2024外墙真石漆施工安全风险评估劳务承包合同样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024外墙真石漆施工安全风险评估劳务承包合同样本本合同目录一览1.合同订立依据及目的1.1合同订立依据1.2合同订立目的2.承包人及发包人信息2.1承包人信息2.2发包人信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.工程施工内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工标准5.安全风险评估5.1安全风险评估目的5.2安全风险评估内容5.3安全风险评估方法6.安全责任及措施6.1承包人安全责任6.2发包人安全责任6.3安全措施及应急预案7.工程质量管理7.1质量要求7.2质量检测7.3质量纠纷处理8.工程进度管理8.1进度计划8.2进度控制8.3进度延误处理9.工程造价及支付9.1工程造价9.2工程计量9.3工程款支付10.违约责任10.1承包人违约责任10.2发包人违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：安全风险评估报告14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同订立依据及目的1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建设工程安全生产管理条例》1.1.4《外墙真石漆施工及验收规范》1.2合同订立目的1.2.1明确承包人与发包人在外墙真石漆施工过程中的权利和义务。1.2.2确保工程安全、质量、进度及造价的合理控制。1.2.3预防和减少安全事故，保障人民群众生命财产安全。2.承包人及发包人信息2.1承包人信息2.1.1名称：X有限公司2.1.2注册地址：省市区路号2.1.3法定代表人：2.1.4联系电话：138xxxx56782.2发包人信息2.2.1名称：房地产开发有限公司2.2.2注册地址：省市区路号2.2.3法定代表人：2.2.4联系电话：139xxxx56783.工程概况3.1工程名称3.1.1住宅小区外墙真石漆施工工程3.2工程地点3.2.1省市区住宅小区3.3工程规模3.3.1总建筑面积：100000平方米3.3.2施工面积：80000平方米3.4工程工期3.4.1计划工期：60天3.4.2实际工期：以施工进度为准4.工程施工内容4.1施工范围4.1.1对住宅小区80000平方米外墙进行真石漆施工。4.2施工内容4.2.1清理墙面、基层处理、真石漆涂刷等。4.3施工标准4.3.1符合《外墙真石漆施工及验收规范》的要求。5.安全风险评估5.1安全风险评估目的5.1.1查找施工过程中可能存在的安全隐患。5.2安全风险评估内容5.2.1施工现场环境5.2.2施工设备5.2.3施工人员5.2.4施工材料5.3安全风险评估方法5.3.1文件审查5.3.2现场勘察5.3.3问卷调查5.3.4专家咨询6.安全责任及措施6.1承包人安全责任6.1.1负责施工现场的安全管理。6.1.2配备足够的安全防护设施。6.1.3对施工人员进行安全培训。6.2发包人安全责任6.2.1负责施工现场的安全监管。6.2.2负责施工现场的消防、交通等管理工作。6.2.3负责施工现场的安全事故调查和处理。6.3安全措施及应急预案6.3.1制定安全措施及应急预案。6.3.2定期对施工现场进行安全检查。6.3.3及时整改安全隐患。8.工程质量管理8.1质量要求8.1.1符合国家及行业标准。8.1.2真石漆涂层厚度均匀，颜色一致，无脱落、起泡、裂纹等现象。8.1.3基层处理干净，无油污、锈迹、脱粉等。8.2质量检测8.2.1承包人应定期进行质量自检。8.2.2发包人有权随时对工程质量进行抽查。8.2.3质量检测不合格的工程应返工，直至合格。8.3质量纠纷处理8.3.1质量纠纷由双方协商解决。8.3.2协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.工程进度管理9.1进度计划9.1.1承包人应编制详细的施工进度计划。9.1.2进度计划应包含各阶段施工内容、时间节点、责任人等信息。9.2进度控制9.2.1承包人应严格按照进度计划进行施工。9.2.2如遇特殊情况影响进度，承包人应及时通知发包人，并协商调整进度计划。9.3进度延误处理9.3.1如承包人未按进度计划完成施工，每延误一天，承包人应向发包人支付合同总价1%的违约金。9.3.2发包人有权要求承包人加快施工进度，承包人应予以配合。10.工程造价及支付10.1工程造价10.1.1工程造价按双方约定的工程量清单计价。10.1.2工程量清单应以国家标准工程量清单为依据。10.2工程计量10.2.1承包人应按合同约定进行工程计量。10.2.2发包人应按实际完成工程量支付工程款。10.3工程款支付10.3.1工程款分期支付，具体支付比例和节点由双方约定。10.3.2工程验收合格后，承包人可向发包人申请支付工程款。11.违约责任11.1承包人违约责任11.1.1未按合同约定完成施工任务的，每延误一天，承包人应向发包人支付合同总价1%的违约金。11.1.2质量不合格的工程，承包人应负责返工、修复，直至合格。11.2发包人违约责任11.2.1未按合同约定支付工程款的，每延误一天，发包人应向承包人支付应付工程款1%的违约金。11.2.2因发包人原因导致工程延误的，发包人应承担相应责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面争议解决申请。12.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行。