工程分包劳务合同示范文本

工程分包劳务合同示范文本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的签订地点与日期第二章分包工程范围与内容2.1分包工程的概述2.2分包工程的详细内容2.3分包工程的起始与结束时间2.4分包工程的地点第三章劳务人员3.1劳务人员的配备3.2劳务人员的技能要求3.3劳务人员的管理与培训3.4劳务人员的工资与福利第四章工程质量与标准4.1工程质量的要求4.2工程标准的遵守4.3工程质量的检查与验收4.4工程质量问题的处理第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付的条件与期限5.3支付的方式与手续5.4价格调整的条件与方式第六章工期与进度6.1工期的规定6.2进度计划的制定与执行6.3工期延误的处理6.4提前完成工期的奖励第七章安全生产与环保7.1安全生产的责任与义务7.2安全生产的措施与要求7.3环保的要求与标准7.4安全事故的处理第八章违约责任8.1违约的行为与责任8.2违约的赔偿方式与金额8.3因不可抗力导致的违约8.4违约与索赔的手续与期限第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2调解与仲裁的程序与规则9.3诉讼的管辖法院9.4保密与证据的保存第十章合同的变更与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同终止的条件与程序10.3合同变更与终止后的处理10.4合同变更与终止的有效性第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包的允许与限制11.3分包合同的签订与履行11.4分包的责任与义务第十二章信息与沟通12.1信息的交换与沟通12.2会议的召开与参与12.3报告的提交与审批12.4保密信息的保护与使用第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的期限与终止条件13.3合同的废止与替代13.4合同的附件与补充协议第十四章签字盖章14.1合同签字人的资格与授权14.2合同盖章的要求与程序14.3合同签字盖章的有效性14.4合同签字盖章的份数与保管合同编号：工程分包劳务合同示范文本第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所用词汇，如“甲方”、“乙方”、“分包商”、“分包方”等，除非上下文明确另有定义，否则应具有主合同中所赋予的含义。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同文件优先顺序如下：主合同、本合同、附件、补充协议和其他双方认可的文件。1.3法律法规的适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。1.4合同的签订地点与日期1.4.1本合同于____年__月__日在____（地点）签订。第二章分包工程范围与内容2.1分包工程的概述2.1.1分包工程是主合同中规定的由甲方负责实施的工程的一部分。2.2分包工程的详细内容2.2.1分包工程的具体内容包括：____（具体列举分包工程的各项工作内容）。2.3分包工程的起始与结束时间2.3.1分包工程的起始时间为____年__月__日，结束时间为____年__月__日。2.4分包工程的地点2.4.1分包工程的施工地点为：____（具体地址）。第三章劳务人员3.1劳务人员的配备3.1.1乙方应按合同约定，配备具备相应技能和资质的劳务人员。3.2劳务人员的技能要求3.2.1乙方应确保其提供的劳务人员具备完成分包工程所需的技能和资质。3.3劳务人员的管理与培训3.3.1乙方应对劳务人员进行有效管理，并负责对其进行必要的培训和指导。3.4劳务人员的工资与福利3.4.1乙方向劳务人员支付工资和福利，并负责为其缴纳社会保险。第四章工程质量与标准4.1工程质量的要求4.1.1乙方应按照主合同和本合同的约定，保证分包工程的质量。4.2工程标准的遵守4.2.1乙方应遵守国家及行业有关工程建设的标准和规范。4.3工程质量的检查与验收4.3.1乙方应接受甲方的检查和验收，并对分包工程的质量负责。4.4工程质量问题的处理4.4.1乙方应在发现工程质量问题后及时整改，并承担相应的责任。第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.1.1乙方向甲方提出的分包工程总价为：____（金额）。