建筑电力工程分包协议

建筑电力工程分包协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除1.4协议的争议解决第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章分包范围和内容3.1分包范围3.2分包内容3.3分包工程的完成标准第四章工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量要求4.3工程验收第五章合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3价款支付的进度第六章工期延误6.1工期延误的责任6.2工期延误的处理第七章材料与设备7.1分包方提供的材料和设备7.2总包方提供的材料和设备7.3材料和设备的使用和管理第八章安全管理8.1安全生产的责任8.2安全事故的处理第九章保密条款9.1保密信息的范围9.2保密信息的保密义务9.3保密信息的例外情况第十章违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的处理第十一章不可抗力11.1不可抗力的界定11.2不可抗力的处理第十二章合同的转让和解除12.1合同的转让12.2合同的解除第十三章争议解决13.1争议解决的途径13.2争议解决的时效第十四章其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的保管和复印件14.3合同的修改和补充合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本分包协议。1.2协议各方的权利和义务1.2.1协议各方应严格履行本协议所规定的权利和义务。1.2.2协议各方应遵守国家法律、法规及行业规定，确保分包工程的顺利进行。1.3协议的生效、变更和解除1.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。1.3.2协议的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。1.4协议的争议解决1.4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。1.4.2若协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第二章工程概述2.1工程名称2.1.1本工程名称为X建筑电力工程。2.2工程地点2.2.1本工程位于X地点。2.3工程规模2.3.1本工程规模为X。2.4工程内容2.4.1工程内容包括电力供应、线路敷设、设备安装等。第三章分包范围和内容3.1分包范围3.1.1分包范围包括本工程的所有电力工程分包工作。3.2分包内容3.2.1分包内容包括电力设备的供应、安装、调试等。3.3分包工程的完成标准3.3.1分包工程应按照总包方提供的技术要求和标准施工，确保工程质量。第四章工程进度与质量4.1工程进度计划4.1.1分包方应按照总包方提供的工程进度计划进行施工。4.2工程质量要求4.2.1分包方应保证分包工程的质量，符合国家相关法律法规和行业标准。4.3工程验收4.3.1工程验收按照总包方的验收标准进行。第五章合同价格与支付5.1合同价格5.1.1本合同价格为人民币X元（大写：X元整）。5.2支付方式5.2.1支付方式为银行转账。5.3价款支付的进度5.3.1价款支付按照工程进度进行。第六章工期延误6.1工期延误的责任6.1.1因分包方原因导致的工期延误，分包方应承担相应的责任。6.2工期延误的处理6.2.1工期延误的处理按照双方协商确定。第七章材料与设备7.1分包方提供的材料和设备7.1.1分包方应按照总包方的要求提供材料和设备。7.2总包方提供的材料和设备7.2.1总包方应按照分包方的工作需要提供材料和设备。7.3材料和设备的使用和管理7.3.1双方应共同负责材料和设备的使用和管理。第八章安全管理8.1安全生产的责任8.1.1分包方应全面负责分包工程的安全生产，确保工程安全。8.1.2总包方应提供必要的安全管理指导和技术支持。8.2安全事故的处理8.2.1发生安全事故时，双方应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。第九章保密条款9.1保密信息的范围9.1.1保密信息包括本工程的技术资料、商业秘密等。9.2保密信息的保密义务9.2.1双方应对保密信息予以保密，不得向第三方泄露。9.3保密信息的例外情况9.3.1法律要求或双方协商确定的例外情况除外。第十章违约责任10.1违约行为的界定10.1.1双方应严格履行本协议，任何一方违反协议均视为违约。10.2违约责任的处理10.2.1违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一章不可抗力11.1不可抗力的界定11.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的处理11.2.1因不可抗力导致无法履行或部分履行本协议的，双方可协商解决。