2024围挡制作安装与城市环境治理工程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024围挡制作安装与城市环境治理工程合同本合同目录一览1.1.1项目名称1.1.2项目地点1.1.3项目规模1.1.4项目期限1.2.1施工单位名称1.2.2施工单位资质1.2.3施工单位联系方式1.3.1招标单位名称1.3.2招标单位资质1.3.3招标单位联系方式1.4.1合同双方权利和义务1.4.2项目实施过程中的变更和调整1.5.1围挡材料要求1.5.2围挡安装标准1.5.3围挡验收标准1.6.1施工进度安排1.6.2施工阶段划分1.7.1付款方式及进度1.7.2质保金及退还条件1.8.1施工现场安全管理1.8.2环境保护及污染防治措施1.9.1施工过程中的协调与沟通1.10.1工程验收及交付1.11.1违约责任1.12.1争议解决方式1.13.1合同生效及终止1.14.1其他约定事项第一部分：合同如下：第一条项目信息1.1.1项目名称：2024围挡制作安装与城市环境治理工程1.1.2项目地点：[具体地址]1.1.3项目规模：[具体面积或长度]1.1.4项目期限：自合同签订之日起至[具体日期]第二条施工单位信息1.2.1施工单位名称：[施工单位全称]1.2.2施工单位资质：[资质等级]1.2.3施工单位联系方式：[联系电话]、[电子邮箱]第三条招标单位信息1.3.1招标单位名称：[招标单位全称]1.3.2招标单位资质：[资质等级]1.3.3招标单位联系方式：[联系电话]、[电子邮箱]第四条合同双方权利和义务1.4.1施工单位应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。1.4.2招标单位应按合同约定支付工程款项，并对工程质量进行监督。1.4.3双方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。第五条围挡材料要求1.5.1围挡材料应选用符合国家标准和行业标准的产品。1.5.2围挡材料规格、型号、颜色等应符合设计要求。1.5.3围挡材料供应商应提供相关产品合格证明。第六条围挡安装标准1.6.1围挡安装应确保稳固、美观、耐用。1.6.2围挡基础应牢固，深度、宽度符合设计要求。1.6.3围挡安装后应进行质量检查，合格后方可投入使用。第七条施工进度安排1.7.1施工进度计划应包括各阶段工作内容和完成时间。1.7.2施工单位应按计划进行施工，确保工程按时完成。1.7.3双方应定期对施工进度进行评估，必要时进行调整。第八条付款方式及进度1.7.1付款方式：工程款按进度分阶段支付，具体如下：8.1.1首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%。8.1.2进度款：各阶段工程完成后，经招标单位验收合格后5个工作日内支付该阶段工程款的50%。8.1.3竣工验收款：工程竣工验收合格后10个工作日内支付剩余工程款的20%。8.1.4质保金：合同总额的10%作为质保金，在质保期满后无质量问题退还。第九条质保金及退还条件1.7.2质保金的使用：质保金用于工程保修期内可能发生的维修费用。1.7.3退还条件：工程在保修期内无质量问题，质保期满后7个工作日内退还质保金。第十条施工现场安全管理1.8.1施工单位应制定施工现场安全管理制度，确保施工安全。1.8.2施工单位应配备必要的安全防护设施，对施工现场进行定期检查和维护。1.8.3施工单位应教育施工人员遵守安全操作规程，预防安全事故。第十一条环境保护及污染防治措施1.8.2施工单位应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。1.8.3施工单位应遵守国家有关环境保护法规，做好噪声、废水、废气等污染物的处理。第十二条施工过程中的协调与沟通1.9.1双方应建立定期沟通机制，及时解决施工过程中的问题。1.9.2施工单位应向招标单位报告施工进度、质量、安全等情况。1.9.3招标单位应支持施工单位的工作，协助解决施工中的困难。第十三条工程验收及交付1.10.1工程验收：工程完成后，由招标单位组织验收。1.10.2验收标准：验收标准应符合国家相关规范和设计要求。1.10.3交付条件：工程经验收合格，达到交付条件后，施工单位应向招标单位交付工程。第十四条违约责任1.11.1施工单位未按时完成工程，每延误一天，应向招标单位支付合同总额的0.1%作为违约金。1.11.2招标单位未按时支付工程款，每延误一天，应向施工单位支付逾期付款利息。1.11.3任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的法律责任。第十五条争议解决方式1.12.1双方发生争议时，应友好协商解决。1.12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十六条合同生效及终止1.13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.13.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同时，合同终止。第十七条其他约定事项1.14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。