过程中产生的直接损失承担有限责任。5.1.2第三方责任限额由第三方协议约定。5.2超出责任限额的处理5.2.1如第三方责任损失超过责任限额,超出部分由甲方和乙方按照合同约定承担。5.2.2如第三方存在故意或重大过失,超出部分由第三方承担。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系6.1.1第三方与甲方之间的关系基于第三方协议,甲方应按照协议约定向第三方支付费用。6.1.2第三方在履行职责过程中,不得损害甲方的合法权益。6.2第三方与乙方的关系6.2.1第三方与乙方之间的关系基于第三方协议,乙方应按照协议约定向第三方支付费用。6.2.2第三方在履行职责过程中,不得损害乙方的合法权益。6.3第三方与合同其他方的关系6.3.1第三方与合同其他方(如分包商、供应商等)之间的关系独立于本合同。6.3.2第三方在履行职责过程中,不得干涉合同其他方之间的权利义务关系。6.4第三方介入与合同履行6.4.1第三方介入不影响本合同的履行。6.4.2甲方和乙方应继续履行合同义务,确保工程顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单1.1详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价及总价。1.2包含分部分项工程、措施项目、其他项目等。2.施工图纸2.1包含设计图纸、施工图、设备安装图等。2.2符合国家相关标准和规范。3.技术规范3.1包含施工工艺、质量标准、安全要求等。3.2符合国家相关标准和规范。4.施工组织设计4.1包含施工方案、进度计划、资源配置等。4.2确保工程质量和安全。5.材料设备清单5.1列出工程所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。5.2包含主材、辅材、设备等。6.人员配置表6.1列出项目管理人员、施工人员、技术人员等。6.2包含姓名、职务、资质等。7.付款进度计划7.1列出工程进度与付款对应关系。7.2包含各阶段付款金额、时间等。8.质量保证书8.1包含工程质量承诺、保修期限等。8.2符合国家相关标准和规范。9.安全生产责任制9.1包含安全生产责任制、安全措施等。9.2确保施工安全。10.环境保护措施10.1包含环境保护措施、污染治理等。10.2符合国家相关标准和规范。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1甲方未按合同约定提供材料、设备,导致工程延期。责任认定:甲方承担延期责任,赔偿乙方相应损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1乙方未按合同约定完成工程,导致工程延期。责任认定:乙方承担延期责任,赔偿甲方相应损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按协议约定履行职责,导致工程延期或质量问题。责任认定:第三方承担违约责任,赔偿甲方和乙方相应损失。4.人员违约行为及责任认定4.1项目管理人员、施工人员、技术人员等未按合同约定履行职责,导致工程延期或质量问题。责任认定:相关责任人承担违约责任,赔偿甲方和乙方相应损失。5.质量问题违约行为及责任认定5.1工程质量不符合合同约定,导致返工、维修等。责任认定:相关责任人承担违约责任,赔偿甲方和乙方相应损失。6.安全生产问题违约行为及责任认定6.1发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。责任认定:相关责任人承担违约责任,赔偿甲方和乙方相应损失。7.环境保护问题违约行为及责任认定7.1环境污染,违反国家相关法律法规。责任认定:相关责任人承担违约责任,赔偿甲方和乙方相应损失。全文完。2024版建筑工程延期施工责任赔偿补充协议1本合同目录一览1.协议签订依据与背景2.双方基本信息3.延期施工的原因认定4.延期施工的具体情况5.延期施工的责任划分6.延期施工的赔偿计算方法7.延期施工的赔偿支付方式8.延期施工的赔偿期限9.争议解决机制10.违约责任11.不可抗力条款12.协议的生效、变更与终止13.协议的附件与补充说明14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议签订依据与背景1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合双方在2024版建筑工程中的合作,就延期施工责任赔偿事宜达成补充协议。1.2双方在2024版建筑工程中,因施工原因导致工期延误,经协商一致,决定签订本补充协议,以明确双方的权利义务。