13.1.2双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知另一方。13.2.2合同解除后，双方应妥善处理善后事宜。14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同文本。14.1.2合同经双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件14.2.1工程验收合格。14.2.2双方协商一致解除合同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、担保等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量和施工效率。15.2.2降低工程风险，保障合同履行。15.3第三方介入方式15.3.1中介服务：为甲乙双方提供信息沟通、合同谈判、签订等服务。15.3.2咨询服务：为甲乙双方提供专业技术、管理、法律等方面的咨询服务。15.3.3监督服务：对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。15.3.4担保服务：为甲乙双方提供履约担保，保障合同履行。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，一般不超过合同总价的10%。16.2责任承担16.2.1第三方责任限额内的损失，由第三方直接向甲乙双方承担。16.2.2超出责任限额的损失，由甲乙双方根据实际情况分担。17.第三方介入条款17.1第三方介入程序17.1.1甲乙双方协商确定第三方介入事宜。17.1.2甲乙双方与第三方签订相关合作协议。17.1.3第三方介入后，甲乙双方应按照合作协议履行各自义务。17.2第三方权利义务17.2.1第三方有权根据合作协议，对甲乙双方进行监督、检查和评估。17.2.2第三方应保守甲乙双方商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.2.3第三方应按照合作协议，独立、公正、客观地履行职责。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方作为甲方工程项目的服务商，与甲方在工程实施过程中保持独立地位。18.1.2第三方应遵守甲方工程项目的规章制度，服从甲方管理。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方作为乙方工程项目的服务商，与乙方在工程实施过程中保持独立地位。18.2.2第三方应遵守乙方工程项目的规章制度，服从乙方管理。18.3第三方与施工单位的划分18.3.1第三方作为施工单位的监督者，对施工单位进行监督、检查和评估。18.3.2第三方与施工单位之间不存在合同关系，施工单位应服从甲方或乙方的管理。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更程序19.1.1第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致。19.1.2合同变更应书面通知第三方，并由甲乙双方签字盖章。19.2合同变更责任19.2.1合同变更后，甲乙双方应按照变更后的合同履行各自义务。19.2.2第三方应按照变更后的合作协议，履行相应职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸1.1详细要求：包含施工图纸、设计说明、材料清单、施工图预算等。1.2说明：工程图纸是施工的依据，必须准确、完整。2.附件二：安全风险评估报告2.1详细要求：包含风险评估内容、方法、结果、建议等。2.2说明：安全风险评估报告是指导施工安全的重要文件。3.附件三：施工组织设计3.1详细要求：包含施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等。3.2说明：施工组织设计是确保工程顺利进行的关键文件。4.附件四：工程量清单4.1详细要求：包含分部分项工程量、工程量计算规则、综合单价等。4.2说明：工程量清单是确定工程造价和计量支付的依据。5.附件五：施工合同5.1详细要求：包含合同双方基本信息、工程概况、施工内容、质量要求、工期、造价、付款方式等。5.2说明：施工合同是甲乙双方权利义务关系的法律依据。6.附件六：安全防护设施清单6.1详细要求：包含安全防护设施种类、数量、使用说明等。6.2说明：安全防护设施清单是保障施工安全的重要文件。7.附件七：施工日志7.1详细要求：包含施工日期、施工内容、施工人员、天气情况、安全隐患等。7.2说明：施工日志是记录施工过程的重要文件。8.附件八：质量检测报告8.1详细要求：包含检测项目、检测方法、检测结果、结论等。8.2说明：质量检测报告是保证工程质量的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准：每延误一天，违约方应向守约方支付合同总价1%的违约金。示例说明：若合同约定工期为60天，实际工期为70天，则违约方需支付10天的违约金。2.违约行为：施工质量不符合合同约定。责任认定标准：违约方应负责返工、修复，直至符合合同要求。示例说明：若施工过程中发现真石漆涂层厚度不均匀，违约方需重新施工，直至合格。3.违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每延误一天，违约方应向守约方支付应付工程款1%的违约金。示例说明：若合同约定每月支付工程款10万元，实际支付日期为次月第5天，则违约方需支付5天的违约金。