1.14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的非合同双方当事人。1.1.2第三方可以是中介方、监理方、检测方、咨询方等，具体根据合同履行需要确定。第二条第三方介入条件1.2.1第三方介入需经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。1.2.2第三方介入应有利于合同目的的实现，提高合同履行的效率和质量。第三条第三方责任限额1.3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。1.3.2第三方的责任限额由合同双方在合作协议中约定，最高不超过合同总额的[具体比例]。第四条第三方责权利1.4.1第三方享有合作协议中约定的权利，包括但不限于：4.1.1收取合理的服务费用。4.1.2获得合同履行所需的信息和资料。4.1.3在合同履行过程中对工程质量、进度、安全等进行监督。1.4.2第三方承担合作协议中约定的义务，包括但不限于：4.2.1按照合同要求提供专业服务。4.2.2确保服务质量符合相关标准和要求。4.2.3对合同履行过程中发现的问题及时通知合同双方。第五条第三方与其他各方的划分说明1.5.1第三方与合同双方的关系为委托代理或合作协议关系，不属于合同主体。1.5.2第三方对合同双方的权利和义务不承担连带责任。1.5.3第三方与合同双方的权利义务关系由合作协议约定。第六条第三方介入的程序1.6.1第三方介入前，合同双方应就第三方的资质、服务内容、费用等事项进行协商确定。1.6.2第三方介入后，合同双方应保持密切沟通，确保第三方的工作与合同履行同步。第七条第三方介入的变更与解除1.7.1合同双方可协商变更第三方的服务内容或终止第三方介入。1.7.2变更或解除第三方介入需书面通知第三方，并经合同双方签字确认。第八条第三方介入的费用承担1.8.1第三方介入产生的费用由合同双方在合作协议中约定，由合同双方或其中一方承担。1.8.2第三方介入的费用应在合同约定的支付方式下支付。第九条第三方介入的争议解决1.9.1第三方介入过程中产生的争议，由合同双方协商解决。1.9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款1.10.1第三方在介入过程中获取的合同双方信息，应予以保密。1.10.2未经合同双方书面同意，第三方不得向任何第三方泄露相关信息。第十一条第三方介入的合规性1.11.1第三方介入应符合国家相关法律法规的要求。1.11.2第三方应具备相应的资质和条件，确保其服务符合合同要求。第十二条第三方介入的终止1.12.1合同履行完毕或合同解除后，第三方介入终止。1.12.2第三方介入终止后，合同双方应就第三方介入期间的成果进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目设计图纸及技术规范要求：图纸应清晰、完整，技术规范应符合国家相关标准。说明：此附件为项目施工的重要依据，施工单位应仔细核对。2.附件二：围挡材料清单及合格证明要求：材料清单应详细列出材料名称、规格、型号、数量等，合格证明应真实有效。说明：此附件用于证明围挡材料符合合同要求。3.附件三：施工进度计划表要求：计划表应包括各阶段工作内容、起止时间、责任人等。说明：此附件用于监控施工进度，确保工程按时完成。4.附件四：施工日志要求：日志应记录施工过程中的重要事项，包括天气、材料使用、人员变动等。说明：此附件用于追溯施工过程中的问题，便于责任认定。5.附件五：工程质量检验报告要求：报告应详细记录工程质量检验结果，包括检验方法、检验数据等。说明：此附件用于证明工程质量符合合同要求。6.附件六：工程验收报告要求：报告应记录工程验收结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明：此附件用于证明工程已通过验收。7.附件七：付款凭证要求：凭证应真实有效，包括付款时间、金额、收款人等。说明：此附件用于证明款项已支付。8.附件八：第三方合作协议要求：协议应明确第三方介入的具体内容、权利义务、责任限额等。说明：此附件用于规范第三方介入行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按时完成工程责任认定：每延误一天，施工单位应向招标单位支付合同总额的0.1%作为违约金。示例：若合同约定工程应在2024年6月30日前完成，实际完成时间为2024年7月10日，则施工单位需支付10天的违约金。2.违约行为：招标单位未按时支付工程款责任认定：每延误一天，招标单位应向施工单位支付逾期付款利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。示例：若合同约定首付款应在合同签订后5个工作日内支付，实际支付时间为第6个工作日，则招标单位需支付5天的逾期付款利息。3.违约行为：第三方未按约定提供服务责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由合同双方在合作协议中约定。示例：若第三方在介入过程中未按时提供检测报告，导致工程延期，则第三方需按合同约定支付赔偿金。4.违约行为：工程质量不符合要求责任认定：施工单位应承担修复或重新施工的责任，直至工程质量符合合同要求。