第二条双方基本信息2.1建设单位名称:____________________2.2施工单位名称:____________________2.3双方法定代表人或授权代表姓名及联系方式:第三条延期施工的原因认定3.1.1设计变更;3.1.2施工材料、设备供应不及时;3.1.3施工过程中发现设计问题;3.1.4自然灾害或不可抗力因素;3.1.5其他经双方协商认定的影响施工进度的原因。第四条延期施工的具体情况4.1延期施工的具体工期延误情况如下:4.1.1延期开始时间:____________________4.1.2延期结束时间:____________________4.1.3延期总天数:____________________第五条延期施工的责任划分5.1延期施工的责任划分如下:5.1.1建设单位责任:____________________5.1.2施工单位责任:____________________5.1.3双方责任:____________________第六条延期施工的赔偿计算方法6.1.1赔偿金额=合同总金额×延期天数×赔偿比例6.1.2赔偿比例根据实际情况由双方协商确定。第七条延期施工的赔偿支付方式7.1赔偿金额由施工单位在接到建设单位书面通知后____个工作日内支付。7.2支付方式为:____________________第八条延期施工的赔偿期限8.1本协议签订后,双方应按照约定履行赔偿义务。8.2延期施工的赔偿期限为:自赔偿金额确定之日起____个工作日内。第九条争议解决机制9.1双方在履行本协议过程中发生争议的,应友好协商解决。9.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十条违约责任10.1如一方违反本协议约定,导致对方遭受损失的,应承担相应的违约责任。10.2违约方应承担赔偿对方损失的费用,包括但不限于直接损失和间接损失。第十一条不可抗力条款11.1本协议所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减少损失。11.3因不可抗力导致本协议无法履行的,双方互不承担违约责任。第十二条协议的生效、变更与终止12.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2本协议的变更、补充或终止,须经双方书面同意。12.3本协议终止后,双方应按照协议约定处理尚未履行完毕的事项。第十三条协议的附件与补充说明13.1本协议的附件与本协议具有同等法律效力。13.2本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。第十四条其他约定事项14.1本协议一式两份,双方各执一份。14.2本协议自签订之日起至合同终止日止,对双方具有法律约束力。14.3本协议未尽事宜,按照相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,因协议约定或双方协商一致,介入合同履行、争议解决或其他相关事宜的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于中介机构、咨询机构、鉴定机构、监理单位、仲裁机构等。第二条第三方介入的适用范围2.1.1双方协商一致,需要第三方提供专业意见或协助;2.1.2双方在履行合同过程中发生争议,需要第三方进行调解或仲裁;2.1.3法律法规或合同约定需要第三方介入的其他情形。第三条第三方的责任限额3.1第三方在介入本合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2.1以合同总金额为基数,按照一定比例确定;3.2.2双方另行协商确定;3.2.3法定责任限额。第四条第三方的责权利划分4.1第三方的权利:4.1.1收取合理的费用;4.1.2在其职责范围内,独立行使职权;4.1.3获得甲方和乙方提供的必要信息和资料。4.2第三方的义务:4.2.1严格按照法律法规和合同约定履行职责;4.2.2保证其提供的意见或协助的客观性、公正性和准确性;4.2.3对甲方和乙方的商业秘密和隐私予以保密。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方作为甲方在合同履行过程中的协助方,其权利义务以合同约定为准;5.1.2甲方对第三方的行为承担监督责任。5.2第三方与乙方的关系:5.2.1第三方作为乙方在合同履行过程中的协助方,其权利义务以合同约定为准;5.2.2乙方对第三方的行为承担监督责任。5.3第三方与双方的关系:5.3.1第三方在合同履行过程中,应公平、公正地处理双方争议;5.3.2第三方对双方均不承担连带责任。第六条第三方介入的程序6.1双方协商一致,决定引入第三方介入;6.2双方与第三方签订相关协议,明确第三方介入的具体事宜;6.3第三方根据协议约定,履行其职责。