木匠分包合同模板

木匠分包合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章工作范围与内容2.1工作范围2.2工作内容2.3工作量第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四章工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误4.4工期提前第五章质量与标准5.1质量要求5.2质量标准5.3质量检验5.4质量问题处理第六章责任与义务6.1分包商责任6.2甲方责任6.3安全责任6.4保密责任第七章违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八章变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除的通知第九章争议解决9.1争议解决方式9.2调解9.3仲裁9.4诉讼第十章合同的转让与继承10.1合同转让10.2合同继承第十一章附件11.1附件清单11.2附件内容第十二章其他条款12.1不可抗力12.2法律适用12.3合同效力12.4合同解除第十三章签字盖章13.1甲方签字13.2分包商签字第十四章合同生效14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同终止条件14.4合同终止时间合同编号：_________第一章总则1.1合同主体甲方：_________乙方：_________1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在木匠分包工程中的权利和义务，确保工程顺利进行。1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。1.4合同解释本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，也可根据相关法律法规解释。第二章工作范围与内容2.1工作范围乙方负责完成甲方指定的木匠分包工程。2.2工作内容包括但不限于：_________2.3工作量根据甲方提供的工程量和工程要求进行分包。第三章合同价格3.1合同总价本合同总价为基础总价，不包括_________。3.2价格调整价格调整根据_________进行。3.3支付方式甲方支付乙方工程款项的方式为_________。3.4支付时间甲方应在乙方完成工程后_________内支付工程款项。第四章工期与进度4.1工期要求乙方应按照甲方要求完成工程，工期为_________。4.2进度计划乙方应按照甲方要求提交进度计划，并按照计划执行。4.3工期延误乙方如因特殊情况导致工期延误，应提前通知甲方，并采取措施减轻损失。4.4工期提前乙方如提前完成工程，应向甲方报告，并按照甲方要求进行验收。第五章质量与标准5.1质量要求乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。5.2质量标准工程质量应达到_________标准。5.3质量检验乙方应在工程完成后提交工程质量检验报告。5.4质量问题处理如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。第六章责任与义务6.1分包商责任乙方应按照合同约定完成工程，并承担相应责任。6.2甲方责任甲方应按照合同约定支付工程款项，并履行其他义务。6.3安全责任乙方应确保施工过程中的安全，防止事故发生。6.4保密责任乙方应对甲方提供的技术和商业秘密保密，不得泄露给第三方。第八章变更与解除8.1合同变更合同变更应由甲乙双方协商一致，并书面确认。8.2合同解除合同解除应由甲乙双方协商一致，并书面确认。8.3变更与解除的通知甲乙双方应书面通知对方关于变更或解除合同的事宜。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可选择调解或仲裁。9.2调解双方可共同选择调解机构进行调解，调解结果对甲乙双方具有法律约束力。9.3仲裁如选择仲裁，双方应共同约定仲裁委员会，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方具有法律约束力。9.4诉讼如选择诉讼，双方应按照合同约定的法院管辖。第十章合同的转让与继承10.1合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同转让给第三方。10.2合同继承合同的转让应遵守相关法律法规，并书面通知对方。第十一章附件11.1附件清单附件清单详见附件一。11.2附件内容附件内容包括但不限于：工程设计图纸、技术要求、材料规格等。第十二章其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。12.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。12.4合同解除合同解除应按照合同约定的条件和程序进行。第十三章签字盖章甲乙双方代表已阅读并理解本合同的每一条款，特此签字盖章，以昭信守。甲方代表：__________________年_________月_________日乙方代表：__________________年_________月_________日第十四章合同生效14.