农村农村燃气管道合同

农村农村燃气管道合同合同编号：__________合同各方：甲方：（姓名/名称、地址、联系方式）乙方：（姓名/名称、地址、联系方式）鉴于甲方拥有农村燃气管道项目的建设需求，乙方具备相应的建设资质和能力，经双方友好协商，就甲方农村燃气管道项目的建设事宜达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：农村燃气管道项目1.2工程地点：（具体地址）1.3工程内容：根据甲方需求，乙方负责农村燃气管道的设计、施工、安装、调试及验收等工作。1.4工程规模：（根据实际情况填写）1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。二、合同价格2.1本合同的价格为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。2.2乙方报价包括但不限于：设计费、施工费、材料费、设备费、调试费、验收费等。2.3合同价格如需调整，双方可另行协商签订补充协议。三、合同履行3.1乙方向甲方提交工程设计方案，经甲方批准后进行施工。3.2乙方按照约定的工期完成工程，确保工程质量。3.3甲方按照约定的付款方式向乙方支付合同价款。3.4甲方协助乙方办理工程所需的相关手续，包括但不限于土地征用、青苗补偿、施工许可等。3.5双方共同参与工程验收，验收合格后，乙方将工程交付甲方使用。四、付款与结算4.1本合同的付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。4.2乙方向甲方开具合法、有效的发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。5.2甲方未按照约定付款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的5%。5.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非有法院判决停止履行。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.3合同履行过程中，如国家法律法规、政策发生变动，影响合同履行的，双方可协商调整合同内容。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表（签名）：_________代表（签名）：_________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.工程预算书4.工程验收报告5.付款凭证6.质保金支付凭证7.法院判决书（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，认定违约。2.甲方未按照约定付款，认定违约。3.乙方工程质量不符合约定，认定违约。4.甲方未协助乙方办理相关手续，认定违约。5.双方未履行协商解决争议的义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.农村燃气管道项目：指在农村地区建设的用于供应燃气的管道系统。2.质保金：为确保工程质量，双方约定在工程验收合格后保留的一部分合同价款。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.合同履行：双方按照合同约定完成各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整工期，必要时依法追加违约金。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，必要时依法索赔。3.付款延误：解决办法：督促甲方履行付款义务，必要时依法追讨欠款。4.手续办理困难：解决办法：甲方协助乙方办理相关手续，共同解决困难。5.争议解决：解决办法：协商解决，协商不成时，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.农村地