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照协议约定分担;7.2如协议未约定,由双方协商确定。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入结束后,甲方和乙方应按照协议约定处理相关事宜;8.2第三方介入终止后,甲方和乙方应继续履行本合同的其他义务。第九条第三方介入的争议解决9.1如第三方介入过程中出现争议,双方应友好协商解决;9.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2024版建筑工程延期施工责任赔偿补充协议》详细要求:协议内容应清晰、完整,包括双方基本信息、延期施工原因、责任划分、赔偿计算方法、支付方式、期限、争议解决机制、违约责任、不可抗力条款、生效、变更与终止、附件与补充说明等。说明:本附件为主要合同文本,用于明确双方权利义务。2.《双方基本信息确认表》详细要求:包含双方名称、法定代表人或授权代表姓名、联系方式、注册地址等。说明:本附件用于确认双方身份信息。3.《延期施工原因及情况说明》详细要求:详细列明延期施工的原因、具体情形、持续时间等。说明:本附件用于证明延期施工的事实。4.《赔偿计算依据及方法》详细要求:详细说明赔偿计算的方法、比例、公式等。说明:本附件用于明确赔偿金额的计算标准。5.《第三方介入协议》详细要求:明确第三方介入的适用范围、职责、权利、义务、费用承担等。说明:本附件用于规范第三方介入的相关事宜。6.《争议解决协议》详细要求:明确争议解决的方式、程序、期限等。说明:本附件用于规范争议解决的相关事宜。7.《违约行为及责任认定标准》详细要求:详细列明违约行为、责任认定标准及示例。说明:本附件用于明确违约行为的认定和责任承担。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时支付赔偿金额;1.2第三方在介入过程中,未能履行其职责;1.3甲方未按时履行合同约定的义务。2.责任认定标准:2.1乙方未按时支付赔偿金额:按照协议约定的赔偿比例和期限,计算逾期付款的违约金;2.2第三方在介入过程中,未能履行其职责:由第三方承担相应的赔偿责任;2.3甲方未按时履行合同约定的义务:按照协议约定的违约责任,承担相应的赔偿责任。3.示例说明:3.1乙方未按时支付赔偿金额:乙方应支付赔偿金额人民币10万元,逾期未支付,每日应向甲方支付违约金人民币1,000元;3.2第三方在介入过程中,未能履行其职责:第三方未能按照协议约定履行调解职责,导致争议无法解决,应向甲方支付人民币5,000元的违约金;3.3甲方未按时履行合同约定的义务:甲方应按照合同约定,在规定的时间内提供施工图纸,逾期未提供,每日应向乙方支付人民币1,000元的违约金。全文完。2024版建筑工程延期施工责任赔偿补充协议2本合同目录一览1.1协议背景与目的1.2协议双方1.3协议有效期1.4延期施工的定义1.5延期施工的原因认定1.6延期施工的赔偿计算方法1.7延期施工的赔偿支付方式1.8延期施工的赔偿争议解决1.9其他相关费用及赔偿1.10协议的变更与解除1.11违约责任1.12不可抗力1.13通知与送达1.14协议的附件与补充1.15协议的生效与终止第一部分:合同如下:第一条协议背景与目的1.1本协议旨在明确双方在建筑工程施工过程中,因延期施工所产生责任及赔偿事宜。1.2本协议的签订是为了确保工程按期完成,维护双方的合法权益,降低因延期施工带来的损失。第二条协议双方2.3双方应遵守国家相关法律法规,按照合同约定履行各自的权利和义务。第三条协议有效期3.1本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程实际竣工之日止。3.2协议期满后,如需继续履行,双方应另行签订补充协议。第四条延期施工的定义4.1延期施工是指乙方在合同约定工期内未能按期完成工程,导致工程进度延误。4.1.1乙方施工组织不当、施工质量不达标;4.1.2乙方材料供应不及时、施工设备故障;4.1.3因不可抗力导致工程进度延误。第五条延期施工的原因认定5.1乙方应于延期施工发生之日起5个工作日内,向甲方提交书面延期施工报告,说明延期原因及预计延误工期。5.2甲方应在收到乙方报告之日起5个工作日内,对乙方提供的延期施工原因进行核实,并认定是否构成延期施工。第六条延期施工的赔偿计算方法6.1.1乙方应按照合同约定支付每日延误工期赔偿金;6.1.2甲方因延期施工遭受的直接经济损失,乙方应予以赔偿;6.1.3延期施工期间,乙方应承担因延误工期产生的利息、违约金等费用。第七条延期施工的赔偿支付方式7.1乙方应按照本协议第六条约定的赔偿计算方法,在接到甲方书面通知之日起15个工作日内,向甲方支付赔偿金。7.2甲方应在收到乙方支付赔偿金后,及时向乙方出具收据,证明已收到赔偿金。7.3如乙方未按约定支付赔偿金,甲方有权依法追偿。