示例：若围挡安装后发现质量问题，施工单位需负责修复，直至合格。5.违约行为：违反施工现场安全管理规定责任认定：施工单位应承担因违反安全规定导致的损失，包括人员伤亡、财产损失等。示例：若因施工单位违反安全操作规程导致安全事故，施工单位需承担全部责任。全文完。2024围挡制作安装与城市环境治理工程合同1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程工期2.双方责任2.1甲方的责任2.2乙方的责任3.围挡制作3.1材料要求3.2制作标准3.3制作进度4.围挡安装4.1安装要求4.2安装进度4.3安装验收5.城市环境治理5.1治理范围5.2治理内容5.3治理标准6.工程款项6.1款项支付方式6.2款项支付时间6.3款项支付条件7.质量保证7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境保护事故处理10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后事宜第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024围挡制作安装与城市环境治理工程1.2工程地点：市区1.3工程规模：总面积约为10000平方米，围挡总长度约为3000米1.4工程工期：自合同签订之日起，工期为60日历天2.双方责任2.1甲方的责任：2.1.1提供施工图纸、技术文件和施工场地；2.1.2按时支付工程款项；2.1.3配合乙方进行工程验收；2.1.4负责协调施工过程中与第三方的关系。2.2乙方的责任：2.2.1按照甲方要求进行围挡制作和安装；2.2.2按照施工图纸和技术文件进行施工；2.2.3确保工程质量，符合国家相关标准；2.2.4负责安全生产和环境保护。3.围挡制作3.1材料要求：3.1.1围挡材料应采用镀锌钢管、冷轧钢板等优质材料；3.1.2材料表面处理应符合防腐要求；3.1.3材料尺寸和重量应符合设计图纸要求。3.2制作标准：3.2.1围挡制作应严格按照设计图纸和技术规范进行；3.2.2围挡结构应稳定、牢固，无变形、扭曲现象；3.2.3围挡表面应平整、光滑，无明显划痕、凹凸不平。3.3制作进度：3.3.1围挡制作进度应与工程进度相匹配；3.3.2乙方应在合同签订后30日内完成围挡制作。4.围挡安装4.1安装要求：4.1.1围挡安装位置应准确，符合设计图纸要求；4.1.2围挡安装应牢固，无松动、倾斜现象；4.1.3围挡安装后应进行隐蔽工程验收。4.2安装进度：4.2.1围挡安装进度应与工程进度相匹配；4.2.2乙方应在合同签订后40日内完成围挡安装。4.3安装验收：4.3.1安装验收应在围挡安装完成后进行；4.3.2甲乙双方应共同参与验收，并对围挡质量进行确认。5.城市环境治理5.1治理范围：5.1.1治理范围包括工程场地及周边区域；5.1.2治理内容包括垃圾清理、绿化养护、道路保洁等。5.2治理内容：5.2.1垃圾清理：每天进行两次，确保垃圾日产日清；5.2.2绿化养护：定期进行修剪、施肥、浇水等；5.2.3道路保洁：每天进行一次，确保道路清洁。5.3治理标准：5.3.1治理标准应符合国家相关标准；5.3.2治理效果应达到甲方满意。6.工程款项6.1款项支付方式：6.1.1工程款项采用分阶段支付方式；6.1.2第一阶段支付：合同签订后支付30%；6.1.3第二阶段支付：围挡制作完成并验收合格后支付30%；6.1.4第三阶段支付：围挡安装完成并验收合格后支付30%；6.1.5第四阶段支付：工程完工验收合格后支付10%。6.2款项支付时间：6.2.1每阶段款项支付时间应在规定时间内完成；6.2.2逾期支付应承担相应违约责任。6.3款项支付条件：6.3.1款项支付条件应符合合同约定；6.3.2甲方有权根据实际情况调整支付条件。8.质量保证8.1质量标准：8.1.1围挡材料应符合国家标准；8.1.2围挡制作和安装应达到国家施工质量验收规范；8.1.3城市环境治理工作应符合相关行业标准。8.2质量检查：8.2.1乙方应定期进行自检，确保工程质量；8.2.2甲方有权对工程质量进行抽查；8.2.3工程质量出现问题时，乙方应立即整改。8.3质量责任：8.3.1乙方对工程质量承担全部责任；8.3.2工程质量不合格，乙方应无条件返工直至合格。9.安全生产9.1安全生产责任：9.1.1乙方应制定安全生产措施，确保施工安全；9.1.2乙方应对施工人员进行安全教育培训；9.1.3乙方应配备必要的安全防护设施。9.2安全生产措施：9.2.1施工现场应设置安全警示标志；9.2.2施工人员应佩戴安全防护用品；9.2.3施工机械应定期检查和维护。9.3安全生产事故处理：9.3.1发生安全生产事故，乙方应立即上报甲方；9.3.2乙方应配合甲方进行调查和处理；9.3.3事故责任由责任方承担。10.环境保护10.1环境保护责任：10.1.1乙方应遵守国家环境保护法律法规；10.1.2乙方应采取措施减少施工对环境的影响；10.1.3乙方应对施工产生的废弃物进行妥善处理。10.2环境保护措施：10.2.1施工现场应设置环境保护设施；10.2.2施工车辆应采取防尘措施；10.2.3施工废水应经过处理后再排放。10.3环境保护事故处理：10.3.1发生环境保护事故，乙方应立即上报甲方；10.3.2乙方应配合甲方进行调查和处理；10.3.3事故责任由责任方承担。