砂浆抹灰增补合同

砂浆抹灰增补合同合同编号：__________合同双方：全称：____________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________全称：____________________地址：____________________联系电话：________________联系人：__________________鉴于甲方为建设工程项目业主，乙方为具有相应资质的砂浆抹灰施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供砂浆抹灰增补施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程进度：____________________二、施工内容2.1乙方应按甲方的要求，为甲方提供砂浆抹灰增补施工服务，包括但不局限于：（1）根据甲方提供的施工图纸和技术要求，进行施工前现场勘察；（2）按照甲方要求，准备相应的施工材料、设备及人员；（3）按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工；（4）确保施工过程中的安全、环保和质量符合国家相关法律法规及标准；（5）完成施工后，按照甲方要求进行验收、交付及售后服务。2.2乙方应保证施工过程中所使用的材料、设备及施工工艺符合国家相关法律法规及标准，并确保施工质量。三、合同价格及支付方式3.1本合同的合同价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的50%作为预付款；（2）施工进度达到约定的阶段性验收标准后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）剩余的20%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。3.3甲方支付价款时，应提供等额的合法发票。四、施工期限4.1乙方应按照甲方要求，保证在合同约定的施工期限内完成施工。4.2施工期限自甲方付款之日起计算，具体施工期限由双方在合同中约定。五、工程验收5.1乙方应按照甲方的要求，在施工完成后进行自检，并提交验收申请。5.2甲方应在收到乙方验收申请后的7个工作日内组织验收，乙方应按照甲方的要求提供相关资料。5.3验收合格的，甲方应在验收合格后的3个工作日内支付剩余的合同价款；验收不合格的，乙方应在验收不合格后15个工作日内整改完毕，并重新提交验收申请。六、质量保证6.1乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担相应的维修、更换等责任。6.2质保期限自工程验收合格之日起计算，质保期限由双方在合同中约定。七、违约责任7.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约金的计算方法和违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工材料、设备及人员配置清单3.工程预算明细表4.施工进度计划表5.验收标准及要求文档6.质量保证金支付凭证7.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金2.乙方未按约定时间完成施工或整改3.乙方使用的材料、设备及施工工艺不符合国家相关法律法规及标准4.乙方未保证施工过程中的安全、环保和质量5.甲方未按约定时间组织验收或未支付剩余合同价款6.乙方在质保期内未履行质量保证义务7.双方未按约定解决争议，一方提起诉讼三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述工程项目的业主。2.乙方：指具有相应资质的砂浆抹灰施工单位。3.合同价款：指双方约定的乙方为甲方提供砂浆抹灰增补施工服务所应得的报酬。4.预付款：指合同签订后甲方支付给乙方的合同总价款的一部分。5.进度款：指乙方完成施工进度达到约定阶段性验收标准后，甲方支付给乙方的合同总价款的一部分。6.质量保证金：指剩余的合同价款的一部分，作为乙方保证施工质量的一种担保方式。7.质保期限：指乙方对施工过程中的质量问题负责的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付预付款、进度款或质量保证金：乙方应与甲方沟通，催促其按约定时间支付，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。2.乙方延迟完成施工或整改：乙方应承担违约责任，按照合同约定支付违约金，并尽快完成施工或整改。3.乙方使用的材料、设备及施工工艺不符合国家相关法律法规及标准：乙方应立即整改，并承担由此产生的费用和责任。4.乙方未保证施工过程中的安全、环保和质量：乙方应承担由此产生的费用和责任，并立即采取措施进行整改。5.甲方未按约定时间组织验收或未支付剩余合同价款：乙方应与甲方沟通，催促其按约定时间组织验收并支付剩余合同价款，必要时可依法申请仲裁或提起诉讼。6.乙方在质保期内未履行质量保证义务：乙方应承担违约责任，按照合同约定支付违约金，并履行质量保证义务。7.双方未按约定解决争议，一方提起诉讼：双方应尽力通过友好协商解决争议，如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程项目业主，乙方为具有相应资质的砂浆抹灰施工单位。2.甲方需要乙方提供砂浆抹灰增补施工服务。3.双方就施工内容、合同价