第八条其他相关费用及赔偿8.1.1因延期施工导致甲方遭受的间接经济损失;8.1.2因延期施工导致甲方信誉受损而产生的合理费用;8.1.3乙方违反合同约定所应承担的其他费用。第九条协议的变更与解除9.1本协议的变更或解除,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。9.2如因不可抗力导致本协议无法履行,双方应相互理解,并协商解决。9.3本协议的变更或解除,不影响双方已履行部分的合同义务。第十条违约责任10.1任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任。10.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。10.3如违约行为严重,导致合同无法履行,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。11.2发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并尽力减轻损失。11.3不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题。第十二条通知与送达12.1除非本协议另有约定,所有通知应以书面形式发送。12.2通知应送达至双方约定的地址,或双方同意的其他地址。12.3通知送达后,自送达之日起视为已送达对方。第十三条协议的附件与补充13.1本协议的附件与本协议具有同等法律效力。13.2本协议的补充协议与本协议具有同等法律效力。第十四条协议的生效与终止14.1本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2本协议期满或双方协商一致解除后,自动终止。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、评估方、鉴定方、咨询方等。1.2第三方介入本合同,应事先取得甲方和乙方的书面同意。第二条第三方介入的目的与条件2.1第三方介入的目的:2.1.1协助解决合同履行过程中的争议;2.1.2提供专业服务,确保工程质量和进度;2.1.3对工程进行评估、鉴定或咨询。2.2第三方介入的条件:2.2.1第三方具备相应的资质和条件;2.2.2第三方的服务内容符合本合同的要求;2.2.3第三方的费用合理,经甲方和乙方协商一致。第三条第三方介入的程序3.1甲方或乙方提出第三方介入的请求,并说明介入的目的和理由。3.2双方共同确定第三方介入的方式、期限和费用。3.3双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同,明确各方的权利和义务。第四条第三方责任限额4.1第三方在本合同项下的责任,限于其合作协议或服务合同中约定的责任范围。4.2第三方因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.3第三方责任限额由双方在合作协议或服务合同中约定,但不得超过本合同总金额的一定比例。第五条第三方与其他各方的权利义务5.1第三方应遵守本合同的相关规定,不得损害甲方和乙方的合法权益。5.2甲方和乙方应尊重第三方的专业判断和意见,为第三方提供必要的协助和便利。5.3第三方在履行职责过程中,如需与甲方或乙方进行沟通,应通过书面形式进行。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。6.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的费用承担7.1第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 网络安全应急响应-第3篇-洞察分析
- 网络学习社区建设-洞察分析
- 数字艺术教育创新-洞察分析
- 水陆联运技术集成-洞察分析
- 药物作用靶点验证技术-洞察分析
- 营养素与环境关系研究-洞察分析
- 网络艺术市场分析-洞察分析
- 新能源车辆在物流业的应用-洞察分析
- 从社交平台到市场爆款的地铁文创产品设计秘诀
- 办公空间绿色改造的实践与思考
- 【MOOC】英语科技文献阅读-哈尔滨工业大学 中国大学慕课MOOC答案
- 华电笔试题库
- 医学教材 产科快速康复专家共识学习资料
- 政治理论应知应会100题
- 2024年心理咨询师题库含答案【达标题】
- 北京市西城区2023-2024学年五年级上学期语文期末试卷(含答案)
- 广东省广州市越秀区2023-2024学年八年级上学期期末语文试题(解析版)
- 《工业机器人系统集成》课标
- 过敏反应的分类和护理
- 【课件】讲文明懂礼仪守规矩 课件-2024-2025学年文明礼仪教育主题班会
- 计算流体力学CFD
评论
0/150
提交评论