4.违约行为：因第三方原因导致工程延误或质量不合格。责任认定标准：第三方应承担相应责任，违约方有权要求第三方赔偿损失。示例说明：若第三方提供的安全防护设施存在缺陷，导致施工延误，第三方应赔偿违约方损失。5.违约行为：泄露甲乙双方商业秘密。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，赔偿甲乙双方损失。示例说明：若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密，违约方需承担法律责任，赔偿损失。全文完。2024外墙真石漆施工安全风险评估劳务承包合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称、地址、联系人及联系方式1.2发包方名称、地址、联系人及联系方式1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3施工内容2.4施工期限3.工程量及质量要求3.1工程量清单3.2质量标准3.3工程验收标准4.工程进度及付款方式4.1工程进度安排4.2付款方式及时间节点4.3付款比例5.安全生产及风险管理5.1安全生产责任5.2安全生产措施5.3风险评估及应急预案5.4保险及赔偿6.环境保护及文明施工6.1环境保护措施6.2文明施工要求6.3环保验收7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除及终止程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金及赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：质量标准11.3附件三：安全生产措施11.4附件四：环境保护措施12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.其他约定事项13.1其他约定事项13.2其他约定事项13.3其他约定事项14.合同签署及备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方名称：建筑有限公司1.2承包方地址：省市区路号1.3承包方联系人：1.5发包方名称：房地产开发有限公司1.6发包方地址：省市区路号1.7发包方联系人：1.9合同签订日期：2024年4月1日第二条项目概况2.1项目名称：小区外墙真石漆施工项目2.2项目地点：省市区小区2.3施工内容：外墙真石漆涂装，包括墙面清洗、基层处理、涂料施工等2.4施工期限：自2024年4月2日起至2024年10月31日止第三条工程量及质量要求3.1工程量清单：3.1.1墙面清洗：10000平方米3.1.2基层处理：10000平方米3.1.3真石漆施工：10000平方米3.2质量标准：3.2.1符合国家相关质量标准及行业标准3.2.2表面平整，色泽均匀，无流挂、起泡、脱落等现象3.3工程验收标准：3.3.1工程完成后，由双方共同进行验收3.3.2验收合格后方可进行下一道工序第四条工程进度及付款方式4.1工程进度安排：4.1.1基层处理：2024年4月2日至2024年4月15日4.1.2真石漆施工：2024年4月16日至2024年9月30日4.1.3工程验收：2024年10月1日至2024年10月10日4.2付款方式及时间节点：4.2.1首付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的20%4.2.2进度款：按工程进度支付，每月支付一次，金额为上月已完成工程量的80%4.2.3结算款：工程验收合格后10个工作日内支付，金额为合同总价的60%4.3付款比例：4.3.1首付款：20%4.3.2进度款：80%4.3.3结算款：60%第五条安全生产及风险管理5.1安全生产责任：5.1.1承包方负责施工现场的安全生产管理5.1.2发包方负责提供安全生产所需的条件5.2安全生产措施：5.2.1制定安全生产管理制度5.2.2对施工人员进行安全教育培训5.2.3配备必要的安全防护设施5.3风险评估及应急预案：5.3.1对施工现场进行风险评估5.3.2制定应急预案，确保事故发生时能够及时处理5.4保险及赔偿：5.4.1承包方需购买施工人员意外伤害保险5.4.2发生事故时，按保险条款进行赔偿第六条环境保护及文明施工6.1环境保护措施：6.1.1采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘等污染6.1.2做好施工现场的垃圾分类处理6.2文明施工要求：6.2.1保持施工现场整洁有序6.2.2不得乱扔垃圾、乱倒废水6.3环保验收：6.3.1施工过程中接受环保部门的监督6.3.2工程完成后进行环保验收第七条保密条款7.1保密内容：7.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密7.1.2双方约定需要保密的其他信息7.2保密期限：7.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年7.3违约责任：7.3.1如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任7.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失第八条合同解除及终止8.1合同解除条件：8.1.1发包方未按时支付进度款，承包方有权解除合同8.1.2承包方未按时完成工程，经发包方催告后仍未履行8.