11.合同变更11.1变更条件：11.1.1因不可抗力导致合同无法履行；11.1.2因工程变更导致合同内容发生变化；11.1.3因国家政策调整导致合同无法履行。11.2变更程序：11.2.1双方应协商一致，签订书面变更协议；11.2.2变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。11.3变更责任：11.3.1因变更导致合同无法履行，双方互不承担责任；11.3.2因变更导致工程成本增加，由变更方承担。12.违约责任12.1违约情形：12.1.1乙方未按合同约定完成工程；12.1.2乙方未按合同约定支付工程款项；12.1.3乙方违反合同约定的其他行为。12.2违约责任：12.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失；12.2.2违约金按合同金额的10%计算；12.2.3甲方有权解除合同，并要求乙方承担全部责任。12.3违约处理：12.3.1违约发生后，双方应协商解决；12.3.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式：13.1.1双方应友好协商解决争议；13.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；13.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序：13.2.1争议发生后，双方应在30日内提出书面解决请求；13.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决；13.2.3法院应在收到起诉状后6个月内作出判决。13.3争议解决地点：13.3.1争议解决地点为合同签订地；13.3.2争议解决语言为中文。14.合同终止14.1合同终止条件：14.1.1合同约定的工程完工；14.1.2双方协商一致解除合同；14.1.3因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同终止程序：14.2.1双方应签订书面终止协议；14.2.2终止协议作为合同附件，具有同等法律效力。14.3合同终止后事宜：14.3.1双方应结清合同款项；14.3.2乙方应拆除施工设施，清理施工现场；14.3.3双方应妥善处理合同终止后的其他事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、施工咨询机构、仲裁机构、法院等。15.1.2第三方介入的目的是为了保证合同的履行，提高工程质量，解决合同履行过程中的争议。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方的责任限额由双方在合同中约定，原则上不超过合同总金额的5%。15.3第三方责权利15.3.1第三方的责任：15.3.1.1第三方应按照合同约定和行业标准履行职责；15.3.1.2第三方应保证其提供的服务和成果符合合同要求；15.3.1.3第三方应对其提供的服务和成果承担相应的法律责任。15.3.2第三方的权利：15.3.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息；15.3.2.2第三方有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查；15.3.2.3第三方有权对甲乙方的违约行为提出异议，并要求其改正。15.3.3第三方的义务：15.3.3.1第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙方的商业秘密；15.3.3.2第三方应按时提交工作成果和报告；15.3.3.3第三方应配合甲乙方的管理工作。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：15.4.1.1第三方应向甲方负责，接受甲方的监督和管理；15.4.1.2甲方有权要求第三方提供相关服务，并支付相应费用。15.4.2第三方与乙方的关系：15.4.2.1第三方应向乙方提供技术服务，协助乙方完成工程任务；15.4.2.2乙方应配合第三方的工作，并提供必要的条件和支持。15.4.3第三方与甲乙双方的关系：15.4.3.1第三方是甲乙双方的共同服务提供者，应维护双方的合法权益；15.4.3.2第三方应公平公正地处理甲乙双方的争议。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件：16.1.1合同履行过程中出现重大质量、安全、进度等问题；16.1.2双方协商一致，认为需要第三方介入；16.1.3法律法规规定需要第三方介入。16.2第三方介入的程序：16.2.1双方应共同确定第三方；16.2.2第三方应与甲乙双方签订服务协议；16.2.3第三方应按照服务协议履行职责。16.3第三方介入的费用：16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方共同承担；16.3.2第三方介入的费用应在服务协议中明确约定。17.第三方介入后的合同调整17.1合同条款的调整：17.1.1第三方介入后，如需调整合同条款，应由甲乙双方与第三方协商一致；17.1.2调整后的合同条款作为原合同的补充，具有同等法律效力。