幕墙工程劳务分包合同书

幕墙工程劳务分包合同书合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成与生效条件第二章双方的权利与义务2.1分包商的权利与义务2.2总包方的权利与义务第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准3.3质量问题的处理第四章工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误的处理4.3提前完工的奖励与结算第五章价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与支付时间5.3价格调整的条件与方法第六章材料与设备6.1分包商提供的材料与设备6.2总包方提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与维护第七章安全管理与环保7.1安全生产的要求与责任7.2安全事故的处理7.3环境保护与废物处理第八章违约责任8.1分包商的违约行为及其责任8.2总包方的违约行为及其责任第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一章合同的终止与结算11.1合同终止的条件11.2结算方式与时间11.3合同终止后的义务与责任第十二章一般条款12.1信息的保密12.2法律适用与争议解决12.3合同的修改与补充第十三章附件13.1附件的组成与效力13.2附件的补充与修改第十四章签署与备案14.1合同签署的时间与地点14.2合同备案的程序与要求合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所述词语，除上下文另有定义外，其含义如下：（1）甲方：指具有工程总包资质的合同当事人。（2）乙方：指具有幕墙工程劳务分包资质的合同当事人。（3）分包工程：指甲方将其合同约定的幕墙工程范围内的劳务作业分包给乙方实施的工程。1.2分包工程的范围与内容1.2.1分包工程包括但不限于幕墙结构施工、玻璃安装、幕墙构件制作与安装、幕墙系统调试等工作。1.2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务人员，并按照合同约定的标准和进度完成分包工程。1.3分包合同的组成与生效条件1.3.1本合同由合同协议书、附件以及双方协商一致的其他文件组成。1.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。第二章双方的权利与义务2.1分包商的权利与义务2.1.1乙方有权按照合同约定获得分包工程的劳务报酬。2.1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务人员，并保证分包工程的顺利进行。2.1.3乙方应按照合同约定的标准进行施工，确保分包工程的质量符合要求。2.2总包方的权利与义务2.2.1甲方应按照合同约定向乙方支付劳务报酬。2.2.2甲方应提供施工场地、施工条件以及必要的施工资料，并确保分包工程的顺利进行。2.2.3甲方应对乙方施工过程中的安全、质量、进度等进行监督和管理，并有权要求乙方进行整改。第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.1.1分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.1.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保分包工程的质量。3.2工程验收标准3.2.1工程验收应按照合同约定的标准进行，包括质量、安全、进度等方面的验收。3.2.2乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收不合格的部分进行整改。3.3质量问题的处理3.3.1对于分包工程的质量问题，乙方应负责及时整改，并承担相应的责任。3.3.2甲方有权要求乙方对质量问题进行整改，并根据实际情况追究乙方的责任。第四章工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1乙方应根据合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。4.1.2乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.2工期延误的处理4.2.1若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.2.2若因甲方原因导致工期延误，甲方应根据实际情况给予乙方相应的补偿。4.3提前完工的奖励与结算4.3.1若乙方提前完成分包工程，甲方应根据实际情况给予乙方提前完工奖励。4.3.2提前完工奖励的金额和方式由双方另行协商确定。第五章价格与支付5.1合同价格的确定5.1.1分包工程的合同价格包括但不限于劳务报酬、材料费、设备费、管理费等。5.1.2合同价格的具体金额和支付方式由双方在合同中约定。5.2支付方式与支付时间5.2.1甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬。5.2.2甲方支付劳务报酬的时间和金额应根据工程进度和质量情况进行调整。5.3价格调整的条件与方法5.3.1若因市场行情变化等原因导致合同价格需要调整，双方应协商确定价格调整的条件和方式。第六章材料与设备6.1分包商提供的材料与设备6.1.1乙方应按照合同约定的标准和质量要求提供材料和设备。6.1.2乙方应对提供的材料和设备的质量负责，并承担相应的责任。6.2总包方提供的材料与设备6.2.1第八章违约责任8.1乙方的违约行为及其责任8.1.1若乙方未能按照合同约定完成分包工程，或分包工程的质量不符合约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、支付逾期完工的违约金等。8.1.2若乙方擅自将分包工程转包或分包给第三方，甲方有权立即终止合同，并要求乙方支付违约金。8.2总包方的违约行为及其责任8.2.1若甲方未能按照合同约定支付劳务报酬或其他费用，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款的违约金、赔偿乙方因此遭受的损失等。8.2.2若甲方未能提供合同约定的施工条件或资料，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同的变更应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.1.2合同变更的内容应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。10.2合同解除的条件与程序10.2.1合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。10.2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求完成善后工作，包括但不限于拆除临时设施、清理施工现场等。第十一章合同的终止与结算11.1合同终止的条件11.1.1合同终止的条件应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。11.1.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成善后工作，包括但不限于拆除临时设施、清理施工现场等。