5.2支付的条件与期限5.2.1甲方应在验收合格后____天内，向乙方支付合同价款。5.3支付的方式与手续5.3.1甲方支付合同价款的方式为：____（支付方式，如银行转账、支票等）。5.4价格调整的条件与方式5.4.1在合同执行过程中，如遇材料价格变动等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第六章工期与进度6.1工期的规定6.1.1乙方应按合同约定的工期完成分包工程。6.2进度计划的制定与执行6.2.1乙方应制定详细的进度计划，并报甲方备案。6.3工期延误的处理6.3.1如乙方原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。6.4提前完成工期的奖励6.4.1如乙方提前完成工期，甲方应按合同约定给予奖励。第八章违约责任8.1违约的行为与责任8.1.1乙方如未按合同约定完成分包工程，应承担违约责任。8.1.2甲方如未按合同约定支付价款，应承担违约责任。8.2违约的赔偿方式与金额8.2.1违约方应向守约方支付合同总价款的____%作为违约金。8.3因不可抗力导致的违约8.3.1因不可抗力导致违约的，双方应按实际情况协商解决。8.4违约与索赔的手续与期限8.4.1违约方应在违约行为发生后的____天内，向守约方提出书面索赔。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解与仲裁的程序与规则9.2.1如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3诉讼的管辖法院9.3.1诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.4保密与证据的保存9.4.1双方应对合同执行过程中的保密信息予以保密，并保存相关证据。第十章合同的变更与终止10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同终止的条件与程序10.2.1合同终止的条件如下：10.2.1.1合同约定的工期结束；10.2.1.2双方协商一致解除合同；10.2.1.3一方违约导致合同无法履行；10.2.1.4法律、法规规定合同应终止的其他情形。10.3合同变更与终止后的处理10.3.1合同变更或终止后，乙方应按照甲方的要求撤离施工现场，并办理相关手续。10.4合同变更与终止的有效性10.4.1合同变更与终止协议应经双方签字盖章后生效。第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.1.1合同的转让需双方协商一致，并签订书面转让协议。11.2分包的允许与限制11.2.1乙方不得将其分包工程的任何部分再分包给第三方。11.3分包合同的签订与履行11.3.1乙方与分包商的合同签订后，应报甲方备案。11.4分包的责任与义务11.4.1乙方对分包商的行为负连带责任。第十二章信息与沟通12.1信息的交换与沟通12.1.1双方应保持密切沟通，确保分包工程的顺利进行。12.2会议的召开与参与12.2.1双方应定期召开会议，讨论分包工程进展情况。12.3报告的提交与审批12.3.1乙方应定期向甲方提交工程进度报告，甲方应予审批。12.4保密信息的保护与使用12.4.1双方应对合同执行过程中获得的保密信息予以保护，并按约定使用。第十三章附则13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的期限与终止条件13.2.1本合同的有效期至分包工程完工并验收合格为止。13.3合同的废止与替代13.3.1如双方同意解除本合同，应签订书面协议废止本合同。13.4合同的附件与补充协议13.4.1本合同附件包括：____（列举附件名称）。13.4.2本合同补充协议如下：____（补充协议内容）。第十四章签字盖章14.1合同签字人的资格与授权14.1.1双方的签字人应具有签订合同的资格和授权。14.2合同盖章的要求与程序14.2.1双方应按照规定的程序和要求盖章。14.3合同签字盖章的有效性14.3多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1.3甲方对分包工程的监督和管理甲方应按照主合同的约定，对乙方分包工程进行监督和管理，确保分包工程的进度、质量、安全等满足主合同的要求。甲方有权对乙方的工作进行现场检查，并提出合理化建议和整改要求。