酒店墙布施工合同协议

酒店墙布施工合同协议合同编号：__________鉴于甲方为酒店项目的业主或合法授权代表，乙方为具备酒店墙布施工资质和经验的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方酒店项目墙布施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________酒店墙布施工项目1.2工程地点：____________________（详细地址）1.3工程规模：____________________（按实际工程量计算）1.4工程内容：包括但不限于墙布选材、设计、施工、验收等。二、合同价格及支付方式2.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起算）满无质量问题后支付。2.3甲方支付工程款时，乙方应提供等额的正式发票。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工。3.2乙方若因特殊情况需延期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。4.3初步验收在施工过程中进行，由甲方、乙方共同参与；最终验收在工程完工后进行，由甲方、乙方、监理方共同参与。4.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并承担整改费用。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的0.5%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方授权委托书3.乙方资质证书复印件4.施工设计图纸5.墙布样品及材质检测报告6.工程量清单7.施工计划时间表8.验收标准及方法9.保密协议10.银行账户信息二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，属于违约行为。3.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。4.甲方未提供施工所需资料或条件，导致乙方无法按时完成工程，属于违约行为。5.双方未按约定履行合同义务，导致工程验收不合格，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指酒店项目的业主或合法授权代表。2.乙方：指具备酒店墙布施工资质和经验的施工单位。3.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定和国家标准。4.违约金：指一方违约时，根据违约程度向对方支付的赔偿金。5.质保金：指作为工程质量保证的金额，保留在支付款项中的一部分。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收直至符合标准。3.遇到支付工程款问题：解决办法：按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务。4.遇到合同争议：解决办法：协商解决，协商不成时依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类酒店墙布施工项目。2