第十二章合同的转让和解除12.1合同的转让12.1.1未经对方同意，任何一方不得将本协议转让给第三方。12.2合同的解除12.2.1协议解除应经双方协商一致，并书面确认。第十三章争议解决13.1争议解决的途径13.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2争议解决的时效13.2.1双方应在争议发生之日起30日内解决，否则可依法向法院提起诉讼。第十四章其他条款14.1合同的生效条件14.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的保管和复印件14.2.1双方各执一份本协议正本，副本具有同等法律效力。14.3合同的修改和补充14.3.1本协议的修改和补充应经双方协商一致，并书面确认。甲方（总包方）：________________乙方（分包方）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更的处理条款1.1：如甲方因工程需要对分包范围和内容进行变更，应及时通知乙方，并协商解决变更事项。条款1.2：甲方指令的变更导致乙方额外费用的产生，甲方应承担相应的费用。条款1.3：甲方指令的变更导致工程进度延误，双方应协商调整工程进度计划。2.甲方的监督和检查权条款2.1：甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保分包工程的质量和安全。条款2.2：甲方检查权包括但不限于施工方案的执行、工程进度的合规、质量的控制等。条款2.3：甲方行使监督和检查权时，乙方应给予必要的配合和支持。3.甲方对分包工程的接收条款3.1：分包工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行工程接收，并办理相关手续。条款3.2：甲方对分包工程的接收不代表对分包工程的最终验收，工程验收按照双方约定的程序进行。条款3.3：甲方对分包工程的接收后，乙方应承担工程保修责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工标准和要求条款1.1：乙方应按照甲方的技术要求和标准进行施工，确保分包工程的质量和安全。条款1.2：乙方施工应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全。条款1.3：乙方应负责对施工人员的培训和管理，保证施工人员具备相应的技能和资质。2.乙方的材料和设备供应条款2.1：乙方应按照甲方的要求供应材料和设备，并保证材料和设备的质量。条款2.2：乙方应负责材料和设备的安全运输和妥善保管，确保施工需要。条款2.3：乙方供应的材料和设备出现质量问题，乙方应承担相应的责任。3.乙方的工程进度和质量保证条款3.1：乙方应按照约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。条款3.2：乙方应保证分包工程的质量和安全，符合国家相关法律法规和行业标准。条款3.3：乙方在施工过程中发现工程设计或施工方案存在问题，应及时与甲方沟通并寻求解决方案。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的角色和职责条款1.1：第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的争议。条款1.2：第三方中介不应干预甲乙双方的正常施工和经营活动，不得损害甲乙双方的合法权益。条款1.3：第三方中介的费用由双方协商确定，并按照约定方式支付。2.第三方中介的调解和裁决效力条款2.1：双方在第三方中介的调解下达成的协议，应视为双方的共同意愿，具有约束力。条款2.2：第三方中介的裁决视为终局裁决，双方应接受并履行裁决结果。条款2.3：若双方对第三方中介的裁决不服，仍可依法向法院提起诉讼。3.第三方中介的保密义务条款3.1：第三方中介应对在调解过程中获悉的双方商业秘密和敏感信息予以保密。条款3.2：第三方中介违反保密义务的，应承担相应的违约责任。条款3.3：第三方中介的保密义务在本协议终止后继续有效，持续时间为____年。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.分包工程详细施工方案3.材料和设备供应清单4.工程进度计划表5.安全生产管理制度6.工程质量验收标准7.保密协议8.第三方中介的调解协议书二、违约行为及认定：1.甲方违反协议导致工期延误2.甲方未按约定支付价款3.甲方未提供约定的材料和设备4.乙方未按约定施工导致工程质量问题5.乙方未按约定时间完成工程6.乙方提供的材料和设备不符合质量要求7.第三方中介未能公正、公平地调解争议8.第三方中介泄露双方商业秘密三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：违反合同约定的一方行为。3.合同解除：合同一方或双方依法终止合同关系。4.合同转让：合同权利和义务的转移。5.保密义务：对合同中涉及的保密信息予以保密的义务。6.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：及时整改，必