1.2.4甲方提供的设计和技术支持甲方应根据分包工程的实际需要，提供必要的设计和技术支持，包括但不限于：工程图纸、技术规范、施工方案等。甲方应在合同约定的时间内，对乙方提出的技术问题进行解答和指导。2.3.2劳务人员的教育和培训甲方应要求乙方对分包工程所使用的劳务人员进行必要的教育和培训，确保其了解工程的要求、操作规程和安全注意事项。乙方应按照甲方的要求，对劳务人员进行相应的考核，确保其具备相应的技能和素质。3.4.2劳务人员的福利和待遇甲方应要求乙方按照主合同的约定和国家相关法律法规的规定，为劳务人员提供合理的福利和待遇，包括但不限于：社会保险、工资支付、劳动保护等。甲方应对乙方的劳务人员福利和待遇情况进行监督，确保其符合合同约定。4.3.2工程质量的检查和验收甲方应按照主合同的约定，对分包工程的质量进行检查和验收。甲方有权要求乙方对不合格的工程进行整改，直至符合合同约定的质量要求。乙方应承担因质量问题导致的违约责任。5.2.2价款的支付和结算甲方应按照合同约定的时间和方式，向乙方支付分包工程的价款。甲方有权对乙方的工程进度和质量进行评估，并根据实际情况调整支付金额。乙方应按照甲方的要求，提供相应的工程进度报告和发票。6.3.2工期延误的处理如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金。甲方也有权要求乙方采取措施加快工程进度，以减少工期延误对主合同的影响。乙方应承担因工期延误导致的甲方损失。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.1.2乙方的分包工程范围和内容乙方应详细列举分包工程的范围和内容，包括但不限于：施工图纸、施工方案、材料设备供应等。乙方应确保分包工程的范围和内容符合主合同的约定。2.2.3乙方的技术能力和经验乙方应具备完成分包工程所需的技术能力和经验。乙方应向甲方提供其相关的技术资质和业绩证明，以证明其具备相应的施工能力。3.3.3乙方的劳务人员管理乙方应对分包工程的劳务人员进行有效管理，确保其服从甲方的管理和监督。乙方应负责劳务人员的技能培训和安全教育，以保证工程顺利进行。4.1.2乙方的材料和设备供应乙方应按照主合同的约定，负责分包工程所需材料和设备的供应。乙方应保证材料和设备的质量符合工程要求，并承担因质量问题导致的违约责任。5.1.3乙方的价格报价和变更乙方应向甲方提供详细的分包工程价格报价，包括工程总价、材料费、人工费等。如乙方需调整价格，应提前向甲方提出书面变更申请，并经甲方同意后方可实施。6.1.3乙方的工程进度和计划乙方应制定详细的工程进度计划，并提交甲方备案。乙方应按照计划进行施工，确保工程按期完成。如乙方预计无法按计划完成工程，应提前向甲方通知。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.1.4第三方中介的角色和职责第三方中介作为分包合同的协调和管理机构，应负责监督甲乙双方的合同履行，协调解决合同执行过程中的问题，确保分包工程的顺利进行。2.2.4第三方中介的监督和检查第三方中介应按照合同约定，对分包工程的进度、质量、安全等方面进行定期监督和检查。第三方中介有权要求甲乙双方提供相关工程进度报告和质量检验报告。3.3.4第三方中介的协调和沟通第三方中介应负责甲乙双方之间的沟通协调工作，及时解决合同执行过程中的矛盾和纠纷。第三方中介应定期组织甲乙双方召开会议，讨论工程进展情况。4.1.3第三方中介的材料和设备验收第三方中介应按照主合同的约定，对乙方提供的材料和设备进行验收。第三方中介有权要求乙方对不合格的材料和设备进行整改或更换。5.1.4第三方中介的价格审核和支付第三方附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程范围与内容说明2.劳务人员配备及技能要求3.工程质量与标准要求4.合同价格与支付计划5.工期与进度计划6.安全生产与环保措施7.违约责任及赔偿方式8.争议解决方式及程序9.合同变更与终止条件10.合同转让与分包规定11.信息与沟通渠道12.合同生效及终止条件13.签字盖章要求二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成分包工程2.乙方提供的劳务人员不符合要求3.乙方未按合同约定支付价款4.乙方未按合同约定提供材料和设备5.乙方未按合同约定保证工程质量6.乙方未按合同约定遵守工期要求7.乙方未按合同约定履行安全生产义务8.乙方未按合同约定保护甲方商业秘密三、法律名词及解释：1.分包合同：指甲方将其在主合同项下的部分工程分