17.2合同权利义务的调整：17.2.1第三方介入后，甲乙双方的权利义务应相应调整；17.2.2调整后的权利义务应在服务协议中明确约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术文件详细要求：包含工程名称、地点、规模、设计说明、施工图、材料清单等。附件说明：施工图纸及技术文件是施工的依据，必须详细准确。2.工程量清单详细要求：列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明：工程量清单是工程款项结算的依据。3.工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制日期。附件说明：工程进度计划是确保工程按时完成的依据。4.质量保证计划详细要求：包括质量目标、质量管理体系、质量控制措施等。附件说明：质量保证计划是确保工程质量达到合同要求的依据。5.安全生产措施计划详细要求：包括安全生产目标、安全生产责任、安全防护措施等。附件说明：安全生产措施计划是确保施工安全的重要文件。6.环境保护措施计划详细要求：包括环境保护目标、环境保护措施、污染物排放标准等。附件说明：环境保护措施计划是遵守国家环保法规的依据。7.工程款项支付计划详细要求：包括各阶段款项支付的时间、金额、条件等。附件说明：工程款项支付计划是确保工程资金合理使用的依据。8.合同变更记录详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方签字等。附件说明：合同变更记录是合同执行的补充文件。9.工程验收报告详细要求：包括验收日期、验收人员、验收结论等。附件说明：工程验收报告是工程完工的证明文件。10.违约行为处理记录详细要求：记录违约行为、处理措施、处理结果等。附件说明：违约行为处理记录是处理违约行为的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方未在合同约定的时间内完成围挡制作，应支付违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款项责任认定：甲方应承担违约责任，支付违约金，并支付利息。示例：若甲方未在约定的时间内支付工程款项，应支付违约金及相应利息。3.第三方未按合同约定履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因此造成的损失。示例：若第三方未按合同约定提供服务质量，应赔偿甲方损失。4.工程质量不合格责任认定：乙方应承担违约责任，进行返工或修复，直至合格。示例：若围挡制作质量不合格，乙方应进行返工。5.施工现场发生安全事故责任认定：乙方应承担主要责任，赔偿因此造成的损失。示例：若施工现场发生安全事故，乙方应赔偿受伤人员医疗费用。6.环境保护措施不到位责任认定：乙方应承担违约责任，整改环保措施，并赔偿损失。示例：若乙方未按环保要求处理施工废弃物，应进行整改并赔偿。全文完。2024围挡制作安装与城市环境治理工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.工程内容3.1围挡制作3.1.1材料要求3.1.2制作工艺3.1.3质量标准3.2围挡安装3.2.1安装方法3.2.2安装标准3.2.3安全措施4.工程合同价格4.1工程总造价4.2付款方式4.3付款节点4.4逾期付款罚金5.材料供应5.1材料品牌5.2材料规格5.3材料采购方式5.4材料质量保证6.施工进度与质量6.1施工进度计划6.2施工质量检查6.3施工验收6.4质量保证期7.人员配备与管理7.1人员配备要求7.2人员培训7.3人员管理8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求8.4环境保护措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：材料清单12.3附件三：施工方案12.4附件四：其他相关文件13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、邮箱等]2.工程概况2.1工程名称2024围挡制作安装与城市环境治理工程2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程占地面积、围挡长度等]2.4工程工期自合同签订之日起[具体工期]，如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。2.5工程质量要求符合国家相关质量标准，确保围挡安装牢固、美观、耐用。3.工程内容3.1围挡制作3.1.1材料要求采用[具体材料名称]，符合国家标准。3.1.2制作工艺按照[具体制作工艺流程]，确保围挡质量。3.1.3质量标准围挡表面平整，无锈蚀、裂纹、变形等缺陷。3.2围挡安装3.2.1安装方法采用[具体安装方法]，确保安装牢固。3.2.2安装标准围挡立柱垂直度误差不超过[具体数值]，水平误差不超过[具体数值]。3.2.3安全措施在施工过程中，严格执行安全操作规程，确保施工人员安全。4.工程合同价格4.1工程总造价[工程总造价金额]4.2付款方式采用分阶段付款方式，具体如下：（1）合同签订后[具体金额]作为预付款；（2）工程完成验收合格后支付[具体金额]；（3）工程保修期满后支付[具体金额]。