养老中心配电房施工合同

养老中心配电房施工合同合同编号：__________甲方（供电方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为养老中心提供电力服务，乙方具备相关电力设施施工资质，双方经友好协商，就乙方为甲方施工配电房事宜达成如下协议：一、工程内容1.1乙方根据甲方提供的配电房设计方案，负责配电房的施工，包括土建、电气设备安装、线路敷设、调试等全部工作。1.2乙方应保证施工质量，确保配电房工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。二、工程期限2.1本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。2.2乙方应按照双方约定的进度计划进行施工，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。三、工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收合格标准：（1）土建工程应符合建筑设计规范和施工验收标准；（2）电气设备安装应符合设备安装规范和施工验收标准；（3）线路敷设应符合电气工程规范和施工验收标准；（4）调试结果应满足设计要求和功能需求。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收合格标准。四、工程款项4.1双方同意，本工程款项支付分为三次，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的40%。4.2乙方应按照双方约定的时间和方式提供正规发票，甲方依法予以报销。五、违约责任5.1乙方如违反合同约定，导致工程延期、质量不合格等，应承担相应的违约责任。5.2甲方如未按照约定时间支付工程款项，应支付乙方逾期付款的违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自转让、出租、抵押合同项下的权利和义务。7.2双方应保守合同和工程相关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（供电方）：__________乙方（施工方）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.配电房设计方案2.施工图纸3.施工进度计划4.施工质量标准5.配电房工程验收规范6.乙方资质证明文件7.工程款项支付证明8.逾期付款违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于延期违约行为。2.乙方施工质量不符合约定标准，属于质量违约行为。3.甲方未按照约定时间支付工程款项，属于付款违约行为。4.甲方未经乙方同意，向第三方披露合同和工程相关的商业秘密，属于保密违约行为。三、法律名词及解释：1.供电方：指提供电力服务的甲方。2.施工方：指承担配电房施工的乙方。3.配电房：指为养老中心提供电力分配和控制的设施。4.施工验收：指对施工完成的项目进行质量、功能等方面的检查，以确定是否符合设计要求和标准。5.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或法定标准向对方支付的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的进度计划，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协助甲方向相关部门申请延期。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，直至达到验收合格标准。3.工程款项支付问题：甲方应按照双方约定的时间和方式支付工程款项。如甲方未按时支付，乙方可与甲方沟通协商，要求按时支付。如协商无果，乙方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.商业秘密泄露：双方应保守合同和工程相关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。如发现泄露行为，泄露方应承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.养老