建设工程劳务分包协议书

建设工程劳务分包协议书合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序第二章劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包范围2.2工程内容2.3分包工程的交底与验收第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.2价格调整3.3支付方式与时间第四章劳务分包方的义务与责任4.1劳务分包方的义务4.2劳务分包方的责任4.3劳务分包方的权利第五章工程质量与安全5.1工程质量要求5.2质量管理措施5.3安全生产要求5.4安全事故的处理第六章工期与进度6.1合同工期6.2进度计划6.3工期延误的处理第七章变更与解除合同7.1合同变更7.2合同解除7.3变更与解除合同的后果处理第八章违约责任8.1劳务分包方的违约责任8.2发包方的违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更10.3合同的终止第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务11.3保密信息的例外第十二章知识产权保护12.1知识产权的定义12.2知识产权的保护12.3侵权责任第十三章附则13.1合同的补充与附件13.2合同的修改与替代13.3合同解除后的义务第十四章合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人合同编号：_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指由_________（发包方）与_________（劳务分包方）就_________（工程名称）的建设工程劳务分包事宜达成的协议。1.1.2本合同中使用的词语，除另有定义外，其含义如下：（1）发包方：指_________（发包方全称）（2）劳务分包方：指_________（劳务分包方全称）（3）分包工程：指本合同附件中规定的由劳务分包方负责的工程范围。1.1.3本合同的解释权归_________（发包方或劳务分包方）。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用_________（所在国家或地区的法律）。1.3合同文件的优先顺序本合同各文件的优先顺序如下：（1）本合同；（2）本合同的附件；（3）双方签署的补充协议；（4）其他双方认为应当作为本合同组成部分的文件。第二章劳务分包范围与工程内容2.1劳务分包范围2.1.1劳务分包方应按照本合同附件的规定，对分包工程进行施工。2.1.2劳务分包方应负责分包工程的所有劳动力、施工材料、施工设备及施工临时设施的投入。2.2工程内容2.2.1分包工程的具体内容详见附件。2.2.2分包工程的施工标准和质量要求详见附件。2.3分包工程的交底与验收2.3.1发包方应在本合同约定的开工日期前_________日，向劳务分包方进行工程交底。2.3.2分包工程完成后，劳务分包方应按照发包方的要求进行验收。第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.1.1本合同约定的劳务分包价格详见附件。3.1.2价格如有调整，应由双方协商确定。3.2价格调整3.2.1价格调整的条件和方式详见附件。3.3支付方式与时间3.3.1发包方应按照本合同约定的支付方式，向劳务分包方支付劳务分包价款。3.3.2支付时间及金额详见附件。第四章劳务分包方的义务与责任4.1劳务分包方的义务4.1.1劳务分包方应按照本合同约定的工程内容、质量要求、工期等完成分包工程。4.1.2劳务分包方应遵守发包方的管理制度，服从发包方的协调和监督。4.2劳务分包方的责任4.2.1劳务分包方应对分包工程的质量、安全、进度等承担责任。4.2.2劳务分包方应对其施工过程中的行为负责，不得损害发包方和第三方的合法权益。4.3劳务分包方的权利4.3.1劳务分包方有权按照本合同约定获得劳务分包价款。4.3.2劳务分包方有权要求发包方提供施工条件和技术支持。第五章工程质量与安全5.1工程质量要求5.1.1分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。5.1.2劳务分包方应按照发包方提供的技术文件和施工图纸进行施工。5.2质量管理措施5.2.1劳务分包方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量。5.2.2劳务分包方应定期对分包工程的质量进行检查，发现问题及时整改。5.3安全生产要求5.3.1劳务分包方应遵守国家关于安全生产的法律、法规和发包方的安全生产管理制度。5.3.2劳务分包方应加强施工现场的安全防护，确保施工安全。5.4安全事故的处理5.4.1发生安全事故时，劳务分包方应立即报告发包方，并采取有效措施进行处理。5.4.2劳务分包方应对安全事故造成的损失承担责任。第六章工期与进度6.1合同工期6.1.1本合同约定的合同工期第八章违约责任8.1劳务分包方的违约责任8.1.1劳务分包方未按照约定完成分包工程的，应按照逾期完成部分工程价值的_________%向发包方支付违约金。8.1.2劳务分包方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。8.2发包方的违约责任8.2.1发包方未按照约定支付劳务分包价款的，应按照逾期支付部分价款的_________%向劳务分包方支付违约金。8.2.2发包方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿8.3.1因违约造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。8.3.2违约方的赔偿金额应包括实际损失和预期利益。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，争议提交_________（仲裁机构名称）仲裁。9.2仲裁9.2.1仲裁地点为_________（仲裁地点）。9.2.2仲裁语言为_________（语言）。9.3诉讼9.3.1任何一方对仲裁裁决不服的，可在接到裁决书之日起_________日内向人民法院提起诉讼。