4.3付款节点按照工程进度和验收情况，确定具体付款节点。4.4逾期付款罚金如乙方逾期付款，应向甲方支付[具体罚金比例]的罚金。5.材料供应5.1材料品牌[具体材料品牌]5.2材料规格[具体材料规格]5.3材料采购方式由甲方负责采购，乙方提供相关材料信息。5.4材料质量保证乙方提供的材料必须符合国家相关质量标准，如有质量问题，乙方负责无偿更换。6.施工进度与质量6.1施工进度计划[具体施工进度计划表]6.2施工质量检查甲方将定期对施工质量进行检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。6.3施工验收工程完成后，由双方共同进行验收，验收合格后方可投入使用。6.4质量保证期自工程验收合格之日起，质量保证期为[具体期限]。8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任甲方负责提供安全施工环境，乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。8.2安全生产措施乙方应制定详细的安全施工方案，包括安全操作规程、安全防护设施等。8.3环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，如噪音、粉尘、废水等。8.4环境保护措施（1）使用环保型材料，减少施工过程中的污染；（2）设置临时污水处理设施，确保施工废水达标排放；（3）定期进行环境监测，确保环境质量符合要求。9.违约责任9.1违约情形（1）未按合同约定的时间完成工程；（2）工程质量不符合合同约定；（3）未按合同约定进行材料采购；（4）违反安全生产规定；（5）违反环境保护要求。9.2违约责任承担（1）乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金；（2）乙方提供的材料不符合质量要求，应承担相应的赔偿责任；（3）乙方违反安全生产规定，应承担相应的法律责任；（4）乙方违反环境保护要求，应承担相应的罚款和整改责任。9.3违约赔偿甲方有权要求乙方支付违约金，并承担由此造成的损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。10.2争议解决程序争议发生后，双方应在[具体期限]内提交争议解决申请。10.3争议解决机构[具体仲裁机构名称]11.合同生效与终止11.1合同生效条件双方签字盖章后，合同即生效。11.2合同生效日期[合同签订日期]11.3合同终止条件（1）工程验收合格；（2）合同约定的工期届满；（3）合同双方协商一致解除合同；（4）因不可抗力导致合同无法履行。11.4合同终止日期合同终止的具体日期以实际履行情况为准。12.合同附件12.1附件一：工程图纸[工程图纸名称及编号]12.2附件二：材料清单[材料清单名称及编号]12.3附件三：施工方案[施工方案名称及编号]12.4附件四：其他相关文件[其他相关文件名称及编号]13.合同变更与解除13.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应提前[具体期限]书面通知对方。13.2合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）合同双方协商一致解除合同。13.3合同解除程序合同解除前，双方应就解除事宜进行协商，协商不成的，可依法提起诉讼。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或资金支持的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形（1）工程需要专业的技术支持或咨询服务；（2）工程需要资金支持或融资；（3）合同履行过程中需要第三方进行监督或验收；（4）双方协商一致，认为需要第三方介入的其他情形。15.3第三方选择第三方由甲乙双方共同选定，并签订相应的合作协议。15.4第三方责任15.4.1第三方责任范围第三方应在其专业范围内，对合同履行的相关事项承担相应的责任。15.4.2第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，最高不超过[具体金额]。15.5第三方权利15.5.1第三方权利范围第三方有权根据合作协议，享有合同履行的相关权益。15.5.2第三方权利行使第三方应在合作协议约定的范围内行使权利，并遵守相关法律法规。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应确保第三方介入的合法性和合理性，并对第三方的工作进行监督。16.2乙方责任乙方应积极配合第三方的工作，并提供必要的协助。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合作协议，甲方对第三方的工作进行监督和指导。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合作协议，乙方应配合第三方的工作，并承担相应的责任。17.3第三方与其他第三方的关系如合同履行过程中涉及多个第三方，各方应保持沟通，协调工作，避免相互干扰。18.第三方介入后的合同变更