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行8.2合同终止条件：8.2.1工程按合同要求全部完成8.2.2双方协商一致，决定终止合同8.3解除及终止程序：8.3.1解除合同需提前30日书面通知对方8.3.2合同终止后，双方应进行工程结算第九条违约责任9.1违约情形：9.1.1未按合同约定时间完成工程9.1.2工程质量不符合合同约定9.1.3未按合同约定支付款项9.2违约责任承担：9.2.1违约方应向守约方支付违约金9.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失9.3违约金及赔偿：9.3.1违约金按合同总价的5%计算9.3.2赔偿金额根据实际损失确定第十条争议解决10.1争议解决方式：10.1.1通过友好协商解决10.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：10.2.1仲裁委员会10.3争议解决程序：10.3.1争议发生后，双方应在30日内提交仲裁申请10.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决第十一条合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：质量标准11.3附件三：安全生产措施11.4附件四：环境保护措施第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件：12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经发包方备案12.2合同期限：12.2.1合同自生效之日起至工程验收合格之日止12.3合同续签：12.3.1双方如需续签合同，应提前30日书面通知对方第十三条其他约定事项13.1其他约定事项：13.1.1双方应遵守国家相关法律法规13.1.2双方应诚实守信，履行合同义务13.2其他约定事项：13.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力13.2.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决第十四条合同签署及备案14.1合同签署：14.1.1双方授权代表签字盖章14.1.2签字盖章后的合同生效14.2合同备案：14.2.1合同签署后，发包方应在15个工作日内向相关部门备案14.2.2合同备案完成后，发包方应通知承包方第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除合同双方（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、保险方等。第二条第三方介入目的及程序2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量，确保工程顺利进行。2.2第三方介入需经合同双方同意，并签订相应的合作协议。2.3第三方介入程序如下：2.3.1甲方或乙方提出第三方介入的需求；2.3.2双方协商确定第三方介入的具体事项和责任；2.3.3签订第三方合作协议，明确各方的权利和义务；2.3.4第三方根据合作协议履行职责。第三条第三方责任及权利3.1第三方在合同中的责任：3.1.1监理方：负责监督工程质量、进度和安全，确保工程符合合同要求；3.1.2咨询方：提供专业意见和建议，协助合同双方解决合同履行过程中的问题；3.1.3检测方：对工程材料、设备等进行检测，确保其符合国家标准；3.1.4保险方：负责保险理赔，保障合同双方的合法权益。3.2第三方的权利：3.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料；3.2.2第三方有权根据合作协议对合同履行情况进行监督检查；3.2.3第三方有权要求合同双方履行合作协议约定的义务。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据合作协议约定，并在合同中明确。4.2第三方责任限额包括但不限于：4.2.1第三方因其过失导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的赔偿责任；4.2.2第三方未履行合作协议约定的义务，应承担违约责任；4.2.3第三方因故意或重大过失导致合同双方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。4.3第三方责任限额的具体数额由双方在合作协议中约定。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系：5.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系，第三方不参与合同双方的权利义务分配；5.1.2第三方在履行合作协议过程中，应尊重合同双方的合法权益。5.2第三方与监理方、咨询方、检测方、保险方等的关系：5.2.1第三方与监理方、咨询方、检测方、保险方等是合作关系，共同确保合同履行；5.2.2第三方在履行合作协议过程中，应与监理方、咨询方、检测方、保险方等保持沟通和协调。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经合同双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同变更协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，应通过协商解决；7.