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效时间本合同自_________年_________月_________日起生效。14.3合同终止条件本合同在乙方完成合同约定的工程后终止。14.4合同终止时间本合同在_________年_________月_________日终止。多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商购买材料，并保证材料质量。如有质量问题，乙方应承担责任。2.甲方监督工程进度甲方有权对乙方的施工进度进行监督。乙方应按照甲方的要求定期报告工程进度，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。3.甲方变更工程要求甲方有权在合同履行过程中变更工程要求。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更导致的额外费用。4.甲方提前完成工程的要求甲方有权要求乙方提前完成工程。乙方应尽量满足甲方的要求，并按照提前完成工程的时间表进行施工。如有困难，乙方应提前通知甲方，并采取措施减轻损失。5.甲方对工程质量的检验甲方有权对工程质量进行检验。乙方应配合甲方进行质量检验，并按照甲方的要求进行整改。如检验不合格，乙方应承担修复费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择材料供应商。甲方应认可乙方的供应商，并保证材料质量。如有质量问题，乙方应承担责任。2.乙方施工进度的自主调整乙方有权根据实际情况调整施工进度。甲方应尊重乙方的施工安排，如有变更要求，乙方有权提出合理意见。3.乙方提出工程变更要求乙方有权在合同履行过程中提出工程变更要求。甲方应认真考虑乙方的建议，并按照乙方的要求进行调整。如变更导致额外费用，甲方应承担相应费用。4.乙方对工程质量的控制乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，并对工程质量进行自检。如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担修复费用。5.乙方对工程安全的负责乙方应对施工过程中的安全负责，并采取必要的安全措施。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应客观公正地处理纠纷，并维护双方的合法权益。2.第三方中介的费用中介方的费用由甲乙双方共同承担。双方应在合同中明确中介费用的支付方式和金额。3.第三方中介的决策权中介方在处理合同履行过程中的问题时，有权作出决定。甲乙双方应尊重中介方的决定，并按照决定执行。4.第三方中介的更换甲乙双方均有权提出更换中介方的要求。更换中介方时，双方应协商确定新的中介机构。5.第三方中介的责任限制中介方在履行合同过程中，对甲乙双方的损失负有赔偿责任。赔偿金额应在合同中约定，并作为合同附件。如中介方因故意或重大过失导致损失，不受赔偿限额的限制。一、附件列表：1.工程设计图纸2.技术要求说明3.材料规格书4.工程进度计划5.质量检验标准6.安全措施方案7.保密协议8.变更协议9.调解协议10.仲裁裁决书11.法院判决书12.合同履行证明13.工程验收报告14.材料供应商名录15.施工队伍资质证明16.保险单据17.其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程2.乙方工程质量不符合合同要求3.乙方使用不合格材料或设备4.乙方未按约定支付工程款项5.乙方未按约定提供施工条件6.乙方未按约定履行安全责任7.乙方泄露甲方商业秘密8.甲方未按约定支付工程款项9.甲方未按约定提供设计图纸或技术要求10.甲方未按约定履行配合义务11.甲方未按约定处理变更或解除合同事宜12.甲方未按约定提供施工场地13.甲方未按约定履行合同义务14.其他违约行为三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议2.分包：甲方将合同约定的部分工作内容交由乙方完成3.工期：合同约定的工程完成时间4.质量：工程满足合同约定的技术标准和要求5.违约：不履行合同约定的义务或履行义务不符合约定6.赔偿：因违约行为造成的损失赔偿7.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况8.解除：合同双方或一方根据合同约定或法律规定，终止合同关系9.仲裁：合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决10.诉讼：合同双方通过法院解决争议四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，制定新的进度计划2.工程质量问题：及时检验，乙方负责修复并承担费用3.材料供应问题：寻找替代供应商，确保工程顺利进行4.付款延迟：甲方按时支付工程款项，确保乙方权益5.合同变更：双方协商一致，书面确认变更内容6.合同解除：符合合同约定或法律规定，书面确认解除事宜7.安全事故：立即报告，采取措施防止扩大，协商赔偿事宜五、所有应用场景：1.房屋装修工程2.基础设施建设3.设备安装工程4.园林绿化工程5.建筑工程设计6.工程监理7.材料采购8