11.2结算方式与时间11.2.1合同终止后，甲方应按照合同约定的方式和时间向乙方支付劳务报酬及其他费用。11.2.2结算金额应根据实际完成的工作量进行计算。11.3合同终止后的义务与责任11.3.1合同终止后，乙方应按照甲方的要求办理相关手续，包括但不限于工程验收、资料移交等。11.3.2合同终止后，乙方应对其在合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密予以保密，并不得向第三方泄露。第十二章一般条款12.1信息的保密12.1.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，并不得向第三方泄露。12.1.2保密义务应在本合同终止后继续有效，并按双方约定或法律法规的规定执行。12.2法律适用与争议解决12.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3合同的修改与补充12.3.1合同的修改和补充应采用书面形式，并经双方签字盖章确认。12.3.2合同的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三章附件13.1附件的组成与效力13.1.1附件是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。13.1.2附件的补充与修改应经双方书面确认，并与本合同一并执行。第十四章签署与备案14.1合同签署的时间与地点14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。14.1.2本合同的签署地点为中华人民共和国____________。14.2合同备案的程序与要求14.2.1双方应按照相关法律法规的要求，将本合同备案至相应的主管部门。14.2.2双方应妥善保管本合同及其附件，并按照约定办理相关手续。合同编号_________甲方（总包方）：_________________________乙方（分包方）：_________________________签订日期：______________________________（签字）多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指派工程师甲方指派一名工程师负责对乙方施工过程进行监督和管理，确保乙方按照合同约定的标准进行施工。工程师有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行指导和检查。1.2甲方提供的施工资料甲方应提供完整的施工图纸、技术规范、施工要求等资料，并确保资料的准确性和完整性。甲方应根据工程进度及时提供所需资料，以保证乙方的施工顺利进行。1.3甲方的变更权甲方有权根据工程实际情况对分包工程的内容、进度、质量要求等进行变更。甲方应在变更前与乙方进行协商，并按照合同约定的变更程序进行。1.4甲方的暂停权（1）乙方未能按照合同约定的标准进行施工，严重影响工程质量或安全；（2）乙方未能按照合同约定的进度进行施工，严重延误工程进度；（3）出现不可抗力或其他特殊情况，影响工程施工。1.5甲方的终止权（1）乙方未经甲方同意，将分包工程转包或分包给第三方；（2）乙方严重违反合同约定，导致工程无法继续进行；（3）出现不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工准备乙方应按照甲方的要求，提前做好施工前的准备工作，包括人员配置、材料采购、施工设备准备等。乙方应确保施工资源的充足和合理配置，以保证施工的顺利进行。2.2乙方的施工质量乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保分包工程的质量符合要求。乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，并承担相应的责任。2.3乙方的施工进度乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，确保工程按期完成。乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时解决影响进度的因素。2.4乙方的安全责任乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全管理工作。乙方应对施工现场的安全事故负责，并承担相应的赔偿责任。2.5乙方的保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，并不得向第三方泄露。保密义务应在本合同终止后继续有效，并按双方约定或法律法规的规定执行。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介作为合同的协调和监督机构，应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应定期对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，并提出改进建议。3.2第三方中介的调解权第三方中介有权对合同履行过程中的争议进行调解，协助双方达成一致。调解过程应遵循公平、公正、公开的原则，双方应予以积极配合。3.3第三方中介的监督权第三方中介应有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照合同约定的标准进行施工。第三方中介有权要求乙方对施工中的问题进行整改，并提出合理化建议。3.4第三方中介的评估权第三方中介应有权对分包工程的进度、质量、安全等方面进行评估，并出具评估报告。评估报告应作为甲方对乙方进行考核和支付劳务报酬的依据之一。3.5第三方中介的费用第三方中介的费用应由双方协商确定，并在合同中明确。第三方中介的费用包括但不限于协调费、监督费、评估费等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸及技术规范2.施工计划及进度表3.材料及设备清单4.安全施工方案5.质量保证体系文件6.劳务人员名单及资质证明7.合同变更协议8.工程验收报告9.结算单及支付凭证10.违约责任确认书二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定的标准进行施工，严重影响工程质量或安全。2.乙方未能按照合同约定的进度进行施工，严重延误工程进度。3.乙方未经甲方同意，将分包工程转包或分包给第三方。4.乙方严重违反合同约定，导致工程无法继续进行。5.甲方未能按照合同约定的时间和金额向乙方支付劳务报酬。6.甲方未能提供合同约定的施工条件或资料，导致乙方无法正常施工。7.甲方擅自变更分包工程的内容、进度、质量要求等，未与乙方进行协商。8.甲方无正当理由暂停或终止乙方施工。三、法律名词及解释：1.分包：指总包方将部分工程分包给具有相应资质的分包方实施的行为。2.劳务分包：指总包方将劳务作业分包给具有相应资质的分包方实施的行为。3.合同生效：指合同自双方签字盖章之日起具有法律约束力。4.违约：指一方未能履行合同约定的义务或条件。5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。6.质量问题：指分包工程的施工质量不符合合同约定的标准。7.安全事故：指在施工过程中发生的可能导致人员伤亡、财产损失或其他不良后果的事件。8.环保要求：指国家相关法律法规对施工现场环境保护的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：调整施工计划，增加施工人员或设备，加强现场管理。2.质量问题：乙方及时整改，甲方协助监督，必