建筑施工脚手架分包条件范本

建筑施工脚手架分包条件范本合同目录第一章总则1.1合同定义1.2合同双方的权益和义务1.3合同的适用法律和解释第二章工程概况2.1工程描述2.2工程地点2.3工程时间表第三章分包范围和内容3.1分包工程的范围3.2分包工程的内容3.3分包工程的规模和数量第四章技术要求4.1施工标准和技术要求4.2施工图纸和设计文件4.3施工过程中的技术变更第五章质量控制5.1质量标准和要求5.2质量控制程序和检查5.3不合格产品的处理第六章安全施工6.1安全标准和规定6.2安全培训和宣传教育6.3安全事故的处理第七章材料和设备7.1分包方提供的材料和设备7.2总包方提供的材料和设备7.3材料和设备的使用和管理第八章施工进度和工期8.1施工进度计划8.2工期的要求和延长8.3提前完成和延误的处理第九章费用和支付9.1合同价格和支付方式9.2进度付款和完成付款9.3额外工作的费用和支付第十章变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序10.3变更和解除后的责任和处理第十一章违约责任11.1违约行为的界定11.2违约责任的形式和计算11.3违约纠纷的解决方式第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁程序和裁决的执行12.3法院诉讼的提起和进行第十三章一般条款13.1合同的有效期和终止13.2保密条款13.3不可抗力第十四章附则14.1合同的签订和生效14.2合同的修改和补充14.3合同解除和终止后的义务和责任合同编号：_________第一章总则1.1合同定义1.2合同双方的权益和义务1.2.1甲方的权益和义务甲方应按照合同约定向乙方支付分包工程的价款，并负责提供施工场地、施工用水、用电等基础设施。1.2.2乙方的权益和义务乙方应按照合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。1.3合同的适用法律和解释本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章工程概况2.1工程描述本工程是指位于_________的_________工程。2.2工程地点工程地点位于_________。2.3工程时间表工程预计开始日期为_________，预计结束日期为_________。第三章分包范围和内容3.1分包工程的范围乙方分包的工程范围包括但不限于脚手架的搭设、拆除和维护等。3.2分包工程的内容乙方应按照甲方的要求，完成脚手架工程的搭设、拆除和维护等工作。3.3分包工程的规模和数量乙方应根据甲方的要求，按照工程图纸和设计文件的要求，完成相应的脚手架工程的规模和数量。第四章技术要求4.1施工标准和技术要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，完成脚手架工程的施工。4.2施工图纸和设计文件乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计文件进行施工。4.3施工过程中的技术变更施工过程中如发生技术变更，乙方应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行调整。第五章质量控制5.1质量标准和要求乙方应保证分包工程的质量和安全，符合国家和行业的相关标准和要求。5.2质量控制程序和检查乙方应建立和完善质量控制程序，并接受甲方的检查和监督。5.3不合格产品的处理乙方对检查出的不合格产品应负责整改和拆除，并承担相应责任。第六章安全施工6.1安全标准和规定乙方应遵守国家和行业的安全生产标准和规定，保证施工安全。6.2安全培训和宣传教育乙方应组织安全培训和宣传教育，提高施工人员的安全意识。6.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。第八章施工进度和工期8.1施工进度计划乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工。8.2工期的要求和延长乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。8.3提前完成和延误的处理如乙方提前完成工程，提前完成部分按合同约定的付款方式进行支付。如乙方延误完成工程，乙方应支付逾期违约金。第九章费用和支付9.1合同价格和支付方式本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。甲方按工程进度支付乙方工程款。9.2进度付款和完成付款9.3额外工作的费用和支付如乙方完成额外工作，甲方应按照合同约定的额外工作费用支付乙方。第十章变更和解除10.1合同变更的条件和程序合同变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件和程序合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3变更和解除后的责任和处理合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担相应责任。第十一章违约责任11.1违约行为的界定违约行为包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。11.2违约责任的形式和计算乙方违约时，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约纠纷的解决方式违约纠纷应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.1.1提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；12.1.2向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁程序和裁决的执行仲裁程序按照甲方所在地仲裁委员会的规定进行，裁决生效后，双方均应执行。12.3法院诉讼的提起和进行法院诉讼按照合同签订地人民法院的规定进行。第十三章一般条款13.1合同的有效期和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完成并验收合格之日止。13.2保密条款双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定及时协商解决。第十四章附则14.1合同的签订和生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修改和补充合同签订后，如双方认为有必要修改或补充，可签订书面修改或补充协议。14.3合同解除和终止后的义务和责任合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并承担相应责任。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求，向甲方指定的供应商采购材料。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.甲方监督权甲方有权对乙方施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供施工过程中的相关资料和信息。3.甲方调整权甲方有权根据工程实际情况，对工程进度、工程内容等进行调整。乙方应按照甲方的调整要求，及时调整施工计划和施工方案。4.甲方终止权如乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同。合同终止后，乙方应按照甲方要求，立即停止施工，并承担相应责任。5.甲方索赔权如乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应按照甲方提出的索赔要求，承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主采购权乙方有权自主选择材料供应商。如甲方指定供应商，乙方有权提出异议。双方可协商确定最终供应商。2.乙方施工自主权乙方有权根据工程实际情况，调整施工计划和施工方案。如甲方提出调整要求，乙方有权提出异议。双方可协商确定最终施工方案。3.乙方保密义务乙方应对甲方提供的工程图纸、技术资料等保密信息予以保密。未经甲方同意，乙方不得向第三方披露。4.乙方质量承诺乙方承诺分包工程的质量和安全符合合同约定和国家标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担相应责任。5.乙方进度承诺乙方承诺按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定。双方可根据中介的服务内容和效果，支付相应费用。3.第三方中介保密义务第三方中介应对甲方和乙方提供的合同保密信息予以保密。未经甲方和乙方同意，中介不得向第三方披露。4.第三方中介违约处理如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致合同纠纷，甲方和乙方有权向中介提出索赔。中介应承担相应责任。5.第三方中介解除合同权如第三方中介严重违反合同约定，甲方和乙方有权解除与中介的合同。合同解除后，中介应按照甲方和乙方的要求，立即停止服务，并承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸和技术资料2.施工计划和施工方案3.材料采购清单和规格说明4.施工安全措施和应急预案5.工程进度报告和验收报告6.变更协议和补充协议7.索赔文件和赔偿协议8.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成工程2.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准3.材料不合格：提供的材料未达到合同约定的标准4.施工安全问题：未按照合同约定的安全标准进行施工5.信息泄露：未经允许向第三方披露合同保密信息6.未能履行协调职责：第三方中介未能有效协调甲方和乙方之间的关系7.未能按照约定提供服务：第三方中介未能按照合同约定提供服务三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.分包：承包商将其所承包的工程的一部分转交给其他承包商或个人完成3.工期：合同约定的工程完成的时间期限4.质量：工程满足合同规定的要求和标准5.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为6.索赔：当事人因对方违约而要求赔偿损失的权利7.第三方中介：协助甲方和乙方履行合同的独立第三方四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定备用计划，调整人员和工作安排，避免影响后续工程2.工程质量不符合约定：加强质量检查和控制，及时整改，确保工程质量达到要求3.材料不合格：及时更换合格材料，对已使用的材料进行检测和评估4.施工安全问题：加强安全教育和培训，严格执行安全规定，定期进行安全检查5.信息泄露：签订保密协议，加强对合同文件的保