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。第八条第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后，如合同履行完毕或合同双方协商一致，可终止合同；8.2合同终止后，各方应根据合作协议和本合同约定，进行结算和清算。第九条本合同的补充和修改9.1本合同如有未尽事宜，可由合同双方和第三方协商一致，并签订补充协议；9.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：包含所有施工项目的详细工程量，单位面积或数量。列明每个项目的单价和总价。明确工程量的计算方法和依据。2.附件二：质量标准详细要求和说明：列出工程质量的标准和要求，包括材料、工艺、验收标准等。明确质量检验的方法和流程。规定不合格工程的处理措施。3.附件三：安全生产措施详细要求和说明：列出施工现场的安全管理制度和操作规程。明确安全防护设施的要求和配置。规定安全事故的处理程序和责任。4.附件四：环境保护措施详细要求和说明：列出施工现场的环境保护措施，包括噪音、粉尘、废水等污染物的控制。明确环保设施的配置和使用要求。规定违反环保规定的处罚措施。5.附件五：付款进度表详细要求和说明：列出工程进度与付款时间节点的对应关系。明确每个付款节点的付款比例和金额。6.附件六：第三方合作协议详细要求和说明：列明第三方介入的具体事项和责任。明确第三方的权利和义务。规定第三方与合同双方的关系和沟通机制。7.附件七：争议解决协议详细要求和说明：列明争议解决的方式和程序。明确争议解决的机构和规则。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按时完成工程进度。违约方提供的工程材料或设备不符合合同要求。违约方未按合同约定支付款项。违约方违反安全生产规定，导致安全事故发生。违约方违反环境保护规定，造成环境污染。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。违约金按合同总价的5%计算，最高不超过合同总价的10%。赔偿损失根据实际损失确定，包括直接损失和间接损失。3.示例说明：违约方未按时完成工程进度，导致工程延期，合同约定每日延期罚款1000元，则违约方应支付罚款总额。违约方提供的涂料不符合质量标准，经检测不合格，则违约方应承担更换不合格涂料的责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024外墙真石漆施工安全风险评估劳务承包合同样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.2发包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限3.工程质量要求3.1工程质量标准3.2质量检测与验收4.安全生产责任4.1安全生产责任主体4.2安全生产管理制度4.3安全生产责任追究5.安全风险评估5.1风险识别与评估5.2风险控制措施5.3风险应急预案6.劳务承包内容6.1劳务承包范围6.2劳务承包方式6.3劳务承包期限7.劳务费用及支付方式7.1劳务费用构成7.2劳务费用支付方式7.3支付时间及条件8.保险责任与赔偿8.1保险责任范围8.2保险赔偿标准8.3保险理赔流程9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约行为认定10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：安全风险评估报告13.3附件三：劳务承包合同补充协议14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1名称：建筑工程有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4联系人：1.1.5联系电话：138xxxx56781.1.6营业执照号码：051.2发包方信息1.2.1名称：房地产开发有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4联系人：赵六1.2.5联系电话：139xxxx56781.2.6营业执照号码：062.项目概况2.1项目名称：小区外墙真石漆施工项目2.2项目地点：省市区小区2.3项目规模：占地面积50000平方米，建筑面积100000平方米2.4施工期限：自2024年1月1日起至2024年6月30日止3.工程质量要求3.1工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行3.2质量检测与验收3.2.1承包方应按照合同约定进行自检，并做好记录3.2.2发包方应组织相关人员进行验收，并出具验收报告4.安全生产责任4.1安全生产责任主体：承包方为安全生产责任主体，对施工现场安全生产负全面责任4.2安全生产管理制度4.2.1承包方应建立健全安全生产管理制度，并严格执行4.2.2发包方应监督承包方执行安全生产管理制度4.3安全生产责任追究4.3.1承包方因安全生产责任不履行或不到位，导致事故发生，应承担相应法律责任4.3.2发包方因安全生产管理不到位，导致事故发生，也应承担相应法律责任5.安全风险评估5.1风险识别与评估5.1.1承包方应组织专业人员进行安全风险评估，识别施工过程中的风险因素5.1.2风险评估报告应详细列明风险因素、可能发生的后果及应对措施5.2风险控制措施5.2.1承包方应根据风险评估报告，制定相应的风险控制措施5.2.2风险控制措施应包括技术措施、管理措施及应急预案5.3风险应急预案5.3.1承包方应制定风险应急预案，明确应急组织、应急响应程序及应急物资准备6.劳务承包内容6.1劳务承包范围：包括外墙真石漆施工、现场管理、安全防护等6.2劳务承包方式：固定总价方式6.3劳务承包期限：与施工期限一致，自2024年1月1日起至2024年6月30日止8.劳务费用及支付方式8.1劳务费用构成8.1.1工程直接费：包括人工费、材料费、机械使用费等8.1.2管理费：包括项目管理费、质量检测费等8.1.3利润：按合同总价的一定比例计算8.1.4税金：按照国家税法规定计算8.2劳务费用支付方式8.2.1支付比例：合同签订后，预付合同总价的30%作为预付款8.2.2进度支付：每完成合同约定工程量的20%，支付相应工程款的20%8.2.3验收支付：工程验收合格后，支付剩余工程款的50%8.2.4竣工结算支付：工程竣工验收合格并提交竣工结算资料后，支付剩余工程款的20%8.2.5保修金支付：保修期满后，无质量问题的，支付保修金9.保险责任与赔偿9.1保险责任范围9.1.1工程一切险：包括工程本身的损失和第三者责任险9.1.2人员意外伤害险：为承包方施工人员提供意外伤害保险9.2保险赔偿标准9.2.1工程一切险：按照保险合同约定进行赔偿9.2.2人员意外伤害险：按照保险合同约定进行赔偿9.3保险理赔流程9.3.1发生保险事故后，承包方应及时通知保险公司9.3.2保险公司进行现场勘查，核实事故原因9.3.3承包方提交理赔资料，保险公司进行理赔10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行10.1.2双方协商一致10.2合同解除条件10.2.1一方违约导致合同无法履行10.2.2发包方或承包方提出解除合同10.3合同变更与解除程序10.3.1变更或解除合同需书面通知对方10.3.2变更或解除合同后，双方应签订书面协议11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商解决11.1.2争议无法协商解决，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序11.2.1提出仲裁申请11.2.2仲裁委员会受理并组成仲裁庭11.2.3仲裁庭进行审理并作出裁决12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同约定的生效条件成就12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同终止程序12.3.1双方签订合同终止协议12.3.2合同终止后，进行工程结算和清算13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.1.1工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位及价格13.2附件二：安全风险评估报告13.2.1安全风险评估报告应包括风险评估结果、风险控制措施及应急预案13.3附件三：劳务承包合同补充协议13.3.1补充协议应明确合同未尽事宜及双方的权利义务14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同适用于中华人民共和国法律，并受其管辖14.4本合同自合同生效之日起至合同终止之日止，对双方具有法律约束力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或法律、行政法规规定应当介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、审计机构、咨询机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、服务内容以及甲乙双方协商确定的具体数额。15.2.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在服务协议中予以确认。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同商定第三方介入的具体事项，包括介入时间、介入范围和介入方式。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应签订服务协议，明确双方的权利义务和责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据服务协议要求甲乙双方提供必要的资料和协助，包括但不限于施工图纸、工程进度、质量检测报告等。15.4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出意见和建议。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照服务协议约定，独立、客观、公正地履行职责。15.5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。16.第三方与其他各方的划分说明16.1第三方与甲方的划分16.1.1第三方对甲方负责，提供的服务应满足甲方的要求和标准。16.1.2甲方应向第三方支付服务费用，并有权要求第三方按照合同约定履行职责。16.2第三方与乙方的划分16.2.1第三方对乙方负责，监督乙方的施工质量和进度。16.2.2乙方应按照第三方的监督意见进行施工调整，并承担相应的责任。16.3第三方与合同其他方的划分16.3.1第三方不直接与合同的其他方（如供应商、分包商等）发生合同关系。16.3.2第三方对合同其他方的行为进行监