9.3.2诉讼地点为_________（诉讼地点）。第十章合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2本合同的生效不受双方是否交换合同原件的影响。10.2合同的变更10.2.1双方同意，任何对合同的变更均应以书面形式作出，并由双方签字盖章确认。10.2.2合同变更不得影响合同的合法性和公平性。10.3合同的终止10.3.1本合同终止的条件和方式详见附件。10.3.2合同终止后，劳务分包方应按照发包方的要求完成工程收尾工作。第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.1.1保密信息是指合同双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。11.1.2保密信息包括非公开的技术资料、商业计划、客户名单等。11.2保密义务11.2.1双方对在合同履行过程中获知的对方的保密信息承担保密义务。11.2.2双方不得向任何第三方泄露或透露保密信息。11.3保密信息的例外11.3.1保密信息不包括法律要求披露的信息，但披露时应尽量保护对方的利益。11.3.2保密信息不包括双方同意披露的信息。第十二章知识产权保护12.1知识产权的定义12.1.1知识产权是指合同双方在合同履行过程中创造的、依法享有的专利权、著作权、商标权等。12.1.2双方同意，合同履行过程中创造的知识产权归创造方所有。12.2知识产权的保护12.2.1双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。12.2.2双方在合同履行过程中创造的知识产权，应按照法律规定和双方的约定进行保护。12.3侵权责任12.3.1侵犯对方知识产权的，侵权方应承担相应的法律责任。12.3.2侵权方的赔偿金额应包括实际损失和预期利益。第十三章附则13.1合同的补充与附件13.1.1本合同的附件是本合同的有效组成部分。13.1.2双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。13.2合同的修改与替代13.2.1双方同意，任何对本合同的修改或替代均应以书面形式作出，并由双方签字盖章确认。13.2.2合同的修改或替代不得影响合同的合法性和公平性。13.3合同解除后的义务13.3.1合同解除后，双方应按照本合同约定履行解除后的义务。13.3.2合同多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对乙方的管理和服务甲方应按照合同约定，对乙方进行合理的管理和服务，包括但不限于提供施工图纸、技术交底、工程进度安排等。甲方应确保乙方的施工条件符合合同约定和国家相关法律法规的要求。1.2甲方对工程质量的监督甲方应负责对分包工程的质量和进度进行监督，确保工程按照合同约定的标准和要求完成。甲方有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方对不符合质量要求的部分进行整改。1.3甲方对工期的控制甲方应按照合同约定的工期要求，对乙方进行工期控制。如果乙方未能按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取措施加快工程进度。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工质量乙方应按照合同约定的施工标准和质量要求，完成分包工程。乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，确保分包工程的质量符合要求。2.2乙方的施工安全乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度。乙方应加强施工现场的安全防护，确保施工安全，防止安全事故的发生。2.3乙方的工程进度乙方应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，确保工程按照进度计划进行。如果乙方未能按照约定的工期完成工程，乙方应支付违约金，并采取措施加快工程进度。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的角色和责任第三方中介作为合同的见证方和协调方，应负责监督甲乙双方履行合同的义务和责任。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。3.2第三方中介的监督和协调第三方中介应定期对施工现场进行监督和检查，确保甲乙双方按照合同约定的标准和要求进行施工。第三方中介应协调甲乙双方解决施工过程中的问题，确保工程的顺利进行。3.3第三方中介的违约责任如果第三方中介未能按照合同约定履行监督和协调的职责，导致工程出现质量、安全或进度问题，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按约定提供施工图纸、技术交底、工程进度安排等，导致乙方施工受到影响。未确保乙方的施工条件符合合同约定和国家相关法律法规的要求。未按约定对分包工程的质量和进度进行有效监督。2.乙方违约行为及认定未按约定标准完成分包工程，导致工程质量不符合要求。未遵守国家关于安全生产的法律、法规和甲方的安全生产管理制度。未按约定的工期完成工程，导致工期延误。3.第三方中介违约行为及认定未按合同约定履行监督和协调的职责，导致工程出现质量、安全或进度问题。未公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。三、法律名词及解释：1.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。2.工期延误：乙方未按约定的工期完成工程，导致工程进度延迟。3.知识产权：合同双方在合同履行过程中创造的专利权、著作权、商标权等。4.第三方中介：作为合同的见证方和协调方，负责监督甲乙双方履行合同的义务和责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工图纸和技术交底不明确解决方案：双方应详细明确施工图纸和技术交底，必要时可聘请专业工程师进行澄清。2.施工条件不符合要求解决方案：甲方应确保施工条件符合合同约定和国家